Proyecto de Citricus Bermejo

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Bermejo, 13 de Julio del 2018 NE-PPCBJO  –  015/2018  015/2018

Señor: Ing.: Juan Carlo Vega Knez Supervisor de Obra: 

Presente.Ref.: 

Presentación  –  Contrato  Contrato Modificatorio Nº2, (Creación de Nuevos Ítems e Incremento de Presupuesto d dee Obra) Proyecto: INSTALACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PLANTA PROCESADORA DE DE CÍTRICOS BERMEJO

De nuestra consideración: De acuerdo a los términos legales del contrato suscrito en su s u cláusula trigésima  y sostenida las reuniones entre la Entidad Contratante, Supervisor de Obra y Empresa Contratista, analizando la situación del proyecto de referencia y de común acuerdo surge surge   la necesidad de incrementar recursos económicos para garantizar la continuidad de la obra de acuerdo al alcance programado y efectivizar un buen funcionamiento del proyecto. De esta manera se elabora y cursa el siguiente Contrato Modificatorio N°2 por incremento del 4,58% del presupuesto original asignado a obra. Para este objetivo adjuntamos al presente cuatro ejemplares del documento mencionado con el siguiente contenido:

               

 

     

Carta de presentación  Justificación técnica Planilla de contrato modificatorio Cómputos métricos Cronograma actualizado Precios unitarios aprobados por la entidad contratante Planos Anexos

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

         

    

Fotocopia de orden de proceder Fotocopia boletas de garantía Fotocopia de notas y actas cursadas Fotocopia de libro de ordenes Fotocopia de contrato de obra

Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Ing. Luis Domínguez Huanca REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA ASOCIACION ACCIDENTAL “PEGASO Y CASBOIL” 

Cc/Arch

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

INFORME TECNICO

Al

: Ing. Juan Carlos Vega Knez SUPERVISOR DE OBRA

De

: Ing. Juan Alejo Zubieta Mercado

RESIDENTE DE OBRA Fecha

: Bermejo 6

Ref.

: Contrato Modificatorio Nº2 

de Julio del 2018

ASPECTOS GENERALES

1.1.- Antecedentes Licitación de Obras  Obras  La Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Bermejo, mediante Licitación Pública con código GDT-SB LPN Nº 12/2014 – 12/2014 – CUCE:  CUCE: 14-0906-32-486584-1-1 (PRIMERA CONVOCATORIA), convoca a las empresas Constructoras legalmente establecidas para la ejecución del Proyecto “INSTALACIÓN “ INSTALACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS BERMEJO”. BERMEJO”. La comisión de calificación de la Gobernación Del Departamento de Tarija - Sección Bermejo, mediante la Resolución  Administrativa de Adjudicación C/LP Nº 044/2014 de fecha 25 de agosto 2014, resuelve adjudicar la ejecución de obra a la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PEGASO Y CASBOIL, por cumplir con la propuesta Técnica y Económica de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el documento base de contratación. Financiamiento de la Obra El financiamiento del Proyecto en su componente Obra y Supervisión del Proyecto “INSTALACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS BERMEJO”, se efectuará con el 100% de recursos de La Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Bermejo. Suscripción de Contrato En fecha 29 de septiembre del 2014, se firmó el contrato para la ejecución de obra “INSTALACIÓN “ INSTALACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PLANTA PROCESADORA DE CÍTRICOS BERMEJO“, BERMEJO“, entre el Gobernación del Departamento de Tarija - Sección Bermejo y la Empresa Constructora ASOCIACIÓN  ACCIDENTAL “PEGASO Y CASBOIL”.  CASBOIL”. 

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Costo de Obra El costo total de Obra de acuerdo a los volúmenes Contractuales es de Bs. 6.060.697,69 (SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS) Anticipo al Contratista Según cláusula sexta de contrato, la Contratista dispone de un anticipo del 20 % del presupuesto general de contrato el mismo que asciende a Bs. 1.212.140,00 (UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 BOLIVIANOS), mismo que fue cubierto al 100 %. Orden de Proceder Según nota CITE: SUP-001-2014, La Orden de Proceder fue otorgada en fecha 11 de diciembre del 2014, el Contratista dispone según cronograma propuesto 10 días para la movilización de equipo e inicio de obras. Plazo de Ejecución de Obra El contratista entregará la obra concluida satisfactoriamente en un plazo de 180 días calendario a partir del 11/12/2014, computados a partir de la orden de proceder asignada por la Supervisión de Obra. 1.2.- Descripción General del Proyecto El proyecto “Instalación Servicios Complementarios Planta Procesadora de Cítricos Bermejo” se ubica en la Comunidad El Nueve, perteneciente a la ciudad de BERMEJO Segunda Sección de la Provincia Arce del Departamento de Tarija, se encuentra ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Bermejo colinda al norte con la comunidad San Luis el Anta, al sur con la comunidad Cercado, al este con la comunidad  Arrozales y al oeste con la l a ciudad de Bermejo; se sitúa en la Ciudad de Bermejo  –  – Tarija  Tarija en la parte sur del Departamento de Tarija. Este proyecto como su nombre lo indica, contempla la realización de las Instalaciones de los Servicios Complementarios de la Planta Procesadora de Cítricos que actualmente se encuentra en proceso de ejecución, instalaciones y servicios que se encuentran distribuidos en tres módulos que consisten en realizar las actividades de Instalación de Agua Potable, Instalación de Energía Eléctrica y la Instalación del Gas Natural; módulos que se pueden desglosar de la siguiente manera: A.- Instalación Agua Potable  Potable  Las líneas de aducción de acueducto son los conductos destinados a transportar por bombeo o gravedad las aguas crudas desde los sitios de captación hasta las plantas de tratamiento ubicada en la planta procesadora de cítricos. Estas líneas de aducción, conducción, impulsión y redes de distribución de los sistemas de agua potable, están distribuidas en cinco sub módulos, mismos que se puede detallar:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

1.- Modulo Red de Aducción por Bombeo EMAAB.- Estas actividades se refieren a la provisión e instalación de bombas con motores eléctricos para emplear el bombeo del líquido elemento en estaciones específicas, realizando trabajos consecutivos de Ingeniería Civil como replanteo y control de línea, excavaciones, provisión y tendido de tuberías, pruebas hidráulicas, relleno y compactado, etc. y otros, hasta su puesta en funcionamiento; todo esto de acuerdo con las características señaladas en los planos de detalle constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. El volumen de obras de la Red de Aducción Agua Potable por Bombeo de EMAAB hasta el Tanque de almacenamiento, que se encuentra en la planta procesadora de cítricos, son las siguientes: No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

A.- INST INSTALA ALACIÓN CIÓN DE AGUA AGUA POT POTAB ABLE LE A1.- MÓDULO MÓDULO RED D DE E ADUCCION POR BOMBE BOMBEO O EMAAB

1 2 3 4 5 6 7 8

REPLANTEO Y CONTROL LÍNEA TUBERIA SUPERTUBO HDPE 11 110 MM (4") INSTALACIÓN BOMBAS IMPULSIÓN Y MEDIDOR EXCAV ACIÓN MANUAL COMÚN (321x0.8x0.5m) PROV . Y TENDIDO DE TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") PRUEBA HIDRAULICA EN EN TUBERIA SUPERTUBO HDPE 11 110 MM (4") RE RELL LLEENO/ NO/ CO COM MPAC. PAC. MAN ANU UAL C/ MAT ATEER. CE CERÑ RÑID IDO O DEL LUGAR (3 (32 21x0.3 x0.35 5x0.5 x0.5)) RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT (321x0.45x0.5) ANC ANCLAJ AJEE DE CABE ABECERA PA PARA RA TUBE BERÍ RÍA A EN TERRENO RENO DE AL ALTTA PE PEND NDIE IENT NTEE H°C° 1:3 :3:4 :4

ml gbl m³ ml m m³ m³ pza pza

322,00 1,00 128,40 321,00 321,00 56,1 ,18 8 72,23 1,0 ,00 0

2.- Modulo Red de Aducción por Gravedad.- Estos ítems comprenden la provisión y el tendido de tuberías de polietileno de alta densidad, realizando trabajos consecutivos de Ingeniería Civil que se enumeran el cuadro comparativo; actividades que están de acuerdo a los planos de detalle constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Los volúmenes de obras de la Red de Aducción Agua Potable por Gravedad hasta Tanque de  Almacenamiento de la Planta Procesadora Cítricos, es el siguiente: No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

 A.- INSTALA INSTALACIÓN CIÓN DE AGUA POTA POTABL BLE E A2.- MÓDULO MÓDULO RED DE DE ADUCCION POR GRAVEDAD GRAVEDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

REPLANTEO TOPOGRAFICO Y CONTROL DE LÍNEA TUBERIA SUPERTUBO HDPE DE 110 MM (4") EXCAV ACIÓN MANUAL COMÚN (3620x 0.8x0.5m) PROV. Y TEND. TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") PR PRU UEB EBA A HI HIDR DRAU AULI LICA CA TU TUBE BERI RIA A SU SUPE PERT RTU UBO HDPE HDPE 110 MM (4 (4") ") RELL RELLEN ENO/ O/ COM COMPAC PAC.. MANUAL ANUAL C/ MAT ATEER. CE CERÑ RÑID IDO O DE DELL LU LUGA GAR R (3 (36 620x0 x0.3 .35 5x0 x0.5 .5)) RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT (3620x0.45x0.5) CÁMARA DE PURGA LODOS DE H°C° 0.90X0.90M CÁMARA PARA VENTOSA DE H°C° 0.90X0.90M ANC ANCLAJE DE BAJAN AJANTTE PARA ARA TUBERÍA EN TERRENO DE AL ALTTA PEND NDIIENT NTEE H°C° 1:3:4 REPLANTEO DE PUENTES DE ACUEDUCTOS PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=15+-2M) PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=30+-3M) PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=40+-4M)

ml

3.620,00

m³ ml ml m³ m³ pza pza pz pzaa gbl pza pza pza

1.448,00 3.620,00 3.6 .62 20,0 ,00 0 633,5 ,50 0 814,50 4,00 4,00 1,0 ,00 0 1,00 1,00 3,00 3,00

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

3.- Tanque Semienterrado de HºAº Planta Procesadora Cítricos.- Estos ítems comprende la fabricación, transporte, colocación, moldeado, compactación, protección y curado del hormigón armado para las estructuras de base, elevación y losa de HºAº del tanque de almacenamiento de agua de 200 m3, también comprende la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para la conexión en cámaras de entradas y salidas del tanque para la succión de las bombas y alimentación a la Planta de Tratamiento de Agua, accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento del tanque, de acuerdo a los planos constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. El volumen de obras para la construcción de los Tanques Semienterrado de HoAo que se encuentra junto a la infraestructura planta de tratamiento, son las siguientes: No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

 A.- INST INSTALA ALACIÓN CIÓN D DE E AGUA POT POTAB ABLE LE A3.- TANQUE SEMIENTE SEMIENTERRADO RRADO DE H HoAo oAo PLANTA PROCE PROCESADORA SADORA CÍTR CÍTRICOS ICOS

1 2

REPLANTEO TANQUE DE HoAo EXCAV ACIÓN MANUAL COMÚN

gbl m³

1,00 297,44

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT ZAMPEADO DE PIEDRA BRUTA HORMIGON SIMPLE (Dos 1:3) Ho Ao DOS 1:2:3 FCK = 225 KG/CM2 REV OQUE INTERIOR IMPERMEABLE REVOQ VOQUE EXTERIO IOR R IM IMP PERMEAB ABLLE TAPA CÁMARA DE INGRESO 1.20X0.80M H°C°1:3:3 CÁMARAS DE SALIDA, LIMPIEZA Y REBOSE 3.00X0.80M H°C°1:3:3 ACCESORIO IOSS CONE NEXI XIÓ ÓN TANQ NQU UE-PL -PLANTA NTA TRAT ATAM AMIIENT NTO O INSTALACIÓN BOMBAS ALIMENTACIÓN PLANTA TRATAMIENTO

m³ m² m³ m³ m² m² pza pza gbl gbl

108,16 108,16 0,33 73,76 287,10 108,16 1,00 1,00 1,00 1,00

4.- Maquinaria y Equipos Planta de Tratamiento Agua.- Estos ítems se refiere al conjunto de obras de infraestructura civil, instalaciones de equipos que tienen la finalidad de transformar la calidad del agua cruda en agua potable a través de procesos y operaciones unitarias, son instalaciones y equipos aptos para enfriar 22.000 Litros/hora de agua/glicol al 20 -25 % desde +10 ºC a +1 ºC en un espacio de 6x5x4 m., operado con R-717 (Amoniaco) como refrigerante, el cual será utilizada para enfriar jugos concentrados en tanques y aromas en un enfriador a placas, estando sus componentes interconectados sobre una estructura metálica mediante cañerías ASTM 53 Sch. 40 y accesorios normalizados, válvulas manuales, aislación y forrado de las tuberías “frías” y  tendido eléctrico para potencia y comando. Estos accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento, deberán estar de acuerdo a detalles de planos constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. El volumen de obras para la provisión e instalación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, son maquinarias y equipos instalados en la infraestructura de la planta de tratamiento mismo que especifican las siguientes: sig uientes:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

 

No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

 A.- INSTALACIÓN INSTALACIÓN DE AGUA PO POTAB TABLE LE A4.- MAQUINA MAQUINARIA RIA Y EQUIPOS PLA PLANTA NTA DE TR TRATAM ATAMIENTO IENTO AGUA 1

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA

gbl

1,00

2

CHILLER ENFRIADOR DE AGUA GLICOLADA

gbl

1,00

5.- Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua.- Estos ítems comprende todos los trabajos necesarios para edificar la infraestructura civil o de residencia para albergar las instalaciones y equipo de la planta de tratamiento de agua, como ser; la misma planta de tratamiento y el chiller enfriador de agua glicolada, tableros de mando, etc. Los elementos estructurales deberán responder a las dosificaciones y resistencias definidas en las especificaciones técnicas, planos a detalles constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucción del Supervisor de Obra. Las actividades y volúmenes de obra para la construcción de la Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua son las siguientes: No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

 A.- INSTALA INSTALACIÓN CIÓN DE DE AGUA POTA POTABL BLE E A5.- INFRAESTR INFRAESTRUCTURA UCTURA PLANT PLANTA A DE TRATAMIENT TRATAMIENTO O DE AGUA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

INSTALACIÓN DE FAENAS IN TRAZADO Y REPLANTEO NIV ELADO DE TERRENO CON EQUIPO PESADO EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO 0-2M BASE DE Hº Cº ZAPATAS DE HºAº COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO V IGA DE ARRIOSTRE DE Hº Aº VI RELLENO Y COMPATADO S/ PROV . DE MATERIAL IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTOS V IGA DE HORMIGÓN ARMADO M MU URO DE LADRILLO 6 H E=18 CM ESTRUCTURA METÁLICA PARA TINGLADOS

gbl gbl m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m² m³ m² m²

1,00 1,00 67,50 39,32 2,16 10,80 5,71 2,16 14,40 6,48 5,76 123,00 83,16

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CUBIERTA DE CALAMINA ONDULADA Nº 28 REVOQUE INTERIOR DE CAL CEMENTO REVOQUE EXTERIOR DE CAL CEMENTO CONTRAPISO DE HORMIGÓN CICLOPEO CON PARRILLA DE ACERO CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO P PIISO DE CEMENTO FROTACHADO ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO ALERO PUNTO DE ILUMINACIÓN FLUHORESCENTE TOMACORRIENTES TENDIDO DE TUEBERÍA PV C Ø =4" T/DESAGUE REJILLA DE PISO P PO ORTÓN METÁLICO CORREDIZO V VEENTANA METÁLICA CON MALLA REJILLA METÁLICA PARA VENTANAS

m² m² m² m² m² m² ml m² pto gbl ml pza m² m² m²

87,04 135,80 142,20 64,96 54,00 64,96 33,00 9,60 3,00 1,00 20,00 3,00 10,80 12,48 12,48

29 30 31 32 33 34

CANALETA DE CALAMINA GALV ANIZADA BAJANTE DE CALAMINA GALV ANIZADA PINTURA INTERIOR PINTURA EXTERIOR PINTURA CUBIERTA LIMPIEZA DE OBRA

ml ml m² m² m² gbl

24,00 11,00 135,80 142,20 87,04 1,00

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

B.- Instalación de Energía Eléctrica  Eléctrica   La instalación de energía eléctrica consiste en proveer un grupo electrógeno que debe contemplar un panel de control y protección, con: Voltímetro, Amperímetro, Frecuencímetro, Horómetro, manómetro de presión de aceite, llave de contacto de arranque, llave selector de fases para medir corrientes de fases, alerta de temperatura de agua y baja presión de aceite, dispositivo para control de nivel de aceite.  Adicionalmente la provisión de un tablero de transferencia automática entre la red local y el grupo electrógeno de servicio auxiliar a instalarse en una sala de control no necesariamente próximo al grupo electrógeno. Estas conexiones exteriores se realizan con cables en ductos termoplásticos, tipo telefónico y se sitúan en los pasos de cables previstos previstos en la parte superior y en la parte inferior de cada tablero. Micro procesado digital, con control de arranque y parada para la protección del motor y el alternador con la posibilidad de funcionamiento Manual y Automático, las conexiones subterráneas o acometidas se efectuará específicamente para cada servicio de la infraestructura planta procesadora de cítricos, cuenta con un solo modulo. 1.- Modulo Servicio Energía Eléctrica.- Estos ítems comprende el suministro de uno (1) grupo electrógeno de 600 KVA con una tolerancia de 10 %, accionado por por motor alternativo que fun funciona ciona empleando como combustible diesel o gas natural, equipo será del tipo compacto, montado sobre bastidores de acero pintado epoxi, tableros de control y montaje separado y bastidor soportado por apoyos anti vibratorios.  Actividades que deberán estar de acuerdo acuerdo a detalles de planos constructivos, fo formularios rmularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Estas actividades y volúmenes de obra del componente servicio de energía eléctrica, que son las siguientes: No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

B.- INSTALA INSTALACIO CION N DE ENER ENERGÍA GÍA ELÉCTR ELÉCTRICA ICA B1.B1.- MÓDULO MÓDULO SERVICIO SERVICIO ENERGÍA ENERGÍA ELÉCTRICA ELÉCTRICA

1

GRUPO GENERADOR A DIESEL O GAS NATURAL

gbl

1,00

2

SALA DE COMANDO Y CONTROL

gbl

1,00

3

A COMETIDA SUBTERRANEA AC

gbl

1,00

4

PRUEBAS Y ENERGIZADO

gbl

1,00

C.- Instalación de Gas Natural Este módulo consiste en ejecutar la línea de aducción del gas natural (red primaria) desde su toma o captación hasta la infraestructura planta procesadora de cítricos, realizando la provisión y colocación de materiales, obras civiles y las obras mecánicas y servicios. Las líneas de aducción, conducción, impulsión y red de distribución son transportadas por bombeo; están distribuidos en tres sub módulos mismos que se puede detallar:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

1.- Materiales.- Estas actividades comprende todo el tendido de tubería de Acero al Carbono sin costura  API 5L Grado B, DN 2” SCH 40 ASTM 106, A-53 con certificado de origen más sus accesorios, que estará protegida a su vez por pintura imprimadora para luego revestirla con cinta anticorrosivo y luego revestirla con cinta para protección mecánica. Todo el material utilizado deberá cumplir con las referencias normativas del punto 1.4 del ANEXO I DISEÑO DE REDES de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, actividades que deberán estar de acuerdo a detalles de planos constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Estas actividades y volúmenes de obra comprende la provisión y colocación de materiales y accesorios para la instalación de gas natural, mismos que se detalla: No. C.-

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

INSTALA INSTALACIO CION ND DE E GA GAS S NA NATUR TURAL AL

C1 C1..- MAT MATER ERIAL IALES ES

1 2 3

TUBERÍA DE ACERO NEGRO SIN COSTURA API 5L, GRADO B BISELADO, DN 2" SCH 40, ASTM A 106, A-53 CON CERTIFICADO DE ORIGEN. VALV ULA ESFÉRICA BRIDADA, PASO TOTAL, ANSI 600 DN 2" VÁLV ULA SHUT OFF BRIDADA, ANSI 600 DN 2"

4 5

BRIDA C/CUELLO P/SOLDAR ANSI 600 DN 2" TE RECTA DE ACERO PARA SOLDAR CLASE 2000 DN 3" - SCH 40 CODO 90º RL - DIAMETRO DE 2" - SCH 40, EN ACERO AL CARBONO - S/ASTM A234 6 WPB & ANSI B16.9 7 EMPAQUETADURA METALICAS ANSI 600 DN 2" 8 EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA ANSI 600 DN 2" 9 REDUCCIÓN DE 3" A 2" SHEDULE 40 PARA SOLDAR 10 EESSPÁRRAGO 5/8*6" CON TUERCA TE CON CUELLO PARA SOLDAR 2", SCH 40 BRIDA CIEGA 2" ANSI 600/ASTM A 105 WN/RF ASME/ANSI B16,5 RF/SCH 40

ml

2.920,00

pza pza

1,00 1,00

pza pza

4,00 1,00

pza

4,00

pza pza pza pza pza pza

4,00 2,00 1,00 24,00 0,00 0,00

2.- Obras Civiles.- La obra civil implica todos los trabajos a situar la red o acometidas en condiciones tales que permanezcan en el tiempo las características de buena instalación, conseguidas en el momento de la finalización de su montaje.  Por ello deberá tomarse un especial cuidado en la realización de todas y cada una de las fases de que se compone, actividades que deberán estar de acuerdo a detalles de planos constructivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Las actividades y volúmenes de obra comprenden todas las actividades en obras civiles necesarias para viabilizar la provisión y colocación de los materiales y accesorios para la instalación de gas natural hasta su funcionamiento, mismos que se detalla:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  No. C.-

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

INSTALA INSTALACIO CION ND DE E GA GAS S NA NATUR TURAL AL

C2 C2..- OBRA OBRAS SC CIVIL IVILES ES

1 2 3 4

MOV ILIZACIÓN E INSTALACION DE FAENAS LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO TRAZADO, RE REPLANTEO TTO OPOGRÁFICO Y DEMARCACIÓN D DEEL DE DERECHO D DEE V VÍÍA EXCAV XCAVAC ACIÓ IÓN N DE ZAN ANJA JA (ZA (ZANJ NJA: A: 1.2 X 0.5 X 2920 M.) EN TERRENO SEMI DURO

gbl gbl ml m³

1,00 1,00 2.920,00 1.7 .75 52,0 ,00 0

ROTURA DE ASFALTO FLEXIBLE - EXCAV ACIÓN CON ENTIV AMIENTO CAMA Y TAPADO CON MATERIAL FINO H=25 CM RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT. - SEÑALIZACIÓN ZANJA REPOSICIÓN DE ASFALTO FLEXIBLE E=7 CM RETIRO DE ESCOMBROS RE SEÑALIZACIÓN V ERTICAL CADA 500 M CONSTRUCCIÓN CÁMARA CÁ MARA HºAº, PROMEDIO: 1.4 X 1.6 X 1 1.6 .6 M., C/TAPA DE HoAo, 11 ESCALERA E IMPERMEABILIZACIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA TUBERÍA. 12 PLANOS AS BUILT GEOREFERENCIADOS

m² m³ m³ m² ml pza

7,20 365,00 1.387,00 7,20 2.920,00 6,00

pza

1,00

ml

2.920,00

5 6 7 8 9 10

3.- Obras Mecánicas y Servicios.- Las obras mecánicas tienen como objetivo la construcción propiamente dicha de la red primaria del gasoducto YPFB SURTIDOR GNV de 2", tendido de línea hasta la Planta Procesadora de Cítricos Bermejo, actividades que corresponden desde la inspección de materiales hasta la puesta en marcha del gasoducto. Los volúmenes de obra y actividades actividades comprenden todos todos los servicios mecánicos, necesarios para viabilizar el carguío y transporte, curvado de la tubería, soldadura, inspección radiográfica, limpieza, pintado, protección de la tubería, etc. y otros accesorios, materiales e insumos durante la ejecución de la obra, de acuerdo a los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. A continuación se detallan los siguientes ítems.

No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANTIDAD

C.- INSTALA INSTALACION CION DE GAS NATURA NATURAL L C3.- OBR OBRAS AS MECANICAS MECANICAS Y SERVICIOS SERVICIOS

1

CA CARG RGU UIO IO,, TRA TRANS NSPO PORT RTEE Y DI DIST STRI RIBU BUCI CIÓN ÓN DE TUBE BERÍ RÍA A DN DN 2" 2" SCH SCH40 AP APII 5 5LL GRA RADO DO B

ml

2920,0 ,00 0

2 3

CURVAD VADO Y PR PREEPAR ARAC ACIÓ IÓN N DE LA TUBERÍA (C (CO ORTAD ADO O/AMO AMOLADO ADO/BISCELADO) SOLDADURA Y ALINEADO DE LA TUBERÍA

ml Juntas

2920,0 ,00 0 245,00

4 5

Jun Junta tass ml

245,0 ,00 0 2920,00

ml

2920,00

7 8

INS NSP PECCIÓN RADIO ADIOG GRÁF ÁFIICA PREPARACIÓN, LIMPIEZA PARA EL PINTADO Y PROTECCIÓN DE LA TUBERIA PINTADO, PROTECC PROTECCION ION ANTICORROSIVA, MECÁNICA Y BAJADO EN EN ZANJA DE LA TUBERÍA MONTAJE DE V ÁLV ULA, ACCESORIOS Y JUNTAS DIELECTRICA PRUEBA HIDROSTATICA Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA

gbl ml

1,00 2920,00

9

PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA RED PRIMARIA

ml

2920,00

gbl

1,00

6

10 INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

1.3.- Descripción del Proyecto Original Con todos los datos administrativos económicos y técnicos del proyecto adjudicado, emana los siguientes datos:

PROYECTO

: Instalación Servicios Complementarios Planta

FISCALIZACION

Procesadora de Cítricos Bermejo Bermejo    : Ing. José A. Arroyo - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija - Sección Bermejo : Ing. Juan Carlos Vega - Consultora Asociación  Accidental “Tingasur y Asociados”  Asociados”  : Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”  CASBOIL”  

SUP UPE ERV RVIS ISII N CONTRATISTA MONTO S/ CONTRATO FECHA DE INICIO S/ CONTRATO PLAZO DE EJECUCION S/ CONTRATO FECHA DE CONCLUSIÓN S/ CONTRATO

: 6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS) : 11 de Diciembre del 2014 : 180 días calendarios : 9 de Junio del 2015

1.4.- Progreso de la Obra El proyecto a la fecha se encuentra con suspensión de actividades por; falta de pago de las planillas de avance de obra presentadas, falta de definición de nuevo trazo de aducción de agua por gravedad y bombeo, autorización de YPFB para realizar la interconexión de la matriz principal DE 3” perteneciente a YPFB a la red primaria de gas de la planta procesadora de cítricos, por lo que su avance según cronograma de actividades contractual, está supeditado a la elaboración de la aducción de agua potable por gravedad, interconexión de la red primaria a la matriz principal de gas perteneciente a YPFB, protección catódica de la red primaria, provisión del chiller enfriador de agua glicolada (que ya se encuentra in situ), acometida subterránea de la energía eléctrica, cámaras de ingreso y salida de depósitos y la provisión de bombas alimentadoras a la planta de tratamiento. Tomando en cuenta lo arriba expresado, el proyecto se encuentra con las siguien siguientes tes actividades: - La instalación de agua potable, en sus módulos de aducción por gravedad y bombeo, según nota del 9 de enero del 2015, hasta la fecha se encuentran suspendidas por falta de definición considerando que pueda existir cambios substanciales en las líneas de aducción, por lo que la empresa está en la espera de la instructiva para reiniciar sus actividades. - La infraestructura planta de tratamiento, concluida. - Tanque semienterrado de HºAº, concluido. - Maquinaria y equipo planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento de agua se encuentra concluida; en cuanto al chiller enfriador de agua glicolada, si bien no ha sido planilla do oportunamente, su provisión y colocación ha sido realizada, por tanto esta actividad se encuentra concluida.

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

- Instalación de energía eléctrica, se encuentra en un 95% de sus actividades, faltando solo su acometida subterránea y su prueba de energizado, por lo que no se puede llevar adelante por no existir sus instalaciones de tuberías de agua helada interna de la propia planta. - La instalación de gas natural, este módulo ha sido modificado según el contrato modificatorio Nº1, incremento de ítems nuevos debido al cambio del trazo definitivo de la línea de gas natural, actualmente se encuentra en su etapa final de ejecución restando solamente la protección catódica de la red primaria y los planos As Built Geo referenciados; que aprobado el segundo modificatorio se procederá a su conclusión. El Contratista, a la fecha se encuentra dentro del plazo de ejecución de obra modificado por la ordenes de cambio Nº1, Nº2, contrato modificatorio Nº1 y la paralización temporal de actividades de obra de fecha 6 de noviembre del del 2015 años respectivamente. En cuanto cuanto a cancelación de las planillas adeudadas, han sido canceladas en su totalidad. Ver planilla en exel que también ter mando ahí esta todo

Modificaciones de Obra Emitidas Hasta la fecha, se tiene aprobado dos órdenes de cambio, una orden de cambio Nº1 por ampliación de plazo por causas de fuerza mayor, una segunda orden de cambio Nº2 también por ampliación de plazo por suspensión de actividades en el módulo de instalación de gas natural y la red de aducción de agua potable por gravedad y un contrato modificatorio Nº1 por reajuste e incremento de ítems nuevos y ampliación de plazo. El siguiente cuadro muestra las modificaciones de obra aprobados.

PROYECTO

:

FISCALIZACION

:

SU SUPE PERV RVIS ISII N

:

CONTRATISTA

:

MONTO S/ CONTRATO

:

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO PLAZO DE EJECUCION S/ CONTRATO FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ CONTRA CONTRATO TO

: : :

MONTO DE CONTRATO S/ O.D.C. Nº 1

:

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO AMPLIACION DE PLAZO S/ O.D.C. Nº 1 PLAZO DE EJECUCION S/ O.D.C. Nº 1

: : :

Instalación Servicios Complementarios Planta Procesadora de Cítricos Bermejo  Bermejo  Ing. José Luis Aramayo Choque - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija - Sección Bermejo Ing. Juan Carlos Vega - Consultora Asociación Accidental “Tingasur y Asociados”  Asociados”  Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”  CASBOIL”   6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS)  11 de Diciembre del 2014 180 días calendarios 9 de Junio del 2015 6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS)  11 de Diciembre del 2014 60 días calendarios 240 días calendarios

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ O.D.C. O.D.C. Nº 1

:

MONTO DE CONTRATO S/ O.D.C. Nº2

:

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO AMPLIACION DE PLAZO S/ O.D.C. Nº 2 PLAZO DE EJECUCION S/ O.D.C. Nº 2 FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ O.D.C. O.D.C. Nº 2

: : : :

MONTO S/ CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1

:

INCREMENTO S/CONTRATO MODIF. Nº 1 FECHA DE INICIO S/ CONTRATO MODIF. Nº 1 AMPLIACION DE PLAZO S/ CONT. MODIF. Nº 1 PLAZO DE EJECUCION S/ CONT. MODIF. Nº 1 FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ CONT. CONT. MODIF. MODIF. Nº 1

: : : : :

8 de Agosto del 2015 6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS)  11 de Diciembre del 2014 66 días calendarios 306 días calendarios 13 de Octubre del 2015 6.388.800,60 ( SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 60/100 BOLIVIANOS)  5.41 % 11 de Diciembre del 2014 66 días calendarios 372 días calendarios 18 de Diciembre del 2015

Toda vez que la Contratista ha percibido el pago de las planillas de avance de obra adeudadas, a solicitud de Supervisor de Obra, en fecha 10 de enero del 2018, se realiza una reunión informativa de Proyecto, para evaluar la continuidad de la obra considerando los aspectos Técnicos, Legal y  Administrativos y el Alcance del Proyecto Pro yecto para lo cual ha sido ejecutado y así proceder con el reinicio de las actividades, considerando que se encuentra con paralización de actividades. Por tanto reunidos el 12 de enero del 2018, en la oficina de Obras Publicas de la Sub-Gobernación de Bermejo, estando presentes; Ingeniero José Arroyo Cachambi (Fiscal de Obra), Ingeniero Juan Carlos Vega (Gerente de Supervisión), Ingeniero Juan Alejo Zubieta Mercado (Residente de Obra) y el Ingeniero Luis Domínguez (Representante Legal de la Contratista), se procede a evaluar el proyecto enfocándose en el alcance del mismo resguardando sus objetivos de obra para lo cual ha sido diseñado. Conocedores del proyecto, se verifica cambios substanciales en el proyecto original y se requiere la implementación de nuevas actividades que no han sido contempladas para su ejecución y que son de PRIORIDAD para el funcionamiento de la planta procesadora de cítricos.

Realizado el trabajo de gabinete se resuelve: - Elaborar un nuevo contrato modificatorio (por Creación de nuevos Ítems e incremento de Presupuesto de obra). - Continuar con la paralización temporal de actividades, hasta que los trabajos complementarios requeridos sean elaborados, considerando que son proyectos a diseño final que requieren trabajos de Ingeniera de campo y gabinete y consecuentemente un tiempo de elaboración del mismo, tomando en cuenta que deben ser aprobadas por Entidades de Servicios Públicos como es la Gerencia Nacional de Redes de Gasy Ductos dependientes de YPFB. Toda vez que realizado el acuerdo mutuo, el Contratista según clausula vigésima y trigésima del contrato solicita la modificación de obra a través de un Contrato Modificatorio para reajustar e incrementar ítems

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

nuevos no previstos en el proyecto contractual, para dar así continuidad y conclusión de obra cumpliendo el objetivo del proyecto para la cual ha sido previsto.

Elaboración Contrato Modificatorio Nº2 Formalizado el trabajo de Ingeniería de campo y documentos técnicos del proyectos presentados el 25 de mayo del 2018, para reglamentar el contrato y continuar con el avance de obra sin alterar el curso y objetivo programado para la obra; el Contratista según clausulas cuarta, décima tercera y trigésima del contrato está en el derecho de solicitar una modificación y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, modificando el  plazo de ejecución e jecución o el monto de la obra,  considerando los aspectos plenamente técnicos legal y financiera, se elabora el siguiente Contrato Modificatorio por Creación de Nuevos Ítems e Incremento de Presupuesto de Obra y una Ampliación de Plazo.

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (Por Creación de Nuevos Ítems e Incremento de Presupuesto de Obra)

2.1.- Justificación Técnica Oficialmente otorgada la Orden de Proceder y realizada la instalación de faenas y movilización de maquinaria y equipo consecuente al requerimiento del proyecto, se inicia los trabajos preliminares de obra con los tres módulos, paralelamente se realiza la revisión y evaluación de las condiciones geométricas y geotécnicas del lugar de emplazamiento de la obra sobre la base del estudio e información proporcionada por la Entidad Contratante. Realizado los trabajos de Ingeniería de campo juntamente con Supervisión, se sitúa y verifica el lugar de obra y se corrobora el emplazamiento de los trabajos a realizarse, ratificando la ubicación de los módulos del tanque semienterrado de HºAº, maquinaria y equipo planta de tratamiento de agua, infraestructura planta de tratamiento de agua y la instalación de la energía eléctrica. Para el caso de la instalación de gas natural primaria que tiene un trayecto desde el surtidor GNV de Y.P.F.B. ubicado en el Barrio YPFB hasta la planta procesadora de cítricos que tiene una longitud mayor a los 2920 metros programados en el proyecto original; estas actividades si bien han sido suspendidas parcialmente por el cambio del trazo, esta ha sido subsanadas a través de un contrato modificatorio Nº1 por lo se encuentran concluido. En el caso de las instalaciones del agua potable (líneas de aducción por gravedad y bombeo) desde fecha 09 de enero del 2015, estas continúan en observación considerando modificar considerablemente sus trazos originales que muestran una red de aducción por bombeo de 322 metros y una red de aducción por gravedad de 3620 metros, desde la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Bermejo hasta la planta procesadora de cítricos, haciendo una distancia total de ambas 4264 metros lineales. Durante el proceso de ejecución de la obra, el Contratista juntamente con Fiscal y Supervisor de Obra, paralelamente se continua realizando trabajos de Ingeniería de campo para sub sanar o adecuar actividades que no han sido contempladas en el proyecto y que son necesarias para darle una óptima funcionalidad y cumplir con el objetivo de la obra para lo cual ha sido diseñada. De esta manera conocedores de los requerimientos de prioridad para la obra, en fecha 12 de enero del 2018 se sostiene

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

una reunión de intención de reinicio de actividades toda vez que se percibe la cancelación de las planillas adeudadas a esta Contratista. Por tanto realizando los trabajos de Ingeniería de campo y gabinete juntamente Fiscal y Supervisor de Obra y Contratista, se procede a la revisión y verificación del alcance de proyecto de acuerdo a información cursada por el Fiscal de Obra, se verifica una considerable disminución y creación de nuevos ítems, por lo que se determina y ve por conveniente realizar un contrato modificatorio tomando en cuenta los aspectos técnicos y constructivos de mejorar la calidad de la obra para lo cual está siendo ejecutada. También se corrobora de crearse nuevos ítems e implementarse cantidades, el plazo de ejecución obra debe ser modificado para una ampliación de plazo. También cabe hacer notar que por creación de nuevos ítems, se deben elaborar proyectos a diseño final que deben ser aprobados por las Empresas Prestadoras de Servicios como EMTAGAS y YPFB, por lo que el tiempo que conlleve este conducto regular será absorbido por la continuidad de la suspensión de actividades. Esta Contratista, después de sostenida la reunión con Fiscal y Supervisor de Obras, se coordina continuar la suspensión de actividades parcial de la obra, hasta que se elabore y apruebe un segundo contrato modificatorio por creación de nuevos ítems e incremento de presupuesto de obra  y ampliación

de plazo, instrumento que estará regido al contrato de obra suscrito.

Hecha efectiva la revisión y verificación de proyecto propuestos y procurando la mejor resolución técnica para alcanzar o superar la calidad de obra esperada, se realiza un informe descriptivo de los componentes que mencionará volúmenes contractuales y revisados de diseño acorde a información cursada como los métodos constructivos en campo y complementaciones necesarias no previstas en el proyecto y la solicitud de la ampliación de plazo por creación de ítems nuevos. Por tanto, según las modificaciones más sobresalientes se informa: informa : A.- Instalación de Agua potable  potable    A1.- Modulo Red de Aducción por Bombeo Emaab.Este sistema de aducción por bombeo desde la planta de tratamiento de la empresa EMAAB, al ser cambiado su trazo original, sus actividades han sido suspendidas en su totalidad considerando que la nueva toma de agua para la Planta Procesadora de Cítricos, será captada de la tubería de aducción agua del Rio San Telmo que viene para la ciudad de Bermejo, por lo que ha sido reducido al 100% de sus 322 metros lineales.  A2.- Modulo Red de Aducción por Gravedad.Gravedad.Realizada varias reuniones de coordinación entre Fiscal de Obra, Supervisor de Obra y Contratista, definido el nuevo trazo de la red de aducción por gravedad, al igual que el anterior modulo, la alternativa de captación a realizarse es de la línea de aducción del proyecto en ejecución “Construcción Sistema de

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

 Aducción Provincia Arce-Bermejo” Arce-Bermejo”,, que va paralelo al proyecto “Construcción Tramo Interconexión Ruta Tarija –Bermejo  –Bermejo –Caraparí”  –Caraparí”,, y que pasa perpendicular a 520 metros de nuestro proyecto y que se encuentra en ejecución y en su etapa final de conclusión, por lo que ha sido recortado de 3620 a 520 metros lineales incrementando solo dos cámaras de válvulas para el control del sistema de aducción por gravedad.  A3.- Tanque Semienterrado de HºAº Planta Procesadora Cítricos.Como su nombre lo indica, es una estructura de HºAº, tanque semi enterrado que en su proyecto original no contempla cantidades de excavación y relleno compactado, accesorios conexión línea aducción tanque y un ítems muy importante como es tuberías de desagüe para realizar las limpieza de los tanques de almacenamiento.  A4.- Maquinaria y Equipos Planta de de Tratamiento.Planta de tratamiento agua, este ítem se refiere al conjunto de obras de infraestructura civil, instalaciones y equipos que tienen la finalidad de transformar la calidad del agua cruda en agua potable a través de procesos y operaciones unitarias, actividades que han sido elaborados en un 100% de sus ítems. Chiller enfriador de agua glicolada, este ítem se refiere al conjunto de obras de infraestructura civil, instalaciones y equipo apto para enfriar 22.000 Litros/hora de agua/glicol al 20 -25 %, este equipo ha sido adquirido y se encuentra in situ para ponerle en funcionamiento, hecho que no se ha podido efectivizar por no contar con instalaciones adicionales que no han sido consideradas en el proyecto original. Por lo que se requiere indefectiblemente implementar instalación de tubería de agua helada con aislamiento térmico para los contenedores de enfriamiento, también se debe proveer e instalar un tanque de agua helada aislado con poliuretano para el agua tratada, mismo que no ha sido tomado en cuenta en el proyecto original. Por otro lado, el proyecto no contempla un depósito para el agua tratada y que de ahí deba ser bombeada al proceso interno de la planta, por lo que si bien técnicamente se ha adoptado tomar como depósito uno de los tanques de almacenamiento de 100 m3, también no contempla la provisión e instalación de bombas hidroneumáticas para el bombeo de agua tratada al proceso de planta, también no contempla la interconexión, provisión e instalación de bombas para el bombeo del agua tratada entre la planta de tratamiento y propio sistema de la planta, por lo que se deben implementarse los ítems de BOMBAS 4 HP 25 m3/hr. con sus respectivos tablero de control eléctrico como la provisión y colocación de tuberías de FºGº D= 2” para su interconexión. Otro de los requerimientos muy importante que se requiere para obtener el agua helada a temperatura dada es el PROPILENGLICOL, elemento que debe combinarse con el agua tratada para obtener una temperatura de refrigeración necesaria, por lo que se debe hacer la provisión de propilenglicol para agua helada.

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

 A5.- Infraestructura Infraestructura Planta de Tratamiento de Agua. Agua.-Este módulo no ha sufrido modificaciones considerando que se encuentra concluido de acuerdo al primer modificatorio realizado.

B.- Instalación de Energía Eléctrica  Eléctrica   Este módulo, no ha sufrido modificaciones por lo que se mantiene según contrato original, pero habiendo coordinado con Fiscal y Supervisor de Obra y Contratista, se evidencia que la sala de comando y control de la planta no está protegida de las variaciones de tensión y descargas eléctricas como los cortes intempestivos de la energía eléctrica, por lo que se define implementar un sistema de ATERRAMIENTO DE INSTRUMENTACION  INSTRUMENTACION para contrarrestar las variaciones de tensiones el sistema sistem a de control. C.- Instalación de Gas Natural Este módulo, en sus partes de materiales y obras civiles no ha sufrido modificaciones, excepto en Obras Mecánicas y Servicios, que ha requerimiento de Normas exigidas por la EMTAGAS y propio YPFB, quienes aprueban estos estudios y trabajos, recomiendan aplicar un nuevo método de interconexión (HOT TAPS), colocación de puentes de regulación y medición de gas natural, instalaciones internas de gas natural de media y baja presión y resguardo de seguridad para el puente de regulación y medición de gas, etc. Mas halla que la red primaria de gas natural ya se encuentra concluida, uno de los problemas que tiene el proyecto que no contempla las siguientes actividades:  Al mismo tiempo obtenido los estudios a diseño final del puente de regulación y medición, instalación interna de gas de media y baja presión, recinto del puente de regulación y medición y recinto de puente regulación y medición para su ejecución inmediata de estas nuevas Instalaciones, se elabora el siguiente documento modificatorio Puente de regulación y medición de gas, trabajos importantes en cualquier industria y que según las Normas exigidas por YPFB, deben realizarse para tener un control de presión y distribución en todos los sectores de la planta que requieren el consumo gas natural. Instalación interna de gas natural a media y baja presión, de la misma manera que la anterior el proyecto no cuenta con la distribución de las líneas de gas interna de media y baja presión, por lo que se deberá implementar las actividades para dicho sub modulo. Recinto puente de regulación y medición, con el objetivo obje tivo de resguardar seguridad al puente de regulación y medición de gas, se implementara obras complementarias de seguridad para el puente de regulación, que consiste en un cierre perimetral con malla olímpica y un tinglado metálico, que dará seguridad y

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

resguardo de los accesorios del puente de regulación de personas y personas no autorizadas a su operación del mismo. Recibida la información necesaria de la creación de nuevos ítems del PROYECTO, instalación de tubería de agua helada con aislamiento térmico, provisión e instalación tanque de agua helada aislado con poliuretano, provisión e instalación de BOMBAS 4 HP 25 m3/hr., provisión e instalación tablero de control eléctrico para bombas, provisión y colocación de tuberías de FºGº D= 2” y la provisión del propilenglicol. p ropilenglicol.  Al mismo tiempo obtenido los estudios a diseño final del puente de regulación y medición, instalación interna de gas de media y baja presión y el recinto del puente de regulación para su ejecución inmediata de estas nuevas Instalaciones de Gas Natural, se elabora el siguiente documento modificatorio MODIFICACION DE LA OBRA Por tanto recibido los documentos necesarios para ejecutar las nuevas actividades complementarias de la red de aducción por gravedad, tanque semienterrado de HºAº planta procesadora cítricos, maquinaria y equipos planta de tratamiento agua, aterramiento instrumental, interconexión HOT TAP, puente de regulación y medición, instalación de gas de media y baja presión y el recinto del puente de regulación, se procede a realizar los trabajos de d e Ingeniería de campo, se verifica los trabajos y se procede a elaborar los cálculos de volúmenes y precios unitarios para la propuesta solicitada, es así que se identifica disminución de volúmenes como la creación de nuevos ítems e incremento de presupuesto de obra, contemplando los volúmenes reales y necesarios para concluir la obra satisfactoriamente. Realizado el ajuste correspondiente, se aprecia una disminución considerable en la red de aducción de agua por bombeo y gravedad evidenciando la necesidad de crear nuevos ítems con volúmenes definidos y necesarios para cubrir el alcance del proyecto. Dentro los ítems más significativos en cuanto a ejecución y costo podemos destacar los siguientes detalles. Reducción de Volúmenes Dentro los ítems más significativos que reduce podemos mencionar:  A1.-

Módulo Red de Aducción por Bombeo Emaab

1

Replanteo y control línea tubería supertubo hdpe 110 mm (4")

Unidad: ml

2

Instalación Bombas Impulsión Y Medidor

Unidad: Gbl

3

Excavación manual común (321x0.8x0.5m)

Unidad: m³

4

Prov. y tendido de tubería supertubo hdpe 110 mm (4")

Unidad: ml

5

Prueba hidráulica en tubería supertubo hdpe 110 mm (4")

Unidad: m

6

Relleno/ compac. Manual c/ mater. Cernido del lugar (321x0.35x0.5)

Unidad: m³

7

Relleno compactado c/saltarin s/mat (321x0.45x0.5)

Unidad: m³

8

Anclaje de cabecera para tubería en terreno de alta pendiente h°c° 1:3:4

Unidad: pza

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

 A2.-

Módulo Red de Aducción por Gravedad

1

Replanteo topográfico y control de línea tubería supertubo hdpe de 110 mm (4")

Unidad: ml

2

Excavación manual común (3620x0.8x0.5m)

Unidad: m³

3

Prov. Y tend. Tuberia supertubo hdpe 110 mm (4")

Unidad: ml

4

Prueba hidraulica tuberia supertubo hdpe 110 mm (4")

Unidad: ml

5 6

Relleno/ compac. Manual c/ mater. Cerñido del lugar (3620x0.35x0.5) Relleno compactado c/saltarin s/mat (3620x0.45x0.5)

Unidad: m³ Unidad: m³

7

Cámara de purga lodos de h°c° 0.90x0.90m

Unidad: pza

8

Cámara para ventosa de h°c° 0.90x0.90m

Unidad: pza

9

Anclaje de bajante para tubería en terreno de alta pendiente h°c° 1:3:4

Unidad: pza

10 Replanteo de puentes de acueductos

Unidad: gbl

11 Puente colgante acueducto pead 4" (l=15+-2m)

Unidad: pza

12 Puente colgante acueducto pead 4" (l=30+-3m)

Unidad: pza

13 Puente colgante acueducto pead 4" (l=40+-4m)

Unidad: pza

14 Cámara de válvula de HºCº 1,0x1,0x1,20m

Unidad: pza

Estos dos módulos han sufrido una reducción considerable de sus actividades, considerando que el trazo ha sido cambiado y reducido, mismo que se tomara de la aducción de la tubería de agua por gravedad que viene del Rio San Telmo a la Ciudad de Bermejo, estas actividades no serán ejecutadas pero irán a cubrir otros requerimientos que no han contemplado para el proyecto. Incremento de Volúmenes  A3.-

Tanque Semienterrado de HºAº Planta Procesadora Procesadora Cítricos

14 Relleno/ compac. Manual c/ mater. Cernido del lugar (3620x0.35x0.5)

Unidad: m³

15 Prov. Y coloc. Tuberia pvc sdr 41 6" desagüe

Unidad: ml

Si bien estos ítems han sido creados en este módulo, estos han migrado del módulo infraestructura planta de tratamiento agua, por lo que se toma como incremento de volúmenes para implementar tuberías de desagüe para realizar la limpieza de los tanques de almacenamiento de 200 m3, tubería de desagüe que no ha sido contemplado por el proyecto. Los demás ítems consecuentes y paralelos, fueron revisados y ajustados considerando que el proyecto deba ser programado para su conclusión con la ejecución de volúmenes reales y poder así tramitar la cancelación correspondiente a lo programado dentro los parámetros de porcentajes de incidencia en ordenes de cambio y/o contratos modificatorios. Creación de Nuevos Ítems  Ítems 

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Revisado y verificado los documentos con detalles constructivos de las nuevas actividades a implementarse, se puede manifestar los ítems de nueva creación:  A2.-

Módulo Red de Aducción por Gravedad

14

Cámara de válvula de H°C° 1,0x1,0x1,20m

Unidad: pza

Este ítem comprende la implementación de una cámara de hormigón ciclópeo de 1.0x1.0x1.20 metros, estructuras destinadas al registro y manipulación de las llaves para mejor control de la aducción de agua por gravedad, serán construidas de acuerdo a los planos de detalle constructivo o formularios de presentación de propuesta y/o instrucción del supervisor de obra.  A3.-

Tanque Semienterrado de HºAº Planta Procesadora Procesadora Cítricos

13 accesorios conexión línea aducción - tanque

Unidad: gbl

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de válvulas y accesorios en tuberías de ingreso al tanque de almacenamiento de HºAº, además incluirá la provisión e instalación de tuberías (plomería) de fierro galvanizado, PVC o acero fundido de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle constructivo o formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. ob ra.  A4.-

Maquinaria y Equipos Planta de Tratamiento Tratamiento Agua

3

Provisión de material y mano de obra obra para para la instalación de tubería de agua helada con aislamiento térmico Unidad: ml

4

Tanque de agua helada aislado con poliuretano

Unidad: gbl

Estos ítems comprenden específicamente en la provisión e instalación de tuberías de agua helada de FºGº D=4” con aislamiento térmico y un tanque de agua helada aislado con poliuretano, que recibirá del enfriador chiller agua helada que será bombeado a través de las tuberías a la procesadora de cítricos. Este aislamiento dará la propiedad de mantener el líquido elemento a temperaturas bajas programada para el procesamiento de la planta. Se hará de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle constructivo o formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra 5

Provisión de propilenglicol para agua helada

Unidad: lts

Este ítem comprende la provisión de un compuesto químico aditivo anticongelante para el agua, producto químico que se utiliza como difusor del calor permitiendo bajar y mantener de manera eficiente el agua a temperaturas bajas requeridas para que fluya a través de las tuberías aisladas con temperaturas dadas. Se hará de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas o formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra 6

Prov. e instalación bombas 4 hp 25 m3/hr. P/bombeo de agua tratada al proceso

Unidad: pza

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de bombas hidroneumáticas con motores eléctricos, para su empleo en estaciones de bombeo de presión constante y otros, de acuerdo con las características señaladas en los planos de detalle constructivo, especificaciones técnicas, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.   7

Prov. e instalación tablero de control eléctrico para bombas

Unidad: gbl

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de un tablero de control principal, que permite ser usado para el control automático del nivel de líquidos, el control de presión y la protección de la bomba a utilizar por el arranque directo. La unidad puede operar con motores con capacitor externo o interno cuya potencia salida es indicada en el motor de la bomba, esta potencia será especificada en las especificaciones técnicas requeridas para el proyecto o formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra. 8

Prov. Y coloc. Tubería FºGº d=2" montante

Unidad: ml

Este ítems se refiere a la provisión y colocación de tuberías de FºGº de D=2”, instalación de tuberías que nos permite conducir por bombeo el agua tratada desde la planta de tratamiento hasta el depósito de agua tanque de HºAº de 100 m3 y desde el tanque de almacenamiento hasta la propia planta procesadora de cítricos. Tuberías que estarán distribuidas de acuerdo a los planos de detalles constructivos, especificaciones técnicas, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra. B1.5

Módulo Servicio Energía Eléctrica

Aterramiento de instrumentación

Unidad: gbl

Este ítem comprende elaborar fuentes de energía secundaria independientes al diseño de la planta para minimizar la interrupciones del sistema de control considerando que su proceso es crítico para la operación de la planta y esta debe ser protegida por los efectos del ruido eléctrico minimizando la influencia negativa en el cableado de señales ante campos eléctricos, logrando así un voltaje cero con la línea de tierra. Se hará de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle constructivo o formularios de presentación de propuestas, especificaciones técnicas y/o instrucciones del supervisor de obra C3.-

Obras Mecánicas y Servicios

12 Interconexión hot taps

Unidad: gbl

Este ítem consiste en realizar la interconexión de las tuberías de gas de la red principal de YPFB a la red primaria que va a la planta procesadora de cítricos, este procedimiento alternativo llamado “Hot tapping” consiste en realizar una conexión nueva de tubería de gas mientras la tubería existente permanece en servicio, con flujo de gas natural bajo presión. Este procedimiento llamado interrupción e interconexión nos garantiza la conexión que consiste en adherir una conexión derivada y una válvula a la parte externa

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

de una tubería en funcionamiento, EVITANDO sacar de servicio una porción del sistema s istema y purgar al gas a la atmosfera para garantizar la seguridad al momento de hacer la conexión, e evitando vitando causar emisiones de metano, perdida de producto y ventas, molestias ocasionales a los consumidores y el costo de la evacuación del sistema de tubería existente. Este ítem será ejecutado de acuerdo a las especificadores técnicas del proyecto, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra.

C4.-

Puente de Regulación y Medición

1

Válvula esférica bridada, paso total, ansi 300 DN 2"

Unidad: pza

2

Válvula bridada, tipo esférica, ansi 150, dn 2", paso total

Unidad: pza

3

Válvula de alivio broce con conexión a 1" npt

Unidad: pza

4

Válvula tipo bola, roscada npt, dn 2"

Unidad: pza

5

Válvula tipo bola, roscada npt, dn 1"

Unidad: pza

6

Válvula tipo aguja a.c. clase 6000, dn 1/2", npt

Unidad: pza

8

Cañeria de acero api 5l, (astm a53) sch 40, dn 1"

Unidad: m

10 Codo Codo 90˚ de acero para soldar, astm  astm  a 234, std - dn 2"

Unidad: pza

11 Treadolet 2x1/2" clase 2000

Unidad: pza

12 Treadolet 2x3/4" clase 2000

Unidad: pza

13 Treadolet 2x1" clase 2000

Unidad: pza

14 Manómetro 0-35, bar dial 3 1/2", rosca npt 1/2"

Unidad: pza

15 Manómetro 0-14, bar dial 3 1/2", rosca npt 1/2"

Unidad: pza

16 Termómetro con su termo baina npt 3/4"

Unidad: pza

17 Brida c/cuello p/soldar ansi 300 dn 2"

Unidad: pza

18 Bridas rf ansi 150, con cuello para soldar, dn 2"

Unidad: pza

19 Unión universal o patente de conexión de 2" sr-3000 npt

Unidad: pza

20 Unión universal o patente de conexión de 1" sr-3000 npt

Unidad: pza

21 kit junta aislante dieléctrica, ansi 150, dn 2"

Unidad: pza

22 Empaquetadura dieléctrica ansi 300 dn 2"

Unidad: pza

23 Empaquetadura metálica flexitalic de bridas, ansi 150, dn 2"

Unidad: pza

25 Espárragos de 3 1/2"x 5/8" tipo carga pesada, ansi b1,1 y tuercas cab. Hexagonal, astm a 194 grado 2h, 5/82 diam. Para brida de 2"-150 lb Unidad: pza 26 Espárragos de 3 1/4"x 5/8" tipo carga pesada, ansi b1,1 y tuercas cab. Hexagonal, astm a 194 grado 2h, 5/8" diam. Para brida de 2"-300 lb Unidad: pza 27 Medidor tipo pd, pmax. 175 psig. Dn 2", conexión a bridas, caudal 1200 m3/h con electro corrector po porr p y t incorporado, reporte datos bajo norma aga21 Unidad: pza 28 pc-communication cable - romet

Unidad: pza

29 Filtro tipo f, ansi 300, mesh 25 micrones, dn 2" conexión bridada

Unidad: pza

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

30 Válvula shut off bridada ansi 300, dn 2", bloqueo por alta presión 450 psig, bloqueo por baja presión 15 psig Unidad: pza 31 Válvula reguladora presión pilotada, op, directa conexión bridada, ansi 300 dn 2", orificio 3/8" pe 26 kg/cm², ps 4-5 kg/cm² Unidad: pza 34 Ejecución de roscas npt en cañería dn 2"

Unidad: rosca

35 Ejecución de roscas npt en cañería dn 1"

Unidad: rosca

36 Armado, montaje interconexión y puesta en operación 37 Pintura anticorrosiva puente regulación gas nat.

Unidad: gbl Unidad: gbl

38 Configuración de medidor

Unidad: gbl

39 Puesta a tierra (aterramiento de la estación)

Unidad: pza

40 Letreros de peligro (estación de regulación y medición)

Unidad: gbl

41 Soporte estructura del prm

Unidad: gbl

42 Movilización de prm a bermejo

Unidad: gbl

43 Prueba hidrostática y limpieza de la tubería

Unidad: gbl

44 Sistema completo de odorizacion p/gas natural

Unidad: gbl

45 Extintores de polvo químico abc

Unidad: pza

46 Planos as built geo referenciados puente regulación de gas

Unidad: gbl

Este ítem puente de regulación y medición de primaria: es un conjunto de aparatos y elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo del punto de entrega y medir los volúmenes de gas consumidos. Así mismo asegurar que la presión no sobrepase de un valor prefijado ante las fallas eventuales de aquellos equipos que estén destinados a funcionar con dicho combustible. Este ítem no ha sido contemplado en el proyecto original, por lo que será realizado de acuerdo a planos de detalles constructivos, especificadores técnicas, formulario de presentación de propuesta y/o instrucción del supervisor de obra. C5.-

Instalación interna gas natural de media y baja presión

1

cañería de acero ɸ 19 mm

2

cañería de acero ɸ 51 mm ml

Unidad: ml

3 trazado, replanteo topográfico y demarcación del derecho de vía

Unidad: ml

4

excavación de zanja (zanja: 1.2 x 0.5 x 2470 m.) Terreno duro y pedregoso

Unidad: m³

5

provisión y colocado de cama de arena apoyo tipo c

Unidad: m³

6

relleno compactado c/saltarin s/mat. - señalización zanja

Unidad: m³

7

retiro de escombros

Unidad: ml

8

prueba neumática

Unidad: gbl

9

manómetro 0-14, bar dial 3 1/2", rosca npt 1/2"

Unidad: pza

10 prov. y coloc. Tubería FºGº d=1/2"

Unidad: ml

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Estos ítems, comprende la tubería que conduce el gas desde el medidor (sin incluir este, puente regulador y medición) hasta el o los accesorios industrial de consumo (sin incluir estos), conjunto de tuberías que usualmente son fierro galvanizado donde en cada punto de consumo debe tener una válvula de control de cierre rápido (giro de 90º). Este ítem no ha sido contemplado en el proyecto original, por lo que será ejecutado de acuerdo a planos de detalles constructivos, especificadores técnicas, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. D.- Recinto Puente de Regulación y Medición Estos ítems comprenden dos importantes actividades complementarias de protección del PRM hacia las inclemencias del tiempo en la región y al control de ingreso solo personas competentes y autorizadas para el manejo del mismo. Este ítem no ha sido contemplado en el proyecto original, por lo que será ejecutado de acuerdo a planos de detalles constructivos, especificadores técnicas, formulario de presentación de propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra, entre estos podemos p odemos mencionar: D1.-

Tinglado Metálico

1

trazado y replanteo

Unidad: gbl

2

nivelado de terreno con equipo pesado

Unidad: m³

3

excavación común terreno semiduro 0-2m

Unidad: m³

4

zapatas de HºAº

Unidad: m³

5

columnas de hormigón armado

Unidad: m³

6

relleno y compactado s/ prov. de material

Unidad: m³

7

piso de cemento frotachado

Unidad: m²

8

columnas de estructura metálica (25x25 cm.)

Unidad: ml

9

estructura metálica para tinglados

Unidad: m²

10 cubiertas de calamina ondulada nº 28

Unidad: m²

11 limpiezas de obra

Unidad: gbl

D2.-

Cierre Perimetral con Malla Olímpica

1

trazado y replanteo

Unidad: gbl

2

excavación común terreno semiduro 0-2m

Unidad: m³

3

cimiento de hormigón ciclópeo (50% piedra)

Unidad: m³

4

sobre cimientos de hormigón ciclópeo (50% piedra)

Unidad: m³

5

malla olímpica #8 c/poste F°G° 2" h=2.4 y alambre púas

Unidad: m

6

puerta metálica c/malla olímpica

Unidad: m²

Los demás ítems consecuentes y paralelos que hayan migrado a diferentes módulos, fueron revisados y ajustados considerando que el proyecto deba ser programado para su conclusión con la ejecución de volúmenes reales y poder así tramitar la cancelación correspondiente a lo programado dentro los parámetros del porcentaje de incidencia en ordenes de cambio y/o contratos modificatorios.

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

2.2.- Reducción e Incremento Cantidades de Obra Con el trabajo de Ingeniería de campo, revisado y verificado la disminución considerable de volúmenes específicamente en los módulos mencionados aducción de agua por gravedad, cuyos motivos ya han sido expuestos y justificados anteriormente; dentro las actividades que han sufrido ajustes se puede mencionar dentro la más significativa las siguientes actividades:

No.

DESCRIPCION DE ITEMS

 A. A1.1 2 3 4 5

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE POTABLE MÓDULO RED DE ADUCCION POR BOMBEO BOMBEO EMAAB REPLANTEO Y CONTROL LÍNEA TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") INSTALACIÓN BOMBAS IMPULSIÓN Y MEDIDOR EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN (321x0.8x0.5m) (321x0.8x0.5m) PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4")

6 7

RELLENO/ COMPAC. MANUAL C/ MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (321x0.35x0.5) RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT (321x0.45x0.5) ANCLAJE DE CABECERA PARA TUBERÍA EN TERRENO DE ALTA PENDIENTE H°C° 1:3:4 MÓDULO RED DE ADUCCION POR GRAVEDAD GRAVEDAD REPLANTEO TOPOGRAFICO Y CONTROL DE LÍNEA TUBERIA SUPERTUBO HDPE DE 110 MM (4") EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN (3620x0.8x0.5m) (3620x0.8x0.5m) PROV. Y TEND. TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") RELLENO/ COMPAC. MANUAL C/ MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (3620x0.35x0.5) RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT (3620x0.45x0.5) CÁMARA DE PURGA LODOS DE H°C° 0.90X0.90M CÁMARA PARA VENTOSA DE H°C° 0.90X0.90M ANCLAJE DE BAJANTE PARA TUBERÍA EN TERRENO DE ALTA PENDIENTE H°C° 1:3:4 REPLANTEO DE PUENTES DE ACUEDUCTOS PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=15+-2M) PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=30+-3M) PUENTE COLGANTE ACUEDUCTO PEAD 4" (L=40+-4M) TANQUE SEMIENTERRADO DE HoAo PLANTA PLANTA PROCESADORA CÍTRICOS REPLANTEO TANQUE DE HoAo EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT ZAMPEADO DE PIEDRA BRUTA RELLENO/ COMPAC. MANUAL C/ MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (3620x0.35x0.5) PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC SDR 41 6" DESAGUE MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA DE DE TRATAMIENTO AGUA INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA INSTALACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓDULO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA

8  A2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  A3.1 2 3 4 14 15  A4. A5.B.B1.-

C.- INSTALACION DE GAS NATURAL C1.- MATERIALES C2.- OBRAS CIVILES

UNID.

S/CONT. ORIGINAL

CANTIDAD S/CONT. S/CONT. MODIF. Nº1 MODIF. Nº2

ml gbl m³ ml m

322,00 1,00 128,40 321,00 321,00

322,00 1,00 128,40 321,00 321,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m³ m³

56,18 72,23

56,18 72,23

0,00 0,00

pza

1,00

1,00

0,00

ml

3.620,00

3.620,00

520,00

m³ ml ml

1.448,00 3.620,00 3.620,00

1.448,00 3.620,00 3.620,00

403,00 520,00 520,00

m³

633,50

633,50

91,00

m³ pza pza

814,50 4,00 4,00

814,50 4,00 4,00

312,00 0,00 0,00

pza

1,00

1,00

0,00

gbl pza pza pza

1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 3,00 3,00

0,00 0,00 0,00 0,00

gbl m³ m³ m²

1,00 297,44 108,16 108,16

1,00 283,12 68,46 120,72

1,00 356,27 185,11 148,08

m³

10,50

ml

50,00

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  C3.- OBRAS MECANICAS Y SERVICIOS C4.- PUENTE DE REGULACION Y MEDICION TUBERÍA DE ACERO NEGRO SIN COSTURA API 5L, GRADO B BISELADO, DN 7 2" SCH 40, ASTM A 106, A-53 A -53 CON CERTIFICADO DE ORIGEN. 9 TE RECTA DE ACERO PARA SOLDAR CLASE 2000 DN 2", SCH 40 32 SOLDADURA Y ALINEADO DE LA TUBERIA 33

INSPECCION RADIOGRAFICA

C5.- INSTALACION INTERNA GAS NATURAL DE M MEDIA EDIA Y BAJA PRESION TRAZADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y DEMARCACIÓN DEL DERECHO DE 3 VÍA EXCAVACIÓN DE ZANJA (ZANJA: 1.2 X 0.5 X 2470 M.) TERRENO DURO Y 4 PEDREGOSO 5 PROVISIÓN Y COLOCADO DE CAMA DE ARENA APOYO TIPO C 6 RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT. - SEÑALIZACIÓN ZANJA 7 RETIRO DE ESCOMBROS D.- RECINTO PUENTE DE REGULACION Y MEDICION D1.- TINGLADO METALICO 1 TRAZADO Y REPLANTEO 2 NIVELADO DE TERRENO CON EQUIPO PESADO 3 EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO 0-2M 4 ZAPATAS DE HºAº 5 COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO 6 RELLENO Y COMPATADO S/ PROV. DE MATERIAL 7 PISO DE CEMENTO FROTACHADO 10 CUBIERTA DE CALAMINA ONDULADA Nº 28 11 LIMPIEZA DE OBRA D2.- CIERRE PERIMETRAL CON MALLA OLIMPICA 1 TRAZADO Y REPLANTEO 2 EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO 0-2M 3 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) 4 SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) 5 MALLA OLIMPICA # 8 C/POSTE F°G° 2" H=2.4 Y ALAMBRE PUAS 6 PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA

m

12,00

pza junta radiog rafia

1,00 14,00 14,00

ml

180,70

m³

64,02

m³ m³ ml

13,34 50,68 106,70

gbl m³ m³ m³ m³ m³ m² m² gbl

1,00 33,60 2,06 0,88 0,38 0,96 15,39 22,75 1,00

gbl m³ m³ m³ m m²

1,00 2,16 2,16 0,81 18,00 2,42

De esta manera se muestra la reducción e incremento de volúmenes revisados en obra como los ítems migrantes de un módulo asía otro, por lo que se pone en conocim conocimiento iento del Supervisor de Obra. 2.3.- Creación de Nuevos Ítems Realizada la reunión de trabajo entre Fiscal, Supervisor y Contratista del proyecto, se coordina la elaboración de un contrato modificatorio, como se menciona anteriormente, el proyecto requiere la creación e implementación de nuevos ítems para cumplir con el alcance y objetivo del proyecto para lo cual ha sido diseñado. Transcurrido el plazo de recopilación de la información necesaria para realizar los trabajos complementarios de la obra (proyectos a diseño final), se procede con los trabajos de ingeniería de campo de toda la obra verificando con la información cursada de las actividades a implementarse al proyecto. Corroborada la documentación necesaria para emplazar y dar continuidad de los trabajos de obra, se procede a instrumentar el presente documento modificatorio. Por consiguiente se identifica la siguiente creación de nuevos ítems para satisfacer la conclusión de la obra, actividades nuevas que se detallan a continuación:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  No.

DESCRIPCION DE ITEMS

 A. A1. A2.14  A3.-

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE POTABLE MÓDULO RED DE ADUCCION POR BOMBE BOMBEO O EMAAB MÓDULO RED DE ADUCCION POR GRAVEDA GRAVEDAD D CÁMARA DE VALVULA DE H°C° 1,0x1,0x1,20M TANQUE SEMIENTERRADO DE HoAo PL PLANTA ANTA PROCESADORA CÍTRICOS

13 ACCESORIOS CONEXIÓN LINEA ADUCCION - TANQUE  A4.- MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 3 TUBERIA DE AGUA AGUA HELADA CON AISLAMIENTO TERMICO 4 TANQUE DE AGUA HELADA AISLADO CON POLIURETANO 5 PROVISION DE PROPILENGLICOL PARA AGUA HELADA PROV. E INSTALACION BOMBAS 4 HP 25 m3/hr. P/BOMBEO DE AGUA 6 TRATADA AL PROCESO 7 PROV. E INSTALACION TABLERO DE CONTROL ELECTRICO PARA BOMBAS 8 PROV. Y COLOC. TUBERIA FoGo D=2" MONTANTE  A5.B.B1.5

INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRAT TRATAMIENTO AMIENTO DE AGUA INSTALACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓDULO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA ATERRAMIENTO DE INSTRUMENTAC INSTRUMENTACION ION

UNID.

S/CONT. ORIGINAL

CANTIDAD S/CONT. S/CONT. MODIF. Nº1 MODIF. Nº2

pza

2,00

gbl

1,00

ml

37,00

gbl lts

1,00 100,00

pza

2,00

gbl ml

1,00 10,00

gbl

1,00

gbl

1,00

pza pza pza pza pza pza m pza pza pza pza

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 1,00 5,00 1,00 1,00

pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza

1,00 1,00 1,00 6,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 4,00 7,00

pza

56,00

pza

16,00

pza pza pza

1,00 1,00 1,00

C.- INSTALACION DE GAS NATURAL C1.- MATERIALES C2.- OBRAS CIVILES C3.- OBRAS MECANICAS Y SERVICIOS 12 C4.1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13

INTERCONEXION HOT TAPS PUENTE DE REGULACION Y MEDICION VALVULA ESFÉRICA BRIDADA, PASO TOTAL, ANSI 300 DN 2" VALVULA BRIDADA, TIPO ESFERICA, ANSI 150, DN2", PASO TOTAL VALVULA DE ALIVIO BROCE CON CONEXIÓN A 1" NPT VALVULA TIPO BOLA, ROSCADA NPT, DN 2" VALVULA TIPO BOLA, ROSCADA NPT, DN 1" VALVULA TIPO AGUJA A.C. CLASE 6000, DN 1/2", NPT CAÑERIA DE ACERO API 5L, (ASTM A53)SCH 40, DN 1" CODO 90˚ DE ACERO PARA SOLDAR, ASTM A 234, STD - DN 2" TREADOLET 2x1/2" CLASE 2000 TREADOLET 2x3/4" CLASE 2000 TREADOLET 2x1" CLASE 2000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MANOMETRO 0-14, 0-35, BAR BAR DIAL DIAL 3 3 1/2", ROSCA NPT NPT 1/2" 1/2" MANOMETRO 1/2", ROSCA TERMOMETRO CON SU TERMO BAINA NPT 3/4" BRIDA C/CUELLO P/SOLDAR ANSI 300 DN 2" BRIDAS RF ANSI 150, CON CUELLO PARA SOLDAR, DN 2" UNION UNIVERSAL O PATENTE DE CONEXIÓN DE 2" SR-3000 NPT UNION UNIVERSAL O PATENTE DE CONEXIÓN DE 1" SR-3000 NPT KIT JUNTA AISLANTE DIELECTRICA, ANSI 150, DN 2" EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA ANSI 300 DN 2" EMPAQUETADURA METALICA FLEXITALIC DE BRIDAS, ANSI 150, DN 2" EMPAQUETADURA METALICA FLEXITALIC DE BRIDAS, ANSI 300, DN 2" ESPARRAGOS DE 3 1/2"x 5/8" TIPO CARGA PESADA, ANSI B1,1 Y TUERCAS CAB. HEXAGONAL, ASTM A 194 GRADO 2H, 5/82 DIAM. PARA BRIDA DE 2"150 LB ESPARRAGOS DE 3 1/4"x 5/8" TIPO CARGA PESADA, ANSI B1,1 Y TUERCAS CAB. HEXAGONAL, ASTM A 194 GRADO 2H, 5/8" DIAM. PARA BRIDA DE 2"300 LB MEDIDOR TIPO PD, Pmax. 175 PSIG. DN 2", CONEXIÓN A BRIDAS, CAUDAL

25 26

27 28 29

1200 M3/H CON ELECTRO CORRECTOR REPORTE DATOS BAJO NORMA AGA21 POR P Y T INCORPORADO , PC-COMMUNICATION PC-COMMUNICATION CABLE - ROMET FILTRO TIPO F, ANSI 300, MESH 25 MICRONES, DN 2" CONEXIÓN BRIDADA

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  VALVULA SHUT OFF BRIDADA ANSI 300, DN 2", BLOQUEO POR ALTA PRESION 450 PSIG, BLOQUEO POR BAJA PRESION 15 PSIG VALVULA REGULADORA PRESION PILOTADA, OP, DIRECTA CONEXIÓN 31 BRIDADA, ANSI 300 DN 2", ORIFICIO 3/8" Pe 26 Kg/cm², Ps 4-5 Kg/cm² 34 EJECUCION DE ROSCAS NPT EN CAÑERIA DN 2" 35 EJECUCION DE ROSCAS NPT EN CAÑERIA DN 1" 36 ARMADO, MONTAJE INTERCONEXION Y PUESTA EN OPERACIÓN 37 PINTURA ANTICORROSIVA PUENTE REGULACION GAS NAT. 38 CONFIGURACION DE MEDIDOR 39 PUESTA A TIERRA ( ATERRAMIENTO DE LA ESTACION ) 40 SEÑALIZACION RESTRICTIVA PARA PUENTE DE REGULACION Y MEDICION 41 SOPORTE ESTRUCTURA DEL PRM 42 MOVILIZACION DE PRM A BERMEJO 43 PRUEBA HIDROSTATICA Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA 44 SISTEMA COMPLETO DE ODORIZACION P/GAS NATURAL 45 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO ABC, 12 KG. C5.- INSTALACION IN INTERNA TERNA GAS NATURAL DE MEDIA Y BAJA PRESION 1 CAÑERIA DE ACERO ɸ 19 MM  2 CAÑERIA DE ACERO ɸ 51 MM  8 PRUEBA NEUMATICA 9 MANOMETRO 0-14, BAR DIAL 3 1/2", ROSCA NPT 1/2" 10 PROV. Y COLOC. TUBERIA FoGo D=1/2" 30

pza

1,00

pza

1,00

pza pza gbl gbl gbl pza pza gbl gbl gbl gbl pza

4,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

ml ml gbl pza ml

77,20 106,70 1,00 1,00 25,10

D.D1.8 9

RECINTO PUENTE DE REGULACION Y MEDICION TINGLADO METALICO COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA (25x25 cm.) ESTRUCTURA METÁLICA PARA TINGLADO (FIERRO CORRUGADO)

ml m²

15,60 19,84

D2.3 4 5 6

CIERRE PERIMETRAL CON MALLA OLIMPICA CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) MALLA OLIMPICA # 8 C/POSTE F°G° 2" H=2.4 Y ALAMBRE PUAS PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA

m³ m³ m m²

2,16 0,81 18,00 2,42

La creación de estas nuevas actividades, detalladas anteriormente, son actividades complementarias necesarias de prioridad para su conclusión y mejorar la calidad y superar el objetivo y/o alcance de la obra. 2.4.- Ampliación De Plazo  Plazo  Toda vez que realizada las medidas correctivas de la obra, con el único objetivo de mejorar el proyecto y que la misma cumpla con el fin previsto, sin que ello signifique un cambio substancial del diseño y servicio de la obra en las condiciones o en el monto del contrato, se efectúa ajustes de rutina, incrementando y disminuyendo las cantidades y creando nuevos ítems para tener un buen desarrollo de la obra, trabajos adicionales inherentes a la misma obra que son absolutamente necesarios. Por tanto al crearse nuevos ítems, el plazo de ejecución obra debe ser modificado por una ampliación de plazo, según lo estipula en la cláusula trigésima del contrato suscrito. También se tomara en cuenta un desplazamiento de plazo por la suspensión de actividades, formalizada el 6 de noviembre del 2015 por; falta de cancelación de planillas de pago, falta de definición del nuevo trazo de la red de aducción de agua por gravedad hacia la planta y la falta de autorización de YPFB para realizar la interconexión de la red primaria de gas natural de la planta a la red principal de gas natural de YPFB; desplazamiento que será tomado en cuenta en la adenda del contrato suscrito cuando sea aprobado el contrato modificatorio.

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Por otro lado cabe hacer notar que por creación de nuevos ítems, para estos se deben elaborar proyectos a diseño final que deben ser aprobados por las Empresas Prestadoras de Servicios como EMTAGAS y YPFB, por lo que el tiempo que conlleve este conducto regular será absorbido por la continuidad de suspensión de actividades. Por todo lo mostrado anteriormente, se puede mencionar; 2.4.1.- Desplazamiento del Plazo por Suspensión de Actividades En fecha 6 de noviembre del 2015 años, Fiscal de Obra, Supervisión Técnica y Contratista, manifiestan los inconvenientes de la obra, falta de pago de tres planillas de avance de obra cursada para su cobro oportunamente y en consecuencia se realiza la paralización de los trabajos hasta la cancelación de planillas adeudadas por parte de la Entidad Contratante y cuente con la autorización oficial por parte de d e la gerencia Nacional de Redes de Gasy Ductos dependiente de YPFB para la interconexión de la tubería de gas natural de la planta a la red principal, también no se define el nuevo trazo de la red de aducción de agua por gravedad para la planta de tratamiento (adjunto en anexos, acta de paralización de Obra de fecha 06/11/2015). Consecuentemente cancelado las planillas de adeudadas por la Entidad Contratante al Contratista, en 12 de enero del 2018 nuevamente se reúnen Fiscal de Obra, Supervisión Técnica y Contratista, para analizar técnica administrativa y económica el reinicio de obra, por tanto realizando los trabajos de Ingeniería de campo y gabinete juntamente Fiscal de Obra, Supervisión Técnica y Contratista, procede a la revisión y verificación del alcance de proyecto de acuerdo a información cursada por el Fiscal y Supervisor de Obra, se verifica una considerable disminución y creación de nuevos ítems, por lo que se determina y ve por conveniente realizar un contrato modificatorio tomando en cuenta los aspectos técnicos y constructivos de mejorar la calidad de la obra para lo cual está siendo ejecutada. Esta Contratista, después de sostenida la reunión con Fiscal y Supervisor de Obras, se coordina continuar la suspensión de actividades parcial de la obra, hasta que se elabore y apruebe un segundo contrato modificatorio por creación de nuevos ítems e incremento de presupuesto de obra   y ampliación de plazo, instrumento que estará regido al contrato de obra suscrito.

Con este contexto, solo se puede mencionar las fechas de suspensión y reinicio de actividades que corroboran el desplazamiento del plazo de ejecución de obra, fecha que dependerá hasta la firma del modificatorio, por tanto se muestra: m uestra: DESCRIPCIÓN

FECHA

TIEMPO

- Paralización Trabajos de Obra……………(06/11/2015)…… Obra ……………(06/11/2015)…………….…. ……….…. 0 días  días  - Reinicio

Trabajos de Obra…………….(06/07/2018)……………..... Obra…………….(06/07/2018)……………..... 973 días

Suspensión de Actividades de Obra:

973 días

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

2.4.2.- Ampliación de Plazo por Reajuste de Volúmenes y Creación de Nuevos Realizada las medidas correctivas del proyecto, según lo difundido anteriormente, sus incrementos de cantidades e incluso nuevos ítems, generan volúmenes de obra y por consiguiente requieren un tiempo de ejecución de los mismos, por lo que estos tiempos debe ser tomado en cuenta para una ampliación de plazo. Para la modificación de obra, con la compensación de nuevos volúmenes, se toma en cuenta los aspectos técnicos de ajustar volúmenes en los módulos de nuevos ítems que por motivos de casos fortuitos, en este caso se tuvo que cambiar el trazo de la red de aducción por gravedad y se tuvo que crear nuevos ítems, mismos que inciden en el incremento de recursos y posibilitan realizar medidas correctivas acrecentando cantidades que deben ser restablecidos en plazo de ejecución para la terminación del proyecto y se pueda dar así continuidad con la conclusión y cumplir así con el objetivo de obra para los cual ha sido diseñado. Por lo tanto realizado la distribución y creación de nuevos ítems y tomando en cuenta las características geométricas del proyecto y la ampliación de plazo para este contrato modificatorio Nº2, se cuantifica, detalla y evalúa en función al rendimiento o tiempo de ejecución propuesto, el cronograma de actividades. Por lo tanto el siguiente cuadro muestra el periodo de ejecución en días calendarios calculados de acuerdo al rendimiento del cronograma de ejecución de obra propuesto, con relación a las cantidades requeridas para la terminación de la obra, por lo que se procede a calcular el nuevo plazo para la ejecución de las diferentes actividades, tiempo de ejecución que se requiere para ampliación de plazo. No.

DESCRIPCION DE ITEMS

UNID. CANT.

TIEMPO EJECUC. S/Cronog. Activid.

CONPENSACIÓN Días/Calendario

 A.- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE POTABLE  A1.- MÓDULO RED DE ADUCCION POR BOMBEO BOMBEO EMAAB  A2.- MÓDULO RED DE ADUCCION POR GRAVEDAD 1 2 3 4 5 6 14

REPLANTEO TOPOGRAFICO Y CONTROL DE LÍNEA TUBERIA SUPERTUBO HDPE DE 110 MM (4") EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN (3620x0.8x0.5m) (3620x0.8x0.5m) PROV. Y TEND. TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA SUPERTUBO HDPE 110 MM (4") RELLENO/ COMPAC. MANUAL C/ MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (3620x0.35x0.5) RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT (3620x0.45x0.5) CÁMARA DE VALVULA DE H°C° 1,0x1,0x1,20M

0,00

ml

520,00

1,00

m³ ml ml

403,00 520,00 520,00

20,00 2,00 3,00

m³

91,00

2,00

m³ pza

312,00 2,00

9,00 5,00

 A3.- TANQUE SEMIENTERRADO DE HoAo PLANTA PLANTA PROCESADORA CÍTRICOS 2 3 4 13 14 15

EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT ZAMPEADO DE PIEDRA BRUTA ACCESORIOS CONEXIÓN LINEA ADUCCION - TANQUE RELLENO/ COMPAC. MANUAL C/ MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (3620x0.35x0.5) PROV. Y COLOC. TUBERIA PVC SDR 41 6" DESAGUE

15,00

m³ m³ m² gbl

356,27 185,11 148,08 1,00

4,00 2,00 3,00 2,00

4,00 1,00 3,00 2,00

m³

10,50

4,00

4,00

ml

50,00

1,00

1,00

 A4.- MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA DE DE TRATAMIENTO AGUA 3

PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE AGU AGUA A HELADA CON AISLAMIENTO TERMICO

98,00

ml

37,00

18,00

20,00

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  4 5 6 7 8

TANQUE DE AGUA HELADA AISLADO CON POLIURETANO PROVISION DE PROPILENGLICOL PARA AGUA HELADA PROV. E INSTALACION BOMBAS 4 HP 25 m3/hr. P/BOMBEO DE AGUA TRATADA AL PROCESO PROV. E INSTALACION TABLERO DE CONTROL ELECTRICO PARA BOMBAS PROV. Y COLOC. TUBERIA FoGo D=2" MONTANTE

gbl lts

1,00 100,00

15,00 15,00

17,00 10,00

pza

2,00

10,00

10,00

gbl

1,00

20,00

20,00

ml

10,00

20,00

20,00

B.- INSTALACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA B1.- MÓDULO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA 5

ATERRAMIENTO DE INSTRUMENTACION INSTRUMENTACION

C.-

INSTALACION DE GAS NATURAL

C3.-

OBRAS MECANICAS Y SERVICIOS

12

INTERCONEXION HOT TAPS

C4.-

PUENTE DE REGULACION Y MEDICION

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

VALVULA ESFÉRICA BRIDADA, PASO TOTAL, ANSI 300 DN 2" VALVULA BRIDADA, TIPO ESFERICA, ANSI 150, DN2", PASO TOTAL VALVULA DE ALIVIO BROCE CON CONEXIÓN A 1" NPT VALVULA TIPO BOLA, ROSCADA NPT, DN 2" VALVULA TIPO BOLA, ROSCADA NPT, DN 1" VALVULA TIPO AGUJA A.C. CLASE 6000, DN 1/2", NPT CAÑERIA DE ACERO API 5L, (ASTM A53)SCH 40, DN 1" CODO 90˚ DE ACERO PARA SOLDAR, ASTM A 234, STD - DN 2" TREADOLET 2x1/2" CLASE 2000 TREADOLET 2x3/4" CLASE 2000 TREADOLET 2x1" CLASE 2000 MANOMETRO 0-35, BAR DIAL 3 1/2", ROSCA NPT 1/2" MANOMETRO 0-14, BAR DIAL 3 1/2", ROSCA NPT 1/2" TERMOMETRO CON SU TERMO BAINA NPT 3/4" BRIDA C/CUELLO P/SOLDAR ANSI 300 DN 2" BRIDAS RF ANSI 150, CON CUELLO PARA SOLDAR, DN 2" UNION UNIVERSAL O PATENTE DE CONEXIÓN DE 2" SR-3000 NPT UNION UNIVERSAL O PATENTE DE CONEXIÓN DE 1" SR-3000 NPT KIT JUNTA AISLANTE DIELECTRICA, ANSI 150, DN 2" EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA ANSI 300 DN 2" EMPAQUETADURA METALICA FLEXITALIC DE BRIDAS, ANSI 150, DN 2" EMPAQUETADURA METALICA FLEXITALIC DE BRIDAS, ANSI 300, DN 2" ESPARRAGOS DE 3 1/2"x 5/8" TIPO CARGA PESADA, ANSI B1,1 Y TUERCAS CAB. HEXAGONAL, ASTM A 194 GRADO 2H, 5/82 DIAM. PARA BRIDA DE 2"-150 LB ESPARRAGOS DE 3 1/4"x 5/8" TIPO CARGA PESADA, ANSI B1,1 Y TUERCAS CAB. HEXAGONAL, ASTM A 194 GRADO 2H, 5/8" DIAM. PARA BRIDA DE 2"-300 LB MEDIDOR TIPO PD, Pmax. 175 PSIG. DN 2", CONEXIÓN A BRIDAS, CAUDAL 1200 M3/H CON ELECTRO CORRECTOR POR P Y T INCORPORADO , REPORTE DATOS BAJO NORMA AGA21 PC-COMMUNICATION PC-COMMUNICATION CABLE - ROMET FILTRO TIPO F, ANSI 300, MESH 25 MICRONES, DN 2" CONEXIÓN BRIDADA VALVULA SHUT OFF BRIDADA ANSI 300, DN 2", BLOQUEO POR ALTA PRESION 450 PSIG, BLOQUEO POR BAJA PRESION 15 PSIG VALVULA REGULADORA PRESION PILOTADA, OP, DIRECTA CONEXIÓN BRIDADA, ANSI 300 DN 2", ORIFICIO 3/8" Pe 26 Kg/cm², Ps 4-5 Kg/cm² EJECUCION DE ROSCAS NPT EN CAÑERIA DN 2" EJECUCION DE ROSCAS NPT EN CAÑERIA DN 1" ARMADO, MONTAJE INTERCONEXION Y PUESTA EN OPERACIÓN PINTURA ANTICORROSIV ANTICORROSIVA A PUENTE REGULACION GAS NAT. CONFIGURACION DE MEDIDOR PUESTA A TIERRA ( ATERRAMIENTO DE LA ESTACION ) SEÑALIZACION RESTRICTIVA PARA PUENTE DE REGULACION Y MEDICION SOPORTE ESTRUCTURA DEL PRM

23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41

60,00

gbl

1,00

60,00

60,00

20,00

gbl

1,00

20,00

20,00 29,00

pza pza pza pza pza pza m pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

pza

4,00

1,00

pza

7,00

1,00

pza

56,00

1,00

pza

16,00

1,00

pza

1,00

1,00

pza

1,00

1,00

pza

1,00

1,00

pza

1,00

1,00

pza

1,00

1,00

pza pza gbl gbl gbl pza pza

4,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

gbl

1,00

1,00

10,00

1,00 1,00 2,00 2,00

7,00

2,00

2,00

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  42 43 44 45

MOVILIZACION DE PRM A BERMEJO PRUEBA HIDROSTATICA Y LIMPIEZA DE LA TUBERIA SISTEMA COMPLETO DE ODORIZACION P/GAS NATURAL EXTINTORES DE POLVO QUIMICO ABC, 12 KG.

C5.-

INSTALACION INTERNA GAS NATURAL DE MEDI MEDIA A Y BAJA PRESIO PRESION N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAÑERIA DE ACERO ɸ 19  MM CAÑERIA DE ACERO ɸ 51 MM  TRAZADO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y DEMARCACIÓN DEL DERECHO DE VÍA EXCAVACIÓN DE ZANJA (ZANJA: 1.2 X 0.5 X 2470 M.) TERRENO DURO Y PEDREGOSO PROVISIÓN Y COLOCADO DE CAMA DE ARENA APOYO TIPO C RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT. - SEÑALIZACIÓN ZANJA RETIRO DE ESCOMBROS PRUEBA NEUMATICA MANOMETRO 0-14, BAR DIAL 3 1/2", ROSCA NPT 1/2" PROV. Y COLOC. TUBERIA FoGo D=1/2"

gbl gbl gbl pza

1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

16,00

ml ml

77,20 106,70

3,00 5,00

2,00 3,00

ml

180,70

1,00

1,00

m³

64,02

2,00

2,00

m³

13,34

1,00

m³

50,68

2,00

ml gbl pza ml

106,70 1,00 1,00 25,10

1,00 1,00 1,00 5,00

2,00 1,00 5,00

D.- RECINTO PUENTE DE REGULACION Y MEDICION D1.- TINGLADO METALICO

16,00

1 2 3 4 5

TRAZADO Y REPLANTEO NIVELADO DE TERRENO CON EQUIPO PESADO EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO 0-2M ZAPATAS DE HºAº COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO

gbl m³ m³ m³ m³

1,00 33,60 2,06 0,88 0,38

1,00 1,00 2,00 2,00

6 7 8 9 10 11

RELLENO Y COMPATADO S/ PROV. DE MATERIAL PISO DE CEMENTO FROTACHADO COLUMNAS DE ESTRUCTURA METÁLICA (25x25 cm.) ESTRUCTURA METÁLICA PARA TINGLADO (FIERRO CORRUGADO) CUBIERTA DE CALAMINA ONDULADA Nº 28 LIMPIEZA DE OBRA

m³ m² ml m² m² gbl

0,96 15,39 15,60 19,84 22.75 1,00

1,00 3,00 7,00 7,00 2,00 1,00

1,00 1,00

7,00 7,00

D2.- CIERRE PERIMETRAL CON MALLA OLIMPICA 1 2 3 4 5 6

TRAZADO Y REPLANTEO EXCAVACION COMUN TERRENO SEMIDURO 0-2M CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO (50% PIEDRA) MALLA OLIMPICA # 8 C/POSTE F°G° 2" H=2.4 Y ALAMBRE PUAS PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA

9,00

gbl m³ m³ m³ m m²

1,00 2,16 2,16 0,81 18,00 2,42

1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00

1,00 2,00 5,00 1,00

Por lo tanto ordenando las actividades de manera secuencial con tres frentes de trabajo, se deduce y presenta un cronograma de actividades en función de los módulos y/o actividades creadas e incrementadas, según se muestra el siguiente cuadro:

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO EN DIAS No.

DESCRIPCION DE ITEMS

DIAS

TIEMPO DE EJECUCION -CREACION DE NUEVOS ITEMS Y AJUSTE DE VOLUMEN  A2.- MÓDULO RED DE ADUCCION POR GRAVEDAD

 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

98,00

 

0,00

 A3.- TANQUE SEMIENTERRADODE HoAoPLANTAPROCESADORACÍTRICOS

 

15,00

2

EXCAVACIÓN MANUAL COMÚN EX

4,00

3

RELLENO COMPACTADO C/SALTARIN S/MAT

1,00

4

ZAMPE ZAMPEADO ADO DEPIEDRA BRUTA

3,00

13

ACCESORIOS CONEXIÓN LINEA ADUCCION - TANQUE

2,00

14

RELLENO/CO MPAC. MANUAL C/MATER. CERÑIDO DEL LUGAR (3620x0.35x0.5)

4,00

15

PRO V. Y COLOC. TUBERIA PV C SDR 41 6" DESAGUE

1,00

 A4.- MAQUINARIAY EQUIPOS PLANTADE TRATAMIENTO AGUA

 

98,00

3

PROVISION DEM ATERIAL YMANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DETUBERIA DEAGUA HELADA CON AISLAMIENTO TERMICO

20,00

4

TANQUE DE AGUA HELADA AISLADO CON POLIURETANO

18, 00

5

PRO VISION DE PROPILENGLICOL PARA AGUA HELADA

15, 00

6

P RO RO V . EI NST NSTA A LLA AC CII O ON N B O MB MB AS4 AS4 H P 2 5 m3 m3 /h /h rr.. P /B /B O MB MB EO EO DEA G UA T R RA AT TA AD DA A AL P PRO RO C CES ESO O

1 0, 0, 00 00

7

PRO V. V. E INSTALACION TA TABLERO DE DE CO CONTROL EL ELECTRICO PA PARA B BO OMBAS

20, 00

8

PRO V. Y COLOC. TUBERIA FoGo D=2" MONTAN TE

15, 00

B1.- MÓDU MÓDULO LOSERVICIOENERGÍAELÉCTR ENERGÍAELÉCTRICA ICA 5

ATERRAMIENTO DE INST RUMENTACION

60, 00

C3.- OBRAS MECANICAS Y SERVICIOS 12

INTERCON EXION HOT TAPS IN

C4.- PUENTE DE REGUL REGULACIO ACION N Y MEDICION

20, 00  

29,00

C5.- INSTALACION INTERNAGAS NATURAL DE MEDIAY BAJAPRESION D.- RECINTO PUENTE DE REGULACION Y MEDICION D1.- TINGLADO METALICO

   

16,00 25,00

16,00

D2.- CIERREPERIMETRAL CON MALLA OLIMPICA Ruta Critica -Frente de Trabajo Nº 1 Frente de Trabajo Nº 2 Frente de Trabajo Nº 3

9,00

TIEMPO DE EJ ECUCION DE OBRA 98 DIAS CALENDARIOS (PARA ITEMS NUEVOS)

-Ampliación de Plazo por Reajuste de Volúmenes y Creación de Nuevos Ítems……… Ítems……… 98 días. Para este contexto, evaluado los informes, plazo contractual y justificaciones técnicas, se debe modificar el plazo de ejecución de la obra a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. Por lo tanto el incremento de volúmenes de obra con el Reajuste y Creación de Nuevos Ítems, motiva una Ampliación de Plazo a la empresa Contratista para terminar los trabajos. Por tanto sin sobreponer los días a compensar, según lo mencionado, se desglosa lo siguiente: DESCRIPCIÓN

TIEMPO

- Plazo de Ejecución Contractual (S/Cont. Modif. Nº1)………………….. Nº1)………………….. 42 días - Compensación de Plazo por Suspensión de Actividades...……… Actividades...………... ...…. …. 973  973 días - Ampliación de Plazo por Reajuste de Volúmenes y Creación de Nuevos Ítems… Ítems….…………………… ……………………..………. ……….   98 días Por tanto, el nuevo plazo para la conclusión de la obra es de 140 (Ciento Cuarenta) días calendarios contabilizados a partir de la aprobación y firma del contrato modificatorio Nº 2. Por lado de acuerdo al contrato original, la nueva Ampliación de Plazo es de 1071 (Un Mil Setenta y Uno) días calendarios, que deberán ser tomados en cuenta a partir de la fecha de aprobación del Contrato Modificatorio Nº2. RESUMEN

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

Resumiendo de acuerdo a los datos mencionados, tenemos el siguiente detalle para el tiempo total de ejecución de obra: Plazo original

:

180 días calendario

Primera Ampliación por O.D.C.N°1

:

60 días calendario

Segunda Ampliación por O.D.C.N°2

:

66 días calendario

Tercera Ampliación por Contrato Modificatorio N°1 Cuarta Ampliación por Contrato Modificatorio N°2

: 66 días calendario : 1071 días calendario

Nuevo Plazo de Ejecución de Obra S/CONT.MODIF. Nº2

:

1443 días calendario

Tomando en cuenta el 11 de diciembre del 2014 como fecha de inicio de obra, se puede determinar que la nueva fecha de entrega provisional deberá ocurrir el 23 de noviembre del 2018. Por lo tanto el nuevo plazo de ejecución de obra de acuerdo al contrato original, será modificado de la siguiente manera. Plazo Ejecución Según Contrato………………….…. Contrato………………….….  

180 días

Nuevo Plazo de Ejecución S/Cont. Modif. Nº2…… Nº2…….. ..

1443 días

2.5.- Contrato Modificatorio Nº2  Así en todo el proyecto, conforme se instrumenta el modificatorio, se realiza el trabajo de Ingeniería de campo y gabinete con la necesidad de revisar y actualizar con la ampliación de plazo, reducción e incremento de volúmenes y la creación de nuevos ítems, y así PROYECTAR SU EJECUCIÓN hasta la conclusión del proyecto.  A continuación se detalla en resumen dos dos cuadros comparativos del Contr Contrato ato modificatorio Nº2: Cuadro # 1, ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DESCRIPCION MONTO CONTRATO ORIGINAL : MONTO CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 : MONTO CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2 : NUEVO MONTO S/CONTRATO MODIFICATORIO Nº2:

Bs. 6.060.697,69 328.102,91 277.604,61 6.666.405,22

% 100,00 5,41 4,58 109,99

Cuadro # 2, MODIFICACIÓN PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO ORIGINAL SEGÚN O.D.C. Nº 1 SEGÚN O.D.C. Nº 2 SEGÚN CONTR. MODIF. Nº 1 SEGÚN CONTR. MODIF. Nº 2

FECHA DE INICIO 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014

PLAZO DE FECHA/CONCLUSION DE EJECUCION OBRA 180,00 09/06/2015 240,00 08/08/2015 306,00 13/10/2015 372,00 18/12/2015 1443,00 23/11/2018

Por lo tanto, se hace llegar el Contrato Modificatorio por Creación de Nuevos Ítems e Incremento de Presupuesto de Obra y la Ampliación de Plazo, con los respectivos cómputos métricos ejecutados y

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

proyectados para que estos puedan ser ejecutados y cobrados en las correspondientes planillas de avance de obra que sean cursadas oportunamente. 2.6.- Datos Modificados Según Contrato Modificado

PROYECTO

:

FISCALIZACION

:

SU SUPE PER RVI VISI SI N

:

CONTRATISTA

:

MONTO S/ CONTRATO

:

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO PLAZO DE EJECUCION S/ CONTRATO FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ CONTRA CONTRATO TO

: : :

6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS) 11 de Diciembre del 2014 180 días calendarios 9 de Junio del 2015

MONTO S/ O.D.C. Nº 1

:

6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO AMPLIACION DE PLAZO S/ O.D.C. Nº 1 PLAZO DE EJECUCION S/ O.D.C. Nº 1 FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ O.D.C. O.D.C. Nº 1

: : : :

SEISCIENTOS BOLIVIANOS) NOVENTA Y SIETE CON 69/100 11 de Diciembre del 2014 60 días calendarios 240 días calendarios 8 de Agosto del 2015

MONTO S/ O.D.C. Nº 2

:

FECHA DE INICIO S/ CONTRATO AMPLIACION DE PLAZO S/ O.D.C. Nº 2 PLAZO DE EJECUCION S/ O.D.C. Nº 2 FECHA FEC HA DE CONCLU CONCLUSI SI N S/ O.D.C. O.D.C. Nº 2

: : : :

MONTO S/ CONTR. MODIF. Nº 1

:

INCREMENTO S/CONTR. MODIF. Nº 1 FECHA DE INICIO S/ CONTR. MODIF. Nº 1 AMPLIACION DE PLAZO S/ CONT. MODIF. Nº 1 PLAZO DE EJECUCION S/ CONT. MODIF. Nº 1 FECHA DE CONCLUSI CONCLUSI N S/ CONT. MODIF. MODIF. Nº 1

: : : : :

MONTO S/ CONTR. MODIF. Nº 2

:

INCREMENTO S/CONTR. MODIF. Nº 2 FECHA DE INICIO S/ CONTR. MODIF. Nº 2 AMPLIACION DE PLAZO S/ CONT. MODIF. Nº 2 PLAZO DE EJECUCION S/ CONT. MODIF. Nº 2

: : : :

FECHA DE CONCLUSI CONCLUSI N S/ CONT. MODIF. MODIF. Nº 2

:

Instalación Servicios Complementarios Planta Procesadora de Cítricos Bermejo  Bermejo  Ing. José Antonio Arroyo C. - Gobierno Autónomo Departamental de Tarija - Sección Bermejo Ing. Juan Carlos Vega - Consultora Asociación Accidental “Tingasur y Asociados”  Asociados”  Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”  CASBOIL”  

6.060.697,69 ( SEIS MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 69/100 BOLIVIANOS) 11 de Diciembre del 2014 66 días calendarios 306 días calendarios 13 de Octubre del 2015 6.388.800,60 ( SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 60/100 BOLIVIANOS) 5.41 % 11 de Diciembre del 2014 66 días calendarios 372 días calendarios 18 de Diciembre del 2015 6.666.405,22  (SEIS MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS CON 22/100 BOLIVIANOS) 4.58 % 11 de Diciembre del 2014 1071 días calendarios 1443 días calendarios 23 de Noviembre del 2018

 

Empresa Constructora “PEGASO Y CASBOIL”

Contrato Modificatorio Nº2 Instalación Servicios Complementario (Creación Nuevos Nuevos Ítems e Incremento Presupuesto Presupuesto de Obra) Planta Procesa Procesadora dora de Cítricos Bermejo

 

2.7.- Cronograma de Obra Reajustado Debido al incremento de volúmenes e ítems nuevos y la ampliación de plazo que se presenta en el documento legal de obra, por otro lado obviamente se debe actualizar el cronograma de actividades modificado por el contrato modificatorio Nº2, por lo que se adjunta en anexos el cronograma de actividades actualizado. 2.8.- Conclusiones y Recomendaciones La aprobación del Contrato Modificatorio Nº2 por Creación de Nuevos Ítems e Incremento de Presupuesto de Obra y Ampliación de Plazo, para evitar contratiempos con la discontinuidad de obra y dar continuidad hasta su conclusión de la misma. Con referencia a las sugerencias vertidas antelada mente y con el objetivo de mejorar el alcance del proyecto, se recomienda que las solicitudes sean aceptadas tomando en cuenta que el proyecto a la fecha ha sido revisado y actualizado, pero deberá tomarse en cuenta que de acuerdo a la ejecución física del proyecto, posteriormente podrá efectuarse nuevos ajustes correspondientes al diseño de obra que beneficiará a la Comunidad Productora de Cítricos de Nuestra Región.

Ing. Luis Domínguez Huanca

Cc/arch. 

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONST. ASOC. ACCIDENTAL “PEGASO Y CASBOIL”