INFORME N°0xx-2020. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA - ARENA FINAL

 

“Año de la Universalización de la Salud”

 NFORME N° 0XX-2020-RLL 0XX-2020-RLLS-SG S-SG T/OO/OLOTP-GLSLO :

A

Encargado de la Oficina de Obras, Liquidaciones de Obras y Transferencia de Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transporte de la Región Lima – Lima Sur del Gobierno Regional de Lima

De

: Encargadoo del Área de Liquidaci Encargad Liquidaciones ones de Obras y Transfere Transferencia ncia de Proyectos Proyectos de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transporte de la Región Lima – Lima Sur del Gobierno Regional de Lima.

Asunto

:

L QU DAC ÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERV S ÓN DE OBRA

Obra

:

“Mejoramiento y am ampliación de lo los ser servicios edu educativos del del niv nivel ini inicial I.I.EE.I. N°2 N°20966, del del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de San Vicente – provincia de Cañete – región Lima”, Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610

Referencia

:

CONTRATO N°016-2019-GRL-UELS-GS N°016-2019-GRL-UELS-GSRLS RLS BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Fecha

:

Cañete, 05 de agosto del 2020

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al contrato de consultoría a cargo de la supervisión de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial I.E.I. N°20966, del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de San Vicente – provincia de Cañete – región Lima”, Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610, luego de haber revisado y evaluado, debo informar lo siguiente: 1. DATOS DATOS GENERALES GENERALES DEL DEL CONTRATO CONTRATO DE CONSULTO CONSULTORÍA RÍA DE OBRA: OBRA: Obra

: ““Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del niv nivel elproyecto inicia iniciall I.E I.E.I. .I. N°2096 N°2 6, deldistrito asenta asentamie nto humano integral La0966, Arena, demiento San Vicente – provincia de Cañete – región Lima”, Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610

Distrito

: San Vicente

Provincia

: Cañete

Departamento

: Lima

Proceso

: Adjudicación Simplificada N° AS-SM-11-2019-GRL/UELS/CS-1

Sistema de contratación

: A SUMA ALZADA

Contrato de ejecución de obra

: N° 016-2019-GRL-UELS-GSRLS

Fecha de contrato de ejecución de obra

: 14/10/2019

Monto de contrato de la consultoría de obra : S/ 127,549.59 soles

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Adenda N° 01

: S/ 89,284.71 soles

Plazo del servicio de consultoría de obra

: 120 días calendarios

Adenda N° 01

: 84 días calendarios

Consultor a cargo de la supervisión de obra

: Ing. ALDORADIN CARRASCO WILLIAM LEONCIO

 nspector de obra

: Ing. Rene Ronald Yaya Conde -CIP N°95733 (Asiento N° 02 del 10/09/2019 hasta el asiento N° 46 del 15/10/2019)

Supervisor de obra

: Ing. William Roberto Medina Zea - CIP N° 63525 (A (Asi sien ento to N° 47 del del 15/1 15/10/ 0/20 2019 19 hast hastaa el asie asient ntoo N° 16 1677 del del 18/12/2019)

Supervisor de obra

: Ing. Daniel A. Cahuana Flores - CIP N° 41045 (As (Asien iento to N° 171 171 del del 20/ 20/12/ 12/201 20199 hasta hasta el asi asien ento to N° 233 233 del del 20/02/2020)

Fecha de entrega de terreno

: 09/09/2019 (Acta de Entrega de Terreno)

 nicio de plazo contractual obra

: 10/09/2019 (Acta de Inicio de Obra)

Fecha Fecha de de inicio inicio del del servic servicio io de super supervis visión ión : 15/10/2019 Término de plazo contractual de la obra

: 07/01/2020

Ampliación de de pl plazo N° N° 01 al al ej ejecutor de de ob obra

: 13 d.c.

(R.G.S.R.L.S. N° 0221-2019-GRL-LIMA 0221-2019-GRL-LIMA SUR)

Ampliación de de pl plazo N° N° 02 al al ej ejecutor de de ob obra

: 07 d.c.

(R.G.S.R.L.S. N° 0222-2019-GRL-LIMA SUR)

Ampliaci i ación ó n de plazo azo al serv serviicio cio de supe superrvisi visión ón

: 20 d.c.

(R.G.S.R.L.S. N° 0228-2019-GRL-LIMA 0228-2019-GRL-LIMA SUR)

Nuevo término de plazo contractual de la supervisión: 27/01/2020 Término real de ejecución de obra Fecha de Recepción de Obra

: 27/01/2020 : 21/02/2020 (Acta de Recepción de Obra)

2. AN ANTE TECE CEDE DENT NTES ES:: 





El 04 de abril del 2019, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°047-2019GRL-LIMA SUR, se aprueba la actualización de costos del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de nivel inicial I.E.I. N°610 y nivel primario I.E.P. N°20966 del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, región Lima” Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610, por un monto ascendiente a S/2´857,444.15 Soles (precios a marzo del 2019) y con un plazo de ejecución de 120 días calendario. El 22 de mayo del 2019, mediante INFORME N°252-2019-GRL-UELS-JO/YFS, la Oficina de Obras solicita la convocatoria para la Supervisión de la Obra “Mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de nivel inicial I.E.I. N°610 y nivel primario I.E.P. N°20966 del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, región Lima” Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610; dicho documento es tramitado por la Sub Gerencia de Infraestructura con INFORME N°299-2019-GRL-UELSSGIT. El 09 de setiembre del 2019 se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

 

“Año de la Universalización de la Salud”



El 14 de octubre del 2019 se firma el CONTRATO N°016-2019-GRL-UELS-GSRLS con ALDORADIN CARRASCO WILLIAM LEONCIO para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra “Mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de nivel inicial I.E.I. N°610 y nivel primario I.E.P. N°20966 del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, región Lima” Meta II: Construcción de la I.E.I. N° 610 por un monto de S/127,549.58 Soles y un plazo de 120 días calendarios.





















El 14 de octubre del 2019, con CARTA N°034-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP, la Oficina de Obras hace entrega de copia del expediente técnico al supervisor de obra Ing. William Leoncio Aldoradín Carrasco El 15 de octubre del 2019, con CARTA N°035-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP, la Oficina de Obras presenta al. William Leoncio Aldoradín Carrasco como Supervisor de Obra ante el Consorcio Ejecutor del Sur. El 07 de noviembre del 2019 con CARTA N°002-2019-CO/WLAC, el consultor - supervisor de obra entrega la Valorización de Obra N°02, correspondiente al mes de octubre El 07 de noviembre del 2019 con CARTA N°003-2019-CO/WLAC, el consultor - supervisor de obra entrega la Valorización N°01 del Adicional de Obra N° 01, correspondiente al mes de octubre El 08 de novi noviem embr bree del del 2019 2019 con con CA CART RTAA N° N°00 0044-20 2019 19-C -CON ONSU SULT LTOR OR DE OBR BRAA /W /WLA LAC C el consultor/supervisor de obra presenta su Informe mensual de obra N°01 correspondiente al mes de octubre por la suma de S/17,219.19 Soles, al respecto con INFORME N°015-2019-GRL-UELS-SGITN°015-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR OOLTP/MAOR de fecha 15 de noviembre del 2019, la Ing. María Angélica Orosco Rodríguez-Coordinador de Obra presenta la evaluación de dicho informe, concluyendo que la supervisión ha cumplido con sus obligaciones contractuales y corresponde el pago solicitado. El 15 de noviembre del 2019 con INFORME N°782-2019-GRL-UELS-SGIT-JO, la Oficina de Obras emite conformidad al trámite de pago correspondiente al mes de octubre por S/17,219.19 Soles, asimismo precisa realizar la retención por S/1,721.92 Soles por concepto de fiel cumplimiento. Dicho informe es tramita por la Sub Gerencia de Infraestructura y Trasporte con INFORME N°596-GRL-UELS-SGIT. El 18 de noviembre del 2019, con CARTA N°045-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP, la Oficina de Obras comunica que se están realizando visitas e inspecciones técnicas solicita la permanencia exclusiva y directa del personal profesional de la supervisión en la obra. El 03 de diciembre del 2019 con CARTA N°012-2019-CO/WLAC, el consultor - supervisor de obra entrega la Valorización de Obra N°03, correspondiente al mes de noviembre El 04 de diciembre del 2019, mediante CARTA N° 013-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, el consultor supervisión de obra presenta su Informe mensual de obra N°02 correspondiente al mes de noviembre por la suma de S/28.698.66 Soles, al respecto con INFORME N°026-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR de fecha 07 de diciembre del 2019, la Ing. María Angélica Orosco Rodríguez-Coordinador de Obra presenta la evalua eva luació ciónn de dicho dicho inform informe, e, conclu concluyen yendo do que la superv supervisi isión ón ha cumpli cumplido do con sus obliga obligacio ciones nes contractuales y corresponde el pago solicitado. El 09 de diciembre del 2019 con INFORME N°871-2019-GRL-UELS-SGIT-JO, la Oficina de Obras emite 8698.66 .66 Soles, conformidad al trámite de pago correspondiente al mes de noviembre por S/ 17,219.12 17,219.128698 asimismo precisa realizar la retención por S/7206.55 Soles por concepto de fiel cumplimiento. Dicho informe es tramita por la Sub Gerencia de Infraestructura y Trasporte con INFORME N° 651-2019-GRL-UELS-SGIT.

 

“Año de la Universalización de la Salud”



























El 27 de diciembre del 2019 con CARTA N°018-2019-CO/WLAC, el consultor - supervisor de obra entrega la Valorización de Obra N°04 correspondiente al mes de diciembre El 31 de diciembre del 2019 con INFORME N°961-2019-GRL-UELS-SGIT-JO, la Oficina de Obras emite conformidad al trámite de pago correspondiente al mes de diciembre por S/29,655.28 Soles. Dicho informe es tramita por la Sub Gerencia de Infraestructura y Trasporte con INFORME N° 736-2019-GRL-UELS-SGIT. El 31 de dici diciem embr bree del del 2020 2020 con con CA CART RTAA N° N°00 0011-20 2019 19-C -CON ONSU SULT LTOR OR DE OBRA OBRA /WLA /WLAC C el consultor/supervisor de obra informa sobre el término de la obra en referencia, solicitando su recepción respec respectiv tiva; a; al res respec pecto to el 06 de feb febrer reroo del 2020 2020 con INFORM INFORMEE N°005N°005-202 2020-G 0-GRLRL-UEL UELS-S S-SGIT GIT-OOLTP/MAOR, la Ing. María Angélica Orosco Rodríguez-Coordinador de Obra tramita el nombramiento del comité para la recepción de obra. El 03 de fe febr brer eroo del del 2020 2020,, con con CA CART RTAA N° N°00 0033-20 2020 20-C -CON ONSU SULT LTOR OR DE DEW W OBRA OBRA/W /WLA LAC C el consultor/supervisor de obra presenta su Informe mensual de obra N°04 correspondiente al mes de enero (documento no se encuentra dentro del acervo de la oficia de obras – se adjunta hoja de trámite del Sisgedo que sustenta el ingreso por mesa de partes), al respecto con INFORME N°007-2019-GRL-UELS-SGITOOLTP/MAOR de fecha 12 de febrero del 2020, la Ing. María Angélica Orosco Rodríguez-Coordinador de Obra presenta la evaluación de dicho informe, concluyendo que la supervisión ha cumplido con sus obligaciones contractuales y corresponde el pago solicitado. El 07 de febrero del 2020, con CARTA N°002-2020-CO/WLAC, el consultor - supervisor de obra entrega la Valorización de Obra N°05, correspondiente al mes de enero 2020 El 10 de febrero del 2020, con INFORME N°052-2020-GRL-UELS-SGIT-JO, la Oficina de Obras considera procedente se tramite la conformación del comité de recepción de obra, dado que se encuentra ejecutada al 100% según expediente técnico Dicho documento es tramitado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Trasporte con INFORME N°079-2020-GRL-UELS-SGIT. N°079-2020-GRL-UELS-SGIT. El 12 de febrero del 2020, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°024-2020GRL-LIMA SUR, conforma el comité de recepción de obra. El 21 de febrero del 2020, se firma el Acta de Recepción de obra, constatando que se cumplió con las metas físicas del expediente técnico de la obra en referencia. El 27 de febrero del 2020, con CARTA N°001-2020-GRL-UELS-SGIT-JO, la Oficina de Obras remite a la Supervisión de obra copia del expediente de liquidación de la ejecución de la obra para que emita su pronunciamiento y aprobación del caso en el plazo de acuerdo a la normativa vigente. El 02 de marzo del 2020, con CARTA N°007-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC el consultor/supervisor  de obra da conformidad al expediente de liquidación elaborado por la empresa contratista. El 26 de junio del 2020, mediante CARTA N°014-2020-GRL-UELS-SGIT, se notifica al contratista via correo electrónico la conformidad de la última prestación de servicios de supervisión de obra. El 10 de julio del 2020, con INFORME N°070-2020-UELS/OC, la Oficina de Contabilidad remite el reporte de ejecución financiera del proyecto en mención. El 15 de julio del 2020, con CARTA N°010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, el consultor – supervisor  de obra entrega la liquidación de su contrato de consultoría de obra y solicita devolución del fondo de garantía, asimismo precisa en su cuadro de resumen el pago de sus honorarios derivado de la aplicación aprobada.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

3. ANÁL S S: S: DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERV S ÓN DE OBRA N° 016-2019-GRL-UELS-GSRLS CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 127,549.58 (Ciento veintisiete mil quinientos cuarenta y nueve con 58/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO La ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales prorrateados, teniendo en cuenta que los pagos de la supervisión son a sistema tarifas y la liquidación en el sistema Suma Alzada. -El pago del 10% retenido como garantía de fiel cumplimiento será pagado cuando la Sub Gerencia de Infraestructura y Transporte de la Unidad Ejecutora Lima Sur, del Gobierno Regional de Lima emita la Conformidad de la Liquidación del Contrato de Supervisión. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producido la recepción. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a aun caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. CLAUSULA QU NTA: DEL PLAZO DE LA EJECUC ÓN DE LA PRESTAC ÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de 120 días calendarios, el mismo que se computa a partir de la fecha de su contratación respecto al inicio de la obra. CLAUSULA SÉT MA: GARANTÍAS El CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática al sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:  

De fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la CARTA N° 001-2019-CO-WLAC, de fecha 11 de octubre del 2019, emitida por ALDORADIN CARRACO WILLIAM

 

“Año de la Universalización de la Salud”

LEONCIO, con RUC N° 10214232273. Donde solicita se disponga la retención del (10 %) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. CLAUSULA DÉC MA: CONFORM DAD DE LA OBRA La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la OFICINA DE PROYECTOS – ESTUDIOS Y LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR, GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. CLAUSULA UNDÉC MA: DECLARAC ÓN JURADA DEL CONTRAT STA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLAUSULA DÉC MO TERCERA: PENAL DADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:  Penalidad diaria Dónde: -

=

0.10 x Monto vigente

 F x Plazo vigente en días

F=0. F=0.25 25 par paraa pl plaz azos os may mayor ores es a sese sesent ntaa (60) (60) ddía ías. s. F=0 F=0.40 .40 par paraa plaazos zos m meno enores res e ig igual uales es a sesent sesentaa (60) (60) día días. s.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retaso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

I

PENAL DAD POR RETRASO EN LA EJECUC ON DE LA OBRA (Esta multa no se aplicará en los casos de rescisión del contrato)

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Monto del Contrato Vigente, con IGV Adenda N° 01 - Monto de Contrato Adenda N° 01 - plazo contractual A

II

De Dete term rmina inaci ción ón del del re retrtras asoo en la la te term rmin inac ació iónn de la la obra obra 1 Fe Fecha de Inicio del plazo 2 Plazo contractual, en días calendario 3 Fecha de término de plazo contractual original 4 Fecha de término real de ejecución de obra 5 Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01 6 Ampliación de plazo N° 01 7 Fecha de término de la ampliación de plazo N° 01 8 Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 02 9 Ampliación de plazo N° 02 10 Fecha de término de la ampliación de plazo N° 02 11 Fecha de término de plazo contractual más ampliaciones de plazo 12 Fecha de término real de obra

10-Set-19 120 d.c 7-Ene-20 7-Ene-20 8-Ene-20 13 d.c. 20-Ene-20 21-Ene-20 7 d.c. 27-Ene-20 27-Ene-20 27-Ene-20

13 14 15 16

17-F 17-Feb eb-2 -200 20-F 20-Feb eb-2 -200 21-Feb-20 0 d.c

Fe Fech chaa ddee FFirirm ma ddee AAct ctaa de de O Obs bser erva vaci cioones nes po porr el el Com Comititéé de de R Rec ecep epci ción ó n de Obra bra Fe Fech chaa ddee llev evan anta tami mieento nto de ob obse serv rvac acio ione ness - asi asieento nto N°23 N°2333 (su (supe perv rvis isor or de obra obra)) Fecha de Firma de Acta de Recepción de Obra Días de atraso

PENAL DAD POR RETRASO NJUST F CADO EN LA EJECUC ÓN DE LAS PRESTAC ONES OBJETO DEL CONTRATO - PRESENTAC ÓN DE LA L QU DAC ÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA 1 Fecha de Firma de Acta de Recepción de Obra Fecha de entrega de informe informe de revisióónn de la liquidación del contrato de obra elaborado por el supervisor de obra Fecha de notificación de la última prestación de servicios del supervisor de obra 3 (consultor de obra), notificada mediante correo electrónico Fecha de inicio para la presentación de la liquidación de su contrato por el 4 consultor de obra (Art. 170 del RLCE) 2

Se el lunes 13 considera de ju julilioo del 2020, 2020, como último primer día hábil para la Fecha límite para la presentación de la liquidación de pre rese sent ntac ació iónn de la 5 su contrato por el consultor de obra (Art. 170 del liquidación por el RLCE) cons co nsul ultor t or de ob obra ra,, debido a que el 11 de  julio recaía en un sábado no laborable Fecha de entrega de la liquidación elaborada por el consultor de obra (mesa de 6 partes) 7 Dí Días as de atra atraso so

III

S/. 127,549.58 S/. 89,284.71 84 dd..c.

21-Feb-20 2-Mar-20 26-Jun-20 27-Jun-20

13-Jul-20

15-Jul-20 2 d.c d.c

PENAL DAD POR RETRASO NJUST F CADO EN LA EJECUC ÓN DE LAS PRESTAC ONES OBJETO DEL CONTRATO - PRESENTAC ÓN DEL NFORME F NAL DE OBRA

 

“Año de la Universalización de la Salud”

1 FFeecha de recepción de obra 2 Fecha lílímite mite de presenta presentación ción de informe informe final por por el consulttor or de obra de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO III REQUERIMIENTO - ÍTEM 14.1 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR - b) DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL SUPERVISOR .- El supervisor deberá presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS la siguiente documentación, como resultado de la prestación del servicio de ejecución de las actividades : 4) nforme Final (2 Original + 1 Copia + 1 CD) El Supervisor presentara dentro de los 15 días posteriores a la Recepción de la Obra. La documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra será la siguiente: Informe Final de Contrato de Supervisión de Obra, incluyendo la siguiente información y documentación.

21/02/2020 7/03/2020



3 Fecha de pr presenta esentación ción de informe informe final final de obra por consultor consultor a cargo cargo de la supervisión de obra 4 Fecha de ESTADO DE EMERGE EMERGENCIA NCIA NACIONAL NACIONAL POR POR COVID-19, COVID-19, en la cual cual se deberá presentar el informe final a cargo del supervisor de obra 5 Días de atraso 6 Fecha en la cual se inicia la mesa de partes virtual aprobado mediante RESOLUC ÓN GERENC AL SUB REG ONAL L MA SUR N° 057-2020-GRLL MA SUR 7 Fecha de no notifica tificación ción de la última última prestación prestación de servicios servicios al consultor consultor a ca cargo rgo del supervisor de obra 8 Dí Días as de atra atraso so

NO PRESENTADO

15/03/2020 8 días 25/05/2020

26/06/2020 32 días días

IV ATRASO TOTAL

Atraso Total: Tope de penalidad = 10% del Contrato Vigente Penalidad Diaria = 10% x Monto del Contrato / F x Plazo en días Penalidad x días de demora =

42 d.c S/. 8,928.47 S/. 425.17 17,856.94

Penalidad a Considerar c/ GV =

S/. 8,928.47

Para plazos menores o iguales a 60 días, F= 0.40 Para plazos mayores a 60 días, F= 0.25

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: N ° 01

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD

PENAL DAD FORMA DE CÁLCULO

En cas casoo culm mine ine la relaación ción con contra tractu ctual al entre entre el (1)) UI UITT por  por  contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya A una (1 aprobado la sustitución del personal por no cumplir con cada día de ausencia las experiencias experiencias y calificcaciones aciones del profesio profesional nal a ser  del personal reemplazado.

PROCED M ENTO Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obr Obras as y/o Subger Subgerent entee de Inf Infrae raestr struct uctura ura,, corrobore la ausencia del personal en vistas programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

02

No cumple con presentar el Informe de Revisión de la Ficha Técnica de Prevención en el plazo, según los términos de referencia.

5/ 5/100 10000 por cad cadaa dí díaa de incumplimiento

Según informe del Coordinador y/o Jefe de

No cumple con proveer el personal ofrecido en su 03

pro propue puesta sta,, tesalacr vvooedihe hecho cho fortui tuito t o autor o oriza fue fuerza rza may debida deb idamen mente acredi ttado, ad o, yfor con aut izació ciónn mayor, de or, la Entidad

04

Su personal no cuenta con uniformes y equipos de protección completos

05

Su personal personal no se encu encuent entra ra en cam campo po y no ha  justificado su ausencia ante la Entidad responsable responsable de la ad admi mini nist stra raci ción ón de dell co cont ntra rato to en fu func nció iónn al cronograma de participación

06

No cumple con el uso de vehículos y equipos de campo (Vehículo, medios de comunicación, equipos de ing ingeni enieería) ría) est estab ablec lecido idoss en los Té Térmi rmino noss de Referencia

07

No comunica a la Entidad las acciones dispuestas cua cuando ndo el con contra tratis tista ta inc incum umple ple las med medida idass de seguridad indicadas en las normas vigentes.

08

No tiene al día el cuaderno de actividades diarias

09

No comunica a la Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la ejecución de la actividad (accidentes de trabajo, manifestaciones, u otro que ponga en riesgo la ejecución de las actividades).

10

No verifica que los materiales adquiridos y/o equipos instalados cumplan con las especificaciones técnicas

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obras corrobore el incumplimiento del Informe de la Fi Fich chaa Té Técn cnic icaa Prog Progra rama mada da y/ y/oo Inopinadas.

5/ 5/100 1000 0 por cad cadaa por  dí díaa de incumplimiento, cada recurso

Obr Obras as y/ola ausencia Subger Subgerent ente e de Inf Infrae raestr struct uctura ura,, corrobore del personal en visitas programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

5/1000 por cada día de incumplimiento

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, cor corrob robore ore la falttaa de los imp implem lement entos os de seg seguridad del perso rsonal nal en visititas as programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

cada cada

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corrobore la ausencia del personal en visitas programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

5/1000 por cada día de incumplimiento y po porr cada cada per person sonal al y/o maquinaria

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, cor corrob robore ore la ausen ausencia cia de los equipo equiposs de cam campo para el pers persoonal nal en vissititas programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

5/ 5/10 1000 00 po porr ocurrencia

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y res respon ponsab sabilid ilidade adess en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

5/ 5/10 1000 00 evento

po porr

5/ 5/10 1000 00 po porr ocurrencia

5/ 5/10 1000 00 po porr ocurrencia

5/1000 por ocurrencia

cada cada

cada cada

cada cada

cada

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y res respon ponsab sabilid ilidade adess en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas. Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y res respon ponsab sabilid ilidade adess en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas. Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subgeren Obra Subgerente te de Infr Infraestr aestructu uctura, ra, corr corrob obor oree el no cump cumplilimi mien ento to de sus sus

de la Ficha Técnica de Prevención.

funcio funciones nes y y/o respon resinopinadas. ponsab sabilid ilidade adess en visita visitass programadas i nopinadas.

11

No ver verifi ificcaa que los eq equip uipos os y/o ins instru trumen mentos tos de medició med iciónn se encuen encuentre trenn cal calibr ibrado adoss antes antes de su utilización en campo.

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y respo responsa nsabil bilida idades des en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

12

No cumple cumple con pr prese esenta ntarr las val valori orizzacion aciones es y/o informes infor mes semanale semanaless y mens mensuale ualess de supe supervisió rvisiónn acorde a los lineamientos o directivas establecidas por  la Entidad en el caso correspondiente

13

No cumple con registrar en cuaderno de actividades el incumplimiento contractual por parte del contratista de la actividad.

5/1000 por ocurrencia

5/10 10000 por ocurrencia

5/1000 por ocurrencia

cada

cad cada

cada

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplilimi mien ento to de sus sus funcio funciones nes y respo responsa nsabil bilida idades des en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas. Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y respo responsa nsabil bilida idades des en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

14

No cu cump mple le ad adve vert rtirir a la En Entitida dadd so sobr bree lo loss incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista de la actividad

5/1000 por ocurrencia

cada

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corr corrob obor oree el no cump cumplim limie ient ntoo de sus sus funcio funciones nes y res respon ponsab sabilid ilidade adess en vis visita itass programadas y/o inopinadas. i nopinadas. Según informe del Coordinador y/o Jefe de

15

No absuelve dentro del plazo de ley las consultas formuladas por el contratista ejecutor de la actividad

5/1000 por ocurrencia

cada

16

Por cambio cambio del jefe de la Superv Supervisió isiónn y demás demás profesionales propuestos. Se eximirá de la penalidad solo por los siguientes motivos: Por fallecimiento del profesional propuesto. Por enferm enfermeda edadd que imp impide ide la per perman manenc encia ia del pr prof ofes esio iona nall de debi bida dame ment ntee su sust sten enta tado do co conn la documenta docu mentación ción que cert certifiqu ifiquee la atención atención médica, ca, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. Despido del profesional por disposición de la Entidad.

5/ 5/10 1000 00 po porr ocurrencia

17

Por no alertar anticipadamente, tanto al contratista como a la Entidad, el vencimiento de la vigencia de alg alguna una póliza póliza y/o seg seguro uro y/o car carta ta fia fianza nza que el contratista ejecutor de la actividad tiene que mantener.

5/1000 por ocurrencia po porr cad cadaa póliiza za y/o seg eguuro y/ y/oo car carta fianza

cada cada

Obras Obra s ore y/o Subgeren de Infr Infraestr corr co rrob obor e elSubg noerente cump cutempli limi mien ento toaestructur deuctura, sus sua,s funciones ones y responsa responsabilida bilidades des en visit visitas as programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obrass y/o Subg Obra Subgeren erente te de Infr Infraestr aestructur uctura, a, corrobore la ausencia del personal en visitas programadas y/o inopinadas. i nopinadas.

Según informe del Coordinador y/o Jefe de Obr Obras as y/o Subger Subgerent entee de Inf Infrae raestr struct uctura ura,, corrobore el no cumplimiento de sus funciones y responsab responsabilidad ilidades es en visit visitas as programa programadas das y/o inopinadas.

De acuerdo con lo antes descrito, se detalla las ocurrencias según las estipulaciones de otras penalidades establecidas en el contrato de consultoría de obra: N° 01

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD

FORMA DE CÁLCULO

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no A UNA (1) UIT por cada día de haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del ausencia del personal profesional a ser reemplazado.

U.I.T. = S/. 4,200.00 soles Penalidad = U.I.T. = S/. 4,200.00 soles – Por cada día de ausencia del personal en obra Días de ausencia del personal en obra = 0 días A Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 U. U.II.T. .T. 20 2019 19 2 Penalidad Penalidad - Por ausencia del personal personal del plantel profesional profesional clave (1 U.I.T U.I.T.).) 3 El 10 de diciembre diciembre del 2019, mediante mediante CARTA CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA VOLUNTARIA,, el supervis supervisor or de obra Ing. William Roberto Medina Zea, comunica al CONSULTOR DE OBRA su RENUNCIA IRREVOCABLE al CA CARG RGO O DE SU SUPE PERV RVIS ISOR OR DE OBRA OBRA po porr mo motitivo voss EST ESTR R CTA CTAMEN MENTE TE PER PERSON SONALES ALES Y DE FUERZA MAYOR; MAYOR; además señala que seguirá con sus funciones establecidas hasta el 15 de diciembre del 2019. 4 El 16 de diciembre diciembre del 2019, 2019, con CARTA N°016-2019 N°016-2019-CONSU -CONSULTOR LTOR DE OBRA/WLAC, OBRA/WLAC, el supervis supervisor  or  de obra informa la renuncia del Ing. William Roberto Medina Zea como supervisor de obra por motivos estrictamente personales, proponiendo al Ing. Daniel Ángel Cahuana Flores como supervisor a partir de la fecha 5 El 20 de diciembre del 2019, mediante mediante INFORM INFORMEE N° 031-2019-GR 031-2019-GRL-UELSL-UELS-SGITSGIT-OOLT OOLTP/MAOR P/MAOR,, la coordinadora de obra da conformidad al cambio de supervisor de obra solicitado por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 6 El 23 de diciembre diciembre del 201 2019, 9, con INFORM INFORMEE N°936N°936-201 2019-G 9-GRLRL-UELS UELS-SG -SGITIT-JO, JO, la Oficina cina de obras encuentra conforme el cambio de supervisor y solicita formalizarlo mediante Adenda al Contrato. Dicho

  4,200.00 -

 

“Año de la Universalización de la Salud”

documento es tramitado por la Sub Gerencia de Infraestructura con INFORME N°895-2019-GRLUELS-SGIT el 23 d diciembre del 2019 7 El 23 de diciembre diciembre del 2019, mediante mediante CARTA CARTA N°056-2019-GRL/ N°056-2019-GRL/UELS/S UELS/SGIT/O GIT/OOLTO OLTO la Oficina cina de Obras Notifica la aprobación de la Ampliación de Plazo a la supervisión de obra. 8 El 26 de diciembre diciembre de 201 20199 se suscribe suscribe la ADENDA ADENDA N°02 al CONTRAT CONTRATO O N°016N°016-201 2019-G 9-GRLRL-UELS UELS-GSRLS, por el cual se designa al Ing. Daniel Ángel Cahuana Flores como Jefe de Supervisión a partir  del 2019. 9 Cambio Cam20biodedediciembre jef jefee de del sup superv ervisi isión ón de la consulto consultoría ría de obra sin doc docume umenta ntació ciónn des descri crita ta en las bases bases in inte tegr grad adas as - oc ocur urre renc ncia ia,, el su supe perv rvis isor or de obra obra soli solici cita ta su RENUN RENUNCI CIAA POR POR MO MOTI TIVO VOSS ESTRICTAMENTE ESTRICT AMENTE PERSONALES PERSONALES Y DE FUERZA MAYOR, MAYOR, NO adjuntado documentación documentación que exima de aplicación de penalidad al consultor de obra por cambio de jefe de supervisión de obra. 10 El 18 de diciembre diciembre del 2019, 2019, mediante mediante ASIENTO ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA OBRA N° 167, el supervisor supervisor ddee obra Ing. William Roberto Medina Zea, señala que hasta el día de hoy asume la supervisión de la obra 11 El 20 de diciem diciembr bree de dell 20 2019 19,, me medi dian ante te ASIENT ASIENTO O DE CUADER CUADERNO NO DE OBRA OBRA N° 171, 171, el nuev nuevoo supervisor de obra Ing. Daniel Cahuana Flores, señala que el día de hoy se incorpora como nuevo supervisor de obra 12 Fe Fech chaa de ausenc ausencia ia del pe pers rson onal, al, se ev evid iden enci ciaa qu quee de ac acue uerd rdoo con con el cuad cuader erno no de obra obra el día día 19/12/2019 no hubo supervisión de obra por lo cual se aplicará penalidad por ausencia del personal propuesto. 13 Monto por considerar en la penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV RLCE - Artículo 190.

1 día S/ 4,200.00 S/ 4,200.00

bligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado

190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro  de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras  contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta es descalificada. 190.2. Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestación con dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días  calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor  a los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de esta disposición acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la  mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La  aplicación aplic ación de esta penalid penalidad ad solo puede exceptua exceptuarse rse en los siguiente siguientess casos: casos: i) muerte, muerte, ii) invalidez sobrevinien sobreviniente te e iii)  inhabilitación para ejercer la profesión. 190.3.. Excepciona 190.3 Excepcionalment lmentee y de mane manera ra justi justificad ficadaa el cont contratis ratista ta puede puede solic solicitar itar a la Entidad Entidad le autorice autorice la sustitución sustitución del prof profesion esional  al  propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la selección del contratista. 190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el  contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite  pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. 190.5. En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del  personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas, la E ntidad le aplica el contratista una penalidad no menor  a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra.

De acuerdo con los informes informes adjuntados en los TOMOS – V, del seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, liquidaciones de obras y transferencia de proyectos proyectos de la UELS, y las anotaciones en el cuaderno de obra, SE HA NCURR DO EN FALTA, por lo cual SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O por un monto de S/. 4,200.00 soles

N° 02

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD FORMA DE CÁLCULO No cumple con presentar el Informe de Revisión de la Ficha Técnica de Prevención en el plazo, 5/1 /100 0000 por por cad cada día de según los términos de referencia incumplimiento

B Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad Penalidad - Por no presentar presentar informe informe de revisióónn de la ficha técnica técnica de preve prevención nción (M.C.V. (M.C.V. x 5/100 5/1000) 0) 3 Días de atraso en la presentación del informe de revisión de la ficha técnica de prevención

89,284.71 446.42 0 días

 

“Año de la Universalización de la Salud”

4 Mo Monto por considerar en la penalidad

S/

PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

-

S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados en los TOMOS – V, del seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, liquidaciones liquid aciones de obras y transferencia transferencia de proyectos proyectos de la UELS, y las anotaciones anotaciones en el cuaderno de obra, NO SE HA  NCURR NCURR DO EN FALTA, FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ CARÁ PENAL PENAL DAD al CON CONSULT SULTOR OR DE OBR OBRAA NG. ALDORA ALDORAD DN CARRASCO W LL AM LEONC O.

N° 03

C 1 2 3

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD FORMA DE CÁLCULO No cumple con proveer el personal ofrecido en su propuesta, salvo hecho fortuito o fuerza mayor, 5/1 /100 0000 por por cad cada día de debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad in incu cump mplilimi mien ento to,, por por cada cada recurso

Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es Monto del Contrato, con IGV Penalidad por no proveer el personal ofrecido en su propuesta (5/1000 x M.C.V.) Días de ausencia del personal propuesto en obra

89,284.71 446.42 0 días

4 Mo Monto por considerar en la penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

S/ S/

0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 04

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD Su per persona sonall no cuenta cuenta con uniform uniformes es y equ equipos ipos de pprote rotección cción complet completos os

FORMA DE CÁLCULO 5/ 5/10 1000 00 por por cada cada dí díaa de incumplimiento

D Ot Otra rass Penal Penalid idad ades es 1 Monto del Contrato, con IGV

89,284.71

2 Penalidad por NO contar con uniformes y equipos de protección completos del personal ofertad (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de in inccumplimiento del personal - no cont ntaar con uniformes y equipos de pro protección com omppletos 4 Mo Monto por considerar en la penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

446.42 0 día días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 05

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD Su personal no se encuentra en campo y no ha justificado su ausencia ante la Entidad responsable de la administración del contrato en función al cronograma de participación

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada evento

E Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV

89,284.71

 

“Año de la Universalización de la Salud”

2

Penalidad por usencia del personal en el campo (obra) y no haya justificado su ausencia ante la entidad (M.C.V. x5/1000)

3 Días de ausencia ausencia del del personal personal en obra obra no justificad justificadoo ante la Entidad Entidad 4 Mo Monto por considerar en la penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

446.42   0 días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N°

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD

06

No cumple con el uso de vehículos y equipos de campo (Vehículo, medios de comunicación, equipos de ingeniería) establecidos en los Términos de Referencia

FORMA DE CÁLCULO 5/ 5/10 1000 00 por por cada cada dí díaa de incumplimi incum plimiento ento y por cada personal y/o maquinaria

F Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad por no cumplir con el uso de vehículos y equipos en campo establecidos en los T.D.R. 2 5/1000) 3 (M.C.V. Días Días de xinc incump umplimi limieento nto 4 Mo Monto por considerar en la penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 2,100.00 0 días días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 07

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No comunica a la Entidad las acciones dispuestas cuando el contratista incumple las medidas de seguridad indicadas en las normas vigentes.

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

G Ot Otra rass Pe Pena nalid lidad ades es 1 Penalidad Monto del C onno tratcomunicar o, con IGVa la Entidad el incumplimiento del contratista respecto a las por 2 medidas de seguridad indicadas en las normas vigentes (M.C.V. *5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto por consid considerar erar en la penalidad dad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 08

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No tiene al día el cuaderno de actividades diarias

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

 

“Año de la Universalización de la Salud”

H Ot Otra rass Pe Pena nalid lidad ades es 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad por NO tener al día del cuaderno de actividades diarias (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto por consid considerar erar en la penalidad dad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O.

N°

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD

FORMA DE CÁLCULO

09

No comunica a la Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la ejecución de la actividad (accidentes de trabajo, manifestaciones, u otro que ponga en riesgo la ejecución de las actividades).

5/1000 por cada ocurrencia

  Otras Penalidades 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad por NO comunicar a la Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la ejecución de la 2 obra (M.C.V. x5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto Monto por cons conside iderar rar en la pen penalid alidad ad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 día S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 10

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No verifica que los materiales adquiridos y/o equipos instalados cumplan con las especificaciones técnicas de la Ficha Técnica de Prevención.

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

J Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad por NO verifica que los materiales adquiridos y/o equipos instalados cumplan con las 2 especificaciones técnicas (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto Monto por cons conside iderar rar en la pen penalid alidad ad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 día S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N°

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD

FORMA DE CÁLCULO

 

“Año de la Universalización de la Salud”

11

No verifica que los equipos y/o instrumentos de medición se encuentren calibrados antes de su utilización en campo.

5/1000 por cada ocurrencia

L Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad por NO verificar que los equipos y/o instrumentos de medición se encuentren 2 calibrados (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto Monto por cons conside iderar rar en la pen penalid alidad ad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 días S/ S/.0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 12

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No cumple con presentar las valorizaciones y/o informes semanales y mensuales de supervisión acorde a los lineamientos o directivas establecidas por la Entidad en el caso correspondiente

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

M Ot Otra rass Pe Penal naliidad dades es PRESENTAC ÓN DE VALOR ZAC ONES DE OBRA 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad Penalidad - NO cumple con presentar presentar las valorizaci valorizaciones ones y/o informes informes semanales semanales y mensuales mensuales de   supervisor acorde a los lineamiento o directivas establecidas por la Entidad (M.C.V. x5/1000) 3 Fecha límite límite de presentación presentación de informe informe de valorización zación de obra correspon correspondiente diente al mes de octubre octubre del 2019 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 4 Fec Fecha ha de presen presentac tación ión de informe informe de valoriz valorizaci ación ón de obra obra N° 02 cor corres respond pondien iente te al mes de octubre del 2019, por el consultor a cargo de la supervisión de obra - mediante CARTA N° 0022019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC 5 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 6 Fec Fecha ha límite límite de presenta presentació ciónn de informe informe de valorización zación de obr obraa cor corres respon pondien diente te al mes de noviembre del 2019 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 7 Fec Fecha ha de presen presentac tación ión de informe informe de valoriz valorizaci ación ón de obra obra N° 03 cor corres respond pondien iente te al mes de noviembre del 2019, por el consultor a cargo de la supervisión de obra - mediante CARTA N° 0122019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC 8 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 9 Fec Fecha ha límite límite de presenta presentació ciónn de informe informe de valorización zación de obr obraa cor corres respon pondien diente te al mes de diciembre del 2019 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 10 Fec Fecha ha de presen presentac tación ión de informe informe de valoriz valorizaci ación ón de obra obra N° 04 cor corres respond pondien iente te al mes de diciembre del 2019, por el consultor a cargo de la supervisión de obra - mediante CARTA N° 0182019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC 11 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 12 Fecha límite límite de presentación presentación de informe informe de valorización valorización de obra correspon correspondiente diente al mes de enero enero del 2020 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 13 Fecha de presentaci presentación ón de informe informe de valorización valorización de obra N° 05 correspondien correspondiente te al mes de enero del 2020, por el consultor a cargo de la supervisión de obra - mediante CARTA N° 002-2020CONSULTOR DE OBRA/WLAC 14 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 15 Fec Fecha ha límite límite de presen presentac tación ión de informe informe de val valori orizac zación ión N° 01 del adicion adicional al de obr obraa N° 01 correspondiente al mes de octubre del 2019 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 16 Fech Fechaa de pr pres esen enta taci ción ón de in info form rmee de va valo loririza zaci ción ón N° 01 de adic adicio iona nall de obra obra N° 01 correspondie corre spondiente nte al mes de octubre del 2019, por el consultor a cargo de la supervisión ón de obra -

89,284.71 446.42 8/11/2019 7/11/2019 0 días 5/12/2019 3/12/2019 0 días 6/01/2020 27/12/2019 0 días 7/02/2020 7/02/2020 0 días 7/11/2019 7/11/2019

 

“Año de la Universalización de la Salud”

mediante CARTA N°003-2019-CO/WLAC 17 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 18 Fec Fecha ha límite límite de presen presentac tación ión de informe informe de val valori orizac zación ión N° 02 del adicion adicional al de obr obraa N° 01 correspondiente al mes de diciembre 2019 por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 19 Fech Fechaa de pr pres esen enta taci ción ón de in info form rmee de va valo loririza zaci ción ón N° 02 de adic adicio iona nall de obra obra N° 01 correspondiente al mes de diciembre del 2019, por el consultor a cargo de la supervisión de obra mediante CARTA N°019-2019-CO/WLAC 20 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 21 To Tota tal,l, de dí días as de in incu cump mplim limie ient ntoo de dell super supervis visor or en la pres presen enta taci ción ón de los los inf infor orme mess de val valori orizac zacione ioness de obra, obra, de acuerd acuerdoo con el acervo acervo document documentari arioo de la oficin oficinaa de obr obras, as, liquidaciones de obras y transferencia de proyectos de la UELS (Archivadores tomo - V) 22 Monto Monto por cons conside iderar rar en la pen penalid alidad ad PRESENTAC ÓN DE NFORMES MENSUALES DEL CONSULTOR DE OBRA 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad Penalidad - NO cumple con presentar presentar las valorizaci valorizaciones ones y/o informes informes semanales semanales y mensuales mensuales de   supervisor acorde a los lineamiento o directivas establecidas por la Entidad (M.C.V. x5/1000) 3 Fecha límite límite de presentación presentación de informe informe mensual mensual de Supervisión ón correspondien correspondiente te a las labores realizadas en el mes de octubre del 2019. 4 Fecha de presentac presentación ión de informe informe mensual mensual de Supervisión Supervisión N° 01 - mediante mediante CARTA N° 004-2 004-2019019CONSULTOR DE OBRA/WLAC 56 Fecha Días delímite ocite urredencpresentación ia del inación cumplide mieinforme ntorme del smensual upervual isorde Supervisión lím present info mens ón correspondien correspondiente te a las labores realizadas en el mes de noviembre del 2019. 7 Fecha de presentac presentación ión de informe informe mensual mensual de Supervisión Supervisión N° 02 - mediante mediante CARTA N° 013-2 013-2019019CONSULTOR DE OBRA/WLAC 8 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 9 Fecha límite límite de presentación presentación de informe informe mensual mensual de Supervisión ón correspondien correspondiente te a las labores realizadas en el mes de diciembre del 2019. (La fecha de presentación es el 05/01/2020 el cual recae en un domingo por lo cual de acuerdo a lo establecido en la Ley 27444, se tomará como nuevo día de presentación el primer día hábil que será el 06/01/2020) 10 Fecha de presentac presentación ión de informe informe mensual mensual de Supervisión Supervisión N° 03 - mediante mediante CARTA N° 020-2 020-2019019CO/WLAC 11 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 12 Fecha límite límite de presentación presentación de informe informe mensual mensual de Supervisión ón correspondien correspondiente te a las labores realizadas en el mes de enero del 2020. 13 Fecha de presentac presentación ión de informe informe mensual mensual de Supervisión Supervisión N° 04 - mediante mediante CARTA N° 003-2 003-2020020CONSULTOR DE OBRA/WLAC 15 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 16 Total, de días días de incumplimiento imiento del superviso supervisorr con la presentación presentación de los informes informes mens mensuales, uales, de acuerdo con el acervo documentario de la oficina de obras, liquidaciones de obras y transferencia de proyectos de la UELS (Archivadores tomo - V) 17 Monto por conside considerar rar en la penalidad penalidad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

0 días 6/01/2020 30/12/2019 0 días 0 días 0 días días

89,284 .71 44 6.42 5/11/2019 8/11/2019 3 días 5/12/2019 4/12/2019 0 días 6/01/2020

30/12/2019 0 días 5/02/2020 3/02/2020 0 días 3 días S/ 1,339 1,339.27 .27 S/ 1,339.27

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liquidaciones de obras y transferencia de proyectos de la UELS, y las anotaciones en el cuaderno de obra, SE HA NCURR DO EN FALTA, FALTA, por lo cua cuall SE APL CARÁ CARÁ PENAL PENAL DAD DAD al CONSUL CONSULTOR TOR DE OBR OBRAA NG. ALDORA ALDORAD D N CARRASCO CARRASCO W LL AM LEONC O por un monto de S/. 1,339.27 soles.

N° 13

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No cumple con registrar en cuaderno de actividades el incumplimiento contractual por parte del contratista de la actividad.

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

 

“Año de la Universalización de la Salud”

N Ot Otra rass Pe Pena nalid lidad ades es 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad - NO cumple con registrar en cuaderno de actividades el incumplimiento contractual 2 por parte del contratista (M.C.V. X5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto por consid considerar erar en la penalidad dad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 días S/ S/.0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 14

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No cumple advertir a la Entidad sobre los incumplimientos contractuales en los que ha incurrido el contratista de la actividad

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada ocurrencia

Ñ Ot Otra rass Penal Penalid idad ades es 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad - NO cumple con advertir a la Entidad sobre incumplimientos contractuales en los que ha incurrido la contratista (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto Monto por con consid sidera erarr en la pen penalid alidad ad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89,284.71 446.42 0 días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O. N° 15

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD No absuel absuelvvee de dentro ntro ddel el plazo plazo de ley laass co consult nsultas as formula formuladas das por por el cont contratis ratista ta ejecutor ecutor de la act activida ividadd

O Ot Otra rass Pe Pena nalid lidad ades es 1 Monto del Contrato, con IGV Penalidad - No absuelve dentro del plazo de ley las consultas formuladas por el contratista 2 ejecutor de la actividad (M.C.V. x 5/1000) 3 Días de ocurrencia del incumplimiento del supervisor 4 Monto por consid considerar erar en la penalidad dad PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

FORMA DE CÁLCULO 5/10 5/1000 00 po porr cad cadaa ocurrencia

89,284.71 446.42 0 días S/ S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O.

N° 16

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD Por cambio del jefe de la Supervisión y demás profesionales propuestos.

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por cada

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Se eximirá de la penalidad solo por los l os siguientes motivos: Por fallecimiento del profesional propuesto. Por enfer enfermed medad ad que imp impide ide la pe perma rmanen nencia cia del profes profesion ional al debida debidamen mente te susten sustentad tadoo con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. Despido del profesional por disposición de la Entidad.

ocurrencia

P Ot Otra rass Pe Pena nalilidad dades es 1 Monto del Contrato, con IGV 2 Penalidad dad por cambio del jefe de supervisi supervisión ón y demás profesionale profesionaless propuestos propuestos (M.C.V. (M.C.V. x 5/1000) 3 El 10 de dicie diciembre mbre del 2019, 2019, mediante mediante CARTA CARTA DE RENUNCIA RENUNCIA VOLUNTARIA, VOLUNTARIA, el supe supervisor rvisor de oobra bra In Ing. g. Wi Willlliam iam Ro Rober berto to Me Medi dina na Ze Zea, a, comu comuni nica ca al CONS CONSUL ULTO TOR R DE OBRA OBRA su RENU RENUNCI NCIAA IR IRRE REVO VOCA CABL BLEE al CARG CARGO O DE SUPE SUPERV RVIS ISOR OR DE OB OBRA RA por por moti motivo voss ESTR CTAMENTE PERSONALES PERSO NALES Y DE FUERZA MAYOR; MAYOR; además señala que seguirá con sus funciones funciones establecidas das hasta el 15 de diciembre del 2019. 4 El 16 de diciemb diciembre re del 2019, con CARTA CARTA N°016-2019-CON N°016-2019-CONSULTOR SULTOR DE OBRA/WLAC OBRA/WLAC,, el superviso supervisor r  de obra informa la renuncia del Ing. William Roberto Medina Zea como supervisor de obra por motivos estrictamente personales, proponiendo al Ing. Daniel Ángel Cahuana Flores como supervisor a partir  de la fecha 5 El 20 de diciembr diciembree del 2019, mediante mediante INFORME INFORME N° 031-2019-GRL-UEL 031-2019-GRL-UELS-SGIT S-SGIT-OOL -OOLTP/MAO TP/MAOR, R, la coordinadora de obra da conformidad al cambio de supervisor de obra solicitado por el consultor a cargo de la supervisión de obra. 6 El 23 de diciem diciembre bre del 2019, con INFORME INFORME N°936-2019 N°936-2019-GRL-GRL-UELS-SG UELS-SGIT-JO IT-JO,, la Oficina de obras obras encuentra conforme el cambio de supervisor y solicita formalizarlo mediante Adenda al Contrato. Dicho documento es tramitado por la Sub Gerencia de Infraestructura con INFORME N°895-2019-GRLUELS-SGIT el 23 d diciembre del 2019 7 El 23 de diciemb diciembre re del 2019, mediante ante CARTA N°056-2019 N°056-2019-GRL/U -GRL/UELS/SG ELS/SGIT/OO IT/OOLTO LTO la Oficina Oficina de Obras Notifica la aprobación de la Ampliación de Plazo a la supervisión de obra. 8 •El 26 de dicie diciembre mbre de 2019 2019 se suscribe suscribe la ADENDA N°02 al CONTRATO CONTRATO N°016-2019 N°016-2019-GRL-U -GRL-UELSELSGSRLS, por el cual se designa al Ing. Daniel Ángel Cahuana Flores como Jefe de Supervisión a partir  del 20 de diciembre del 2019. 9 Cam Cambio bio de jefe de superv supervisió isiónn de la consult consultorí oríaa de obr obraa sin doc docume umenta ntació ciónn des descri crita ta en las base basess in inte tegr grad adas as - oc ocur urre renc ncia ia,, el super supervis visor or de ob obra ra soli solicit citaa su RENUN RENUNCI CIAA POR POR MO MOTI TIVO VOSS ESTRICTAMENTE PERSONALES Y DE FUERZA MAYOR, NO adjuntado documentación que exima de aplicación de penalidad al consultor de obra por cambio de jefe de supervisión de obra. 1 Monto por considerar en la penalidad 0 PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

89 ,284.71   446.42

1 cambio S/ 446.42 S/ 446.42

De acuerdo con los informes infoyrmes adjuntados adjuntados los TOMOS TOMO – V, del seguimiento seguimien to de en la ejecución de de obra, deSE la oficina de obras, obras liquidaciones de obras transferencia de en proyectos de Sla UELS, y las anotaciones el cuaderno obra, HA NCURR DO, EN FALTA, FALTA, por lo cua cuall SE APL CARÁ CARÁ PENAL PENAL DAD DAD al CONSUL CONSULTOR TOR DE OBR OBRAA NG. ALDORA ALDORAD D N CARRASCO CARRASCO W LL AM LEONC O, por un monto de S/. 446.42 soles. N° 17

SUPUESTO DE APL CAC ÓN DE PENAL DAD Por no alertar anticipadamente, tanto al contratista como a la Entidad, el vencimiento de la vigencia de alguna póliza y/o seguro y/o carta fianza que el contratista ejecutor de la actividad tiene que mantener.

Q Pe Pena nalilida dadd 1 Mo Monto del Contrato, con IGV Penalidad por no entregar e implementar el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 2 TRABAJO al inicio y durante la obra (1 x U.I.T.) 3 Fecha de ocurrencia de acuerdo con lo estipulado 4 Monto Monto por cons conside iderar rar en la pen penalid alidad ad

FORMA DE CÁLCULO 5/1000 por ocurrencia por cada póliza y/o seguro y/o carta fianza

89,284.71 4,200.00 0 días S/

-

 

“Año de la Universalización de la Salud”

PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

S/ 0.00

De acuerdo con los informes informes adjuntados adjuntados en los TOMOS TOMOS – V, del seguimiento seguimiento de la ejecución de obra, de la oficina de obras, obras, liq liquida uidacio ciones nes de obr obras as y transf transfere erenci nciaa de proyectos proyectos de la UELS, UELS, y las anotacion anotaciones es en el cuadern cuadernoo de obra, NO SE HA  NCURR DO EN FALTA, por lo cual NO SE APL CARÁ PENAL DAD al CONSULTOR DE OBRA NG. ALDORAD N CARRASCO W LL AM LEONC O.

RESUMEN - OTRAS PENAL DADES APL CADAS A LA CONSULTORÍA DE OBRA    

       

       

     

     

MONTO S/. .- PENAL DAD - En caso culmine ne la relación relación contractual contractual entre entre el contratista contratista y el personal personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

4,200.00

.- PENAL DAD - No cumple cumple con presenta presentarr el nform nformee de Revisión ón de la Ficha Técnica Técnica de Prevención en el plazo, según los términos de referencia

0.00

.- PENAL DAD - No cumple cumple con proveer proveer el personal personal ofrecido do en su propuesta, propuesta, salvo salvo hecho fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad

S/. 0.00

V.- PENAL DAD - Su personal personal no cuenta cuenta con uniformes uniformes y equipos equipos de protección protección complet completos os

S/. 0.00

V.- PENAL PENAL DAD DAD - Su perso personal nal no se encuentra encuentra en campo campo y no ha justif justifica icado do su ausenc ausencia ia ante la Entidad responsable de la administración del contrato en función al cronograma de participación

S/. 0.00

V .- PENAL DAD - No cumple cumple con el uso de vehículo vehículoss y equipos de campo campo (Vehículo, (Vehículo, medios medios de comunicación, equipos de ingeniería) establecidos en los Términos de Referencia

S/. 0.00

V .- PENAL DAD - No comunica ca a la Entidad las las acciones dispuestas spuestas cuando el co contra ntratista tista incumple las medidas de seguridad indicadas en las normas vigentes.

S/. 0.00

V .- No tiene al día el cuaderno cuaderno de actividades dades diarias

S/. 0.00

X. X.-- PE PENAL NAL DAD - No co comu muni nica ca a la En Entitida dadd en el día, día, sobre sobre ev even ento toss oc ocur urrirido doss en la ejecución ejecuc ión de la actividad (accidentes (accidentes de trabajo, o, manifestaciones, manifestaciones, u otro que ponga en riesgo la ejecución de las actividades).

S/. 0.00

X.- PENAL DAD - No verifica que los materiales materiales adquiridos adquiridos y/o equipos equipos instalados instalados cump cumplan lan con las especificaciones técnicas de la Ficha Técnica de Prevención.

S/. 0.00

X .- PENAL DAD - No verifica que los equipos equipos y/o instrum instrumentos entos de medicción ión se encuent encuentren ren calibrados antes de su utilización en campo.

S/. 0.00

X .- PENAL PENAL DAD - No cumple cumple con presen presentar tar las valoriz valorizaci acione oness y/o inform informes es sema semanale naless y mensuales de supervisión acorde a los lineamientos o directivas establecidas por la Entidad en el caso correspondiente

S/. 1,339.27

X .- PENAL PENAL DAD - No cump cumple le con registra registrarr en cua cuader derno no de actividad actividades es el incump incumplimi limiento ento contractual por parte del contratista de la actividad.

S/. 0.00

X V.V.- PENAL DAD - No cumple advertir a la Entidad sobre sobre los incumplimientos incumplimientos contractua contractuales les

S/. 0.00

en los que ha incurrido el contratista de la actividad

 

“Año de la Universalización de la Salud”

   

 

 

XV. XV.-- PENAL PENAL DAD - No absuelve absuelve dentro dentro del plazo de ley las consult consultas as formulad formuladas as por el contratista ejecutor de la actividad

S/. 0.00

XV .- PENAL DAD - Por cambio del del jefe de la Supervisión sión y demás profesio profesionales nales propuestos propuestos.. Se eximirá de la penalidad solo por los siguientes motivos: Por fallecimiento del profesional propuesto. Por enfermedad queque impide la permanencia del médica, profesional debidamente sustentado la documentación certifique la atención prescripción médica y todocon lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud. Despido del profesional por disposición de la Entidad. XV .- PENAL DAD - Por no alertar alertar anticipad anticipadament amente, e, tanto tanto al contratista contratista como como a la Entiddad, ad, el vencimiento de la vigencia de alguna póliza y/o seguro y/o carta fianza que el contratista ejecutor de la actividad tiene que mantener. TOTAL - OTRAS PENAL DADES

S/. 446.42

S/. 0.00 S/. 5,985.69

  Del Art. 163 - OTRAS PENAL DADES - REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATAC ONES DEL ESTADO Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer distintas penalidades en el artículo 162, siempre   y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos  efectos, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la  penalidad para cada supuesto y el procedimiento el cual se verifica el supuesto a penalizar 

     

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

En referencia al art. 163. del RLCE, se concluye la aplicación de la máxima penalidad (10% del monto del contrato vigente) PE PENA NALL DA DAD D MÁX MÁX MA A CO CONS NS DE DERA RAR R DE DE AC ACUE UERD RDO O CO CON N EL EL AR ART. T. 163. 163. DE DELL RL RLCE CE::

S/. S/. 8,928 ,928.4 .477

 

PENAL DAD A CONS DERAR C/ GV

S/. 5,985.69

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Estas dos (2) penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. CLAUSULA DÉC MO CUARTA: RESOLUC ÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA DÉC MO QU NTA: RESPONSAB L DAD DE LAS PARTES Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las

 

“Año de la Universalización de la Salud”

sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del incumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. CLAUSULA DÉC MO SÉT MA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. CLAUSULA DÉC MO OCTAVA: SOLUC ÓN DE CONTROVERS AS Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA V GÉS MO PR MERA: DOM C L O PARA EFECTOS DE LA EJECUC ÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PANAMERICANA SUR K.M. 144.5 DISTRITO DE SAN VICENTE – PROVINCIA DE CAÑETE – DEPARTAMENTO DE LIMA. DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. VILLA DEL PERIODISTA III ETAPA G-10 – DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – REGIÓN ICA CORREO ELECTRÓNICO: williamaldoradin88 @hotmail.com 

DE LAS BASES NTEGRADAS DEL PROCESO PROCESO DE ADJUD CAC ÓN S MPL F CADA N° AS-SM-11-2019GRL/UELS/CS-1

 

“Año de la Universalización de la Salud”

CAPÍTULO – DEL CONTRATO 3.6. PENAL DADES 3.6.1. PENAL DAD POR MORA EN LA EJECUC ÓN DE LA PRESTAC ÓN En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 3.6.2. OTRAS PENAL DADES La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases. Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 3.8. NCUMPL M ENTO DEL CONTRATO Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 3.9. D SPOS C ONES F NALES Todos Tod os los demás demás aspect aspectos os del presen presente te proced procedimi imiento ento no contem contempl plado adoss en las bases bases se regirá regiránn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. CAPÍTULO – REQUER M ENTO 8.9. nformes En el curso de los servicios, el Consultor deberá preparar y presentar los siguientes informes:    

Informe de Diagnóstico del Expediente Técnico. Informes Mensuales de Avance de Obra valorización del avance valorizado y del proceso de implementación del Plan de Manejo Ambiental. Los informes mensuales deberán contener la proyección de las actividades a desarrollar en el mes siguiente.

 

Informe mensual resumen de lo actuado: fotografías, copia del cuaderno de obra, copias de informes específicos tramitados etc.

 

Informe de conclusión del Proyecto.

 

Revisión y aprobación de los planos Post - construcción.

Apoyar al Contratante en la preparación de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro documento adicional a los listados arriba. 8.10. Liquidación del del contrato de supervisión supervisión

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Presentar la Liquidación de su Contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución de contrato. 9. Responsabilidad de la supervisión Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeñar. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad de siete (7) años contados a partir de la finalización de sus servicios, conforme lo establece Ley de Contrataciones del Estado. 11. Plazo para la Ejecución de la Obra El plazo de Ejecución de la Obra es de C ENTO VE NTE (120) días calendario y se contabilizarán desde el día siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta la liquidación final de la obra. Se deja plenamente establecido que la Recepción de la Actividad culminada, se encuentra dentro de la Etapa de Liquidación de contrato de supervisión. Además, el periodo de trabajo de la supervisión se valoriza en relación con su ejecución real. 14.1. Recursos humanos y físicos que proporcionara el supervisor El Supervisor deberá contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las obligaciones descritas en el presente Términos de Referencia. o

o

o

o

o

o

o

Debe disponer de una organización adecuada de profesionales y técnicos, los cuales contarán con todas las ins instal talaci acione oness necesa necesaria rias, s, así como como el medio medio de transp transport orte, e, inf inform ormáti ática ca y comun comunica icació ciónn para para cumpli cumplir r  eficientemente sus obligaciones. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de la Supervisión deben acreditar los títulos profesionales corres correspon pondie diente ntess y ofrece ofrecerr prueba pruebass docume documenta ntadas das de la experi experienc encia ia necesa necesaria ria para para los car cargo goss que desempeñarán en la Actividad, así como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los Certificados otorgados por el Colegio de Arquitectos e Ingenieros del Perú. Todo el personal asignado a la Actividad será contratado con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad que señalen en la oferta económica. El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisión estará dispuesto a efectuar trabajos eventuales en días domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando así se requiera, sin que esto signifique costo adicional para Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. Respecto del personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no está permitido su cambio, salvo por  razones de fuerza mayor debidamente comprobada comprobadas. s. Para este efecto, deberá proponer a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS con quince (15) días calendarios de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación, siempre en cuando ya se ha iniciado el servicio. El nuevo personal profesional propuesto deberá reunir similar o superar la calificación obtenida por el profesional ofertado inicialmente. Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS podrá solicitar cambios del personal del Supervisor, en

 

“Año de la Universalización de la Salud”

cualquier momento, cuando considere conveniente en beneficio de la Actividad. El personal deberá observar en todo momento las normas de seguridad vigentes, debiendo estar provistos de sus implementos de protección personal, como cascos, chalecos, botas, guantes, etc. o

Debe poner a disposición de las Actividades, equipos de topografía, vehículos y equipos de oficina propuestos.

o

La no disposición de estos equipos dará lugar a penalidades. El único obligado frente a la Entidad, por la ejecución oportuna y eficiente de la supervisión será el Jefe de Supervisión y a éste, corresponderá asumir como propias, todas las actividades de su s u personal.

o

o

La Supervisión, con relación al contratista, se considerará como representante de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. Para los profesionales que se encuentren fuera del personal clave, pero sean parte de los gastos generales deberá adjuntarse una declaración jurada con sus nombres, apellidos, profesión, etc de cada uno de ellos. b) Documentación y Contenido de la nformación que Deberá Prese Presentar ntar el Supervisor El Supervisor deberá presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS la siguiente documentación, como resultado de la prestación del servicio de ejecución de las actividades: 1) nforme de Revisión Revisión del Proyecto (1 original + 1 copia + 1cd): 1cd): El Supervisor presentara dentro de los 20 primeros días de iniciada la Obra y/o entrega del Expediente Técnico por la Entidad Contratante. Deberá estar referido al Proyecto en General y a todas las especialidades contempladas en el Expediente Técnico, el Informe deberá describir: o o

o

o o o o o o

o

Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. Declar Dec laraci ación ón Jur Jurada ada de los Cronog Cronogram ramas as de Uti Utiliz lizaci ación ón de tod todos os los Recurs Recursos os Humano Humanoss actualizados con el inicio de la Obra hasta su culminación. Metodología empleada. Verificar parámetros de diseño. Revisión del Diseño. Observaciones al Proyecto, fundamentadas. Alternativas y Propuestas de solución a las Observaciones. Panel Fotográfico (12 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB). Conclusiones y Recomendaciones. Recomendaciones.

2) nforme Mensual (2 (2 Originales + 1 Copia + 1 CD): El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización de la obra el nforme Mensual, Mensual, que  que será derivado a la Dirección de Obras: 1. Carta de presentación del Informe mensual. 2. Índices.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Capítulo : Ficha de Resumen Ejecutivo de de Ejecución de Obra 1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. 1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la información digital del Informe a Presentar. Capítulo : nforme Técnico de la Obra 2.1. Datos Generales 2.2. Ubicación del Proyecto. 2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto. 2.4. Antecedentes. 2.5. Metas Físicas del proyecto. 2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto. 2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas. 2.8. Cuadro resumen de los avances físicos. 2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados 2.10. Control Económico de la Obra 2.11. Evaluación de la ejecución de la obra. 2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 2.13. Manejo de Impactos Ambientales. 2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital – Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada mes. 2.15. Conclusiones. 2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. Capítulo : Anexos 3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista 3.2. No se pagarán Reajustes 3.3. Valorización de Obra 3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado) 3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado” 3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial 3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad 3.8. Copia del Cuaderno de Obra Capítulo V: Documentos Administrativos de de la Supervisión 4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 4.2. Factura Emitida por la Supervisión 4.3. Copia de Contrato de la Supervisión 4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión 4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. De Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados 4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado).

 

“Año de la Universalización de la Salud”

4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Lima y el Consultor  3) nfor nforme mess Espe Especi cial ales es Serán presentados dentro del plazo de (5) cinco días hábiles de solicitado. Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. En este caso podrá solicitarse una ampliación del plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo mayor. Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que serán cursadas en el más breve plazo. Específicamente es obligación del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta al contratante de situaciones que requieran apremio respecto al desempeño del Contratista, en forma de apercibimiento. La emisión incompleta, tardía o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el Ítem anterior, se considerará falta grave. Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales. Informe previo a la Recepción de la Actividad.

o

o

o

o

o o

4) nforme Final (2 Original nal + 1 Copia + 1 CD) El Supervisor presentara dentro de los 15 días posteriores a la Recepción de la Obra. La documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra será la siguiente: 

Inform Informee Fin Final al de Contra Contrato to de Superv Supervisi isión ón de Obra, Obra, inc incluy luyend endoo la sig siguie uiente nte inf inform ormaci ación ón y documentación.

a) nforme Técnico Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. o o Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de grabación, en donde estará grabada toda la información del Informe a Presentar. o o o o o o o o o

Memoria Descriptiva. Diseños y Modificaciones. Metrados Finales – Post Construcción o Replanteo. Planos Finales – Post Construcción o Replanteo. Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio. Copia del Cuaderno de Obra. Acta de Entrega de Terreno. Copia de Informes y valorizaciones emitidas. Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva.

b) NFORME ECONOM CO o Informe Económico del Contrato de Supervisión. o Informe Económico del Contrato de Ejecución de Obra.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

c) NFORME ADM N STRAT VO VO o Copia del Contrato del Supervisor. o Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda. o Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando corresponda. o Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad. o Copia del Acta de Recepción de Obra. 5) nforme de Liquidación ón de Contrato de Ejecucióónn de Obra - Contenid Contenidoo Mínimo del nforme (1 Original y 1 Copia + 1 CD inc. toda información digitalizada) o

o

o o o o o o o o o o o o o

o

La presentación de la Liquidación de contrato de obra deberá hacerlo dentro del plazo establecido en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como máximo sesenta (60) días antes del plazo de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo. El supervisor tendrá presente en la elaboración y/o revisión de la Liquidación del Contrato de la obra los requisitos siguientes: Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra. Memoria Descriptiva Valorizada. Cálculo de los intereses por Mora en el Pago de Valorizaciones. Cálculo de Minuta por Atraso de Obra. Monto de Contrato Vigente. Cálculo del reintegro Autorizado. Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo. Metrados de Post Construcción. Valorizaciones Pagadas. No habrá Reajuste Mensual. Resumen de Liquidación Final de Contrato de Obra. Estado Financiero Contable (emitida por la Oficina de Contabilidad). Planos Post – Construcción (Firmado por el Residente y Supervisor/ Inspector). (En un CD etiquetado: Deberá contener todos los planos del proyecto ejecutado). Calendario Valorizado de Ejecución de Obra adecuado a la fecha de inicio y término t érmino de la Obra.

Anexos 1. Resolución de Aprobación de expediente técnico. 2. Expediente Técnico. 3. Bases del Proceso de Selección correspondiente. 4. Absolución de Consultas. 5. Contrato de Obra. 6. Valorización de Obra. 7. Resolución de Adicionales, Ampliaciones de Plazos u otros. 8. Cuaderno de Obra (original). 9. Solicitud de adelantos por parte del Contratista si los hubiera, con la Relación de Materiales a adquirir y cálculo del monto máximo a otorgar. 10. Certificados de Control de Calidad (Originales). 11. Acta de Entrega de Terreno. 12. Acta de Recepción de Obra. 13. Acta de Observaciones (si los hubiera).

 

“Año de la Universalización de la Salud”

14. Índices de Unificados de Precios del INEI. 15. Panel Fotográfico de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD debidamente etiquetado 100 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su respectiva. 16.leyenda Declaración Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo. 17. Declaración Jurada de No tener Pagos pendientes a los trabajadores. 14.2. FACULTADES DEL SUPERV SOR o

o

o

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de la Actividad, Términos de Referencia, Ficha Técnica Definitiva, así como toda la reglamentación vigente. No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. Poderes de excepción: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular por la Actividad en ejecución, el Superv Sup erviso isor,r, por excepc excepció ión, n, podrá podrá dispo disponer ner las medida medidass que tie tienda ndann a mitiga mitigarr y/o supera superarr dic dichas has situaciones, debiendo dar cuenta a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS, en el más breve plazo.

14.3. COND C ONES GENERALES o

o

o

o

o

o

La provisión de ambientes de oficinas, mobiliario, informática, copiado, topografía y transporte, que requiera el Supervisor para la Actividad, será responsabilidad de éste. El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y las posibles ampliaciones del plazo. El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS para la verificación del Avance de la Actividad bajo su supervisión y proporcionará la información que sea requerida. El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS quienes verificarán la permanencia en la Actividad del personal del Supervisor asignado; así como de la totalidad de los equipos incluidos en su oferta. Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Actividad es de carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. El Supervisor, al término de la Actividad, deberá entregar a Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS todo el acervo documental Técnico y Administrativo de la Actividad, conjuntamente con la Liquidación Final y Cuadernos de la Actividad. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas.

16. Valor Referencial El costo del servicio valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado a marzo 2019.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

17. Forma de Pago Los pagos se efectuarán mediante informes cuantificados mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta elaborados el último día de cada periodo, por el inspector o supervisor y el contratista en el cumplimiento del plazo de ejecución de la actividad, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto total de la propuesta económica, el monto correspondiente a la etapa de la liquidación de contrato de actividad y supervisión, correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los presente términos de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores hasta la liquidación final, debe ser  realizado bajo el sistema a Suma alzada. A la supervisión se le computara el pago efectivo a partir de la fecha de su contratación respecto al inicio de obra. La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor de la supervisión de acuerdo con los recursos efectivamente utilizado en el servicio, que forman parte de su propuesta técnica, siendo necesario de sustento para dicho pago, el control de asistencia de su personal y el listado de los Recursos Físicos realmente utilizados, sobre los cuales se aplicarán las amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto de multas y otros, de corresponder. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por la Supervisión, este deberá presentar a Unidad Ejecutora Lima Sur la siguiente documentación: 

Informe Mensual de las actividades desarrolladas, indicando el avance de los trabajos de la obra.



Informe inicial, de ser el caso.



Informe especial, de ser el caso.



Comprobante de pago (Factura).



Documentación especificada en los Términos de Referencia para el pago de Valorizaciones de la Supervisión.



Control de Asistencia de su personal y el listado de los recursos físicos realmente utilizados, los cuales deberán contar con el Visto Bueno de la Entidad.



El 90% del costo será pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje de Avance Físico de la Obra y si se hubiere otorgado adelantos, estos deberán ser amortizados según lo recomendado en el Art° 156 del Reglamento Ley de Contrataciones.



El 10% del costo de la Supervisión será pagado cuando la Subgerencia de Infraestructura y Transportes de la Unidad Ejecutora Lima Sur-GRL emita la Conformidad de la Liquidación del Contrato de Supervisión.



En caso de que el Supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagaría lo efectivamente supervisado, es decir se descontaría los días y/o las valorizaciones en las que el Supervisor no hubiese participado 1) nforme Mensual (2 Originales Originales + 1 Copia + 1 CD): CD): El Supervisor presentará dentro de los 05 primeros días del Mes siguiente de cada valorización de la obra el Informe Mensual, que será derivado a la Dirección de Obras: 1. Carta de presentación del Informe mensual. 2. Índices. Capítulo : Ficha de Resumen Ejecutivo de de Ejecución de Obra Obra 1.1. Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecución de Obra.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

1.2. Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto toda la información digital del Informe a Presentar. Capítulo : nforme Técnico de la Obra 2.1. Datos Generales 2.2. Ubicación del Proyecto. 2.3. Objetivos del Informe y del Proyecto. 2.4. Antecedentes. 2.5. Metas Físicas del proyecto. 2.6. Objetivos del Informe y del Proyecto. 2.7. Descripción de las Actividades Ejecutadas en el mes por partidas. 2.8. Cuadro resumen de los avances físicos. 2.9. Resumen de Planilla Metrados ejecutados 2.10. Control Económico de la Obra 2.11. Evaluación de la ejecución de la obra. 2.12. Informe de Control de calidad de los trabajos desarrollados en el periodo por partidas. 2.13. Manejo de Impactos Ambientales. 2.14. Panel Fotográfico de las Actividades del Mes con la Presencia del Jefe de Supervisión en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como mínimo en físico y digital - Tipo de Archivo: Imagen JPEG, Tamaño: menores a 100 KB. Se especificará su leyenda respectiva. Obligatorio: Se enviará en los 5 primeros días de cada mes. 2.15. Conclusiones. 2.16. Recomendaciones. Cosas Puntuales para la Entidad tome las acciones necesarias. Capítulo : Anexos 3.1. Hoja Resumen de pago al Contratista 3.2. No se pagarán Reajustes 3.3. Valorización de Obra 3.4. Cronograma de avance de obra: programado vs Valorizado (ejecutado) 3.5. Curva S “Avance Programa Vs Avance Ejecutado” 3.6. % De Calendario de Avance de Obra (Programación Inicial) Vs Ejecutado Parcial 3.7. Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calidad 3.8. Copia del Cuaderno de Obra Capítulo V: Documentos Administrativos Administrativos de la Supervisión 4.1. Hoja de Resumen de Pago a la Supervisión 4.2. Factura Emitida por la Supervisión 4.3. Copia de Contrato de la Supervisión 4.4. Vigencia de Poder (Original o Legalizado), Ficha RUC y Copia del DNI del Representante Legal. 4.5. Copia de RNP- Registro de consultor de obra de la Supervisión 4.6. Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o Copia de la Declaración Jurada de la Solicitud de Retención del 10% de Fiel Cumplimiento (Adjuntar copia de REMYPE. de Corresponder) y Copia de Carta Fianza por adelantos Solicitados. 4.7. Copia de Carta de Compromiso y Designación del Supervisor y Copia del Certificado de Habilidad Vigente (Original o Legalizado). 4.8. Copia de Declaración Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplimiento al contrato suscrito entre el Gobierno Regional de Lima y el Consultor 

 

“Año de la Universalización de la Salud”

2) nformes Especiales o Serán presentados dentro del plazo de (5) cinco días hábiles de solicitado. o Informes solicitados por Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS. En este caso podrá solicitarse una ampliación del plazo de presentación, sí por razones justificadas amerita un plazo mayor. o Informe de oficio sin que lo pida Unidad Ejecutora Lima Sur – UELS cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que serán cursadas en el más breve plazo. o Específicamente es obligación del Supervisor, bajo responsabilidad, dar oportuna cuenta al contratante de sit situac uacio iones nes que requi requiera erann apremi apremioo respec respecto to al desemp desempeño eño del Contra Contratis tista, ta, en for forma ma de apercibimiento. o La emisión incompleta, tardía o defectuosa del Informe Especial al que se refiere el Ítem anterior, se considerará falta grave. o Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales. o Informe previo a la Recepción de la Actividad. 19. Constatación de Prestación Final La constancia de prestación final por el servicio prestado será otorgada por Unidad Ejecutora Lima Sur, previo informe de conformidad de la Dirección de Infraestructura de la Unidad Ejecutora Lima Sur en calidad de área usuaria. 20. Conformidad del Servicio La Supervisión presentará la liquidación de su contrato dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación; la que necesariamente deberá ser revisada por la Oficina de Coordinación Local de Unidad Ejecutora Lima Sur para obtener su conformidad. La ENTIDAD deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida. Si La ENTIDAD observa la liquidación presentada por la Supervisión, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por  aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la ENTIDAD. En el caso que el Contratista no acoja las observaciones formuladas por la ENTIDAD, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. Cuando el Contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, La ENTIDAD deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del Contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida. Si el Contratista observa la liquidación practicada por la ENTIDAD, ésta deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento pronunciamien to dentro de los quince (15) días siguientes. En el caso de que la ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por el Contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. La Conformidad del Servicio será emitida por la Dirección de Infraestructura de la Unidad Ejecutora Lima Sur. 21. Penalidades

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la lo siguiente: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones:

Donde F tiene los siguientes valores: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días -

-

-

-

-

-

-

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia del retraso. Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generará alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado, el Supervisor asumirá el 100 % de dichos costos. Si la Unidad Ejecutora Lima Sur observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la el Valorización siguiente, casovalorado contrario sanción correspondiente. Por no descontar 100% del monto sobre enseelaplicará informelaquincenal siguiente al detectado; el Supervisor asumirá el pago del 100% de los intereses que genere la sobre valorización. Las multas por todos los conceptos serán aplicadas hasta un máximo equivalente al 10% del Contrato de Supervisión. Si el Supervisor supera el porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Contrato, además se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloría General de la República, a fin de que imponga la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva, según sea el caso. Las sanciones previstas las aplicará administrativamente la Unidad Ejecutora Lima Sur, procediéndose al descuento en la Valorización correspondiente. correspondiente. En caso de que el Supervisor incumpliera con la presencia física en la Actividad del personal Técnico y Administrativo asignado, se descontará de su valorización.

Nota:: El Supervisor tomará conocimiento que en el monto total señalado en su oferta están incluidos los  Nota beneficios sociales beneficios sociales y otros gastos que por su naturalez naturalezaa están están relaciona relacionados dos al total cumplimient cumplimientoo del  contrato .

4. MAYOR MAYORES ES PRES PRESTAC TAC ONES ONES DE DE SERV SERV C O A continuación, se detalla el proceso de la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 por 20 d.c. a la consultoría a cargo de la supervisión de obra. 

El 29 de octubre del 2019, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N° 01982019-GRL-LIMA SUR, se aprueba el Adicional de obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01.



El 26 de noviembre del 2019, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N° 02212019-GRL-LIMA SUR, se aprueba la ampliación de plazo N° 01 por 13 días calendarios.

 

“Año de la Universalización de la Salud”



El 26 de noviembre del 2019, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N° 02222019-GRL-LIMA SUR, se aprueba la ampliación de plazo N° 02 por 07 días calendarios.



El 06 de diciembre del 2019, mediante CARTA N° 014-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, el consultor  a cargo de la supervisión de obra solicita la ampliación de su contrato de consultoría por 20 d.c., derivado de las ampliaciones del adicional de obraaprobadas N° 01. por 13 y 7 d.c. al contratista a cargo de la ejecución de obra por ejecución



El 10 de diciembre del 2019, mediante INFORME N° 028-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR, el coordinador de obra emite pronunciamiento y conformidad a la solicitud de aprobación de ampliación de plazo por 20 d.c. al consultor de obra; asimismo se indica en su informe que NO SE RECONOCERAN LOS GASTOS GENERALES POR 20 DÍAS CALENDARIOS.



El 17 de diciembre del 2019, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°2282019-GRL-LIMA SUR, se aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 20 D.C. al contrato de consultoría a cargo de la supervisión de obra, en la cual se resuelve en su primer artículo que la aprobación de la GENERALES. ampliación de plazo será S N RECONOC M ENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES.



El 26 de junio del 2020, mediante CARTA N°014-2020-GRL-UELS-SGIT, se notifica al consultor de obra vía correo electrónico la conformidad de la última prestación de servicios de supervisión de obra.



El 15 de julio del 2020, con CARTA N°010-2020-CONSULTOR N°010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, el consultor – supervisor  de obra entrega la liquidación de su contrato de consultoría de obra y solicita devolución del fondo de garantía.



El 17 de julio del 2020, mediante INFORME N° 075-2020-RLLS-SGIT/OO/OLOTP-GLSLO, el encargado de la oficina de Liquidaciones de Obras y Transferencia de Proyectos de la UELS, solicita opinión legal resp respec ecto to al RE RECO CONO NOCI CIMI MIEN ENTO TO DE MAYO MAYORE RESS GA GAST STOS OS GE GENE NERA RALE LESS AL CONT CONTRA RATO TO DE CONSULTORÍA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.



El 29 de julio del 2020, mediante informe legal N° 082-2020-GRL-UELS-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la UELS, emite opinión legal señalando que es IMPROCEDENTE el pago de mayores prestaciones adicionales de servicio derivado de la ampliación de plazo N° 01 por los 20 d.c., descrito en el anexo N° 01 de la carta de presentación de la liquidación presentada por el consultor de obra

En el anexo N° 01 de la carta N° 010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, adjunta cuadro de resumen de la liquidaci liqu idación ón de su contrato en la que señala en el ÍTEM I – 1.1.2 – Honorari Honorarios os Profesionales Profesionales – Ampliació Ampliaciónn de plazoo por un monto de S/. 19,132.44 plaz 19,132.44 soles (C/I.G.V.); (C/I.G.V.); Por cual el suscrito informa informa que dicha solicitud solicitud NO ES PROCEDENTE debido PROCEDENTE  debido a que no se encuentra debidamente acredita; además que la misma carta de liquidación de consultoría de obra solo se contabiliza tres hojas, no adjuntando sustento alguno a su petición. De acuerdo al informe legal N° 082-2020-GRL-UELS-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la UELS, emitee opinión legal emit legal señalando señalando que es MPROCEDENTE el pago de mayores prestaciones adicionales de servicio derivado de la ampliación de plazo N° 01 por los 20 d.c.,  descrito en el anexo N° 01 de la carta de presentación de la liquidación presentada por el consultor de obra Finalmente, Finalment e, de acuerdo con lo expuesto expuesto en los párrafos párrafos preceden precedente te SE DECLARA DECLARA MPROCEDE MPROCEDENTE NTE EL RECONOC M ENTO DEL PAGO DE LOS MAYORES PRESTAC ONES AD C ONALES DE SERV C O AL CONSULTOR DE OBRA.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

5. DE LA L QU DAC DAC ÓN PR PRES ESEN ENTA TADA DA EXTE EXTERM RMPO PORA RANE NEAA POR POR EL CONS CONSUL ULTO TOR R A CARG CARGO O DE LA SUPERV S ÓN DE LA OBRA El consultor a cargo de la supervisión de obra Ing. William Leoncio Aldoradín Carrasco, mediante CARTA N° 010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC, presenta la liquidación de su contrato de consultoría en la cual se anexa 3 hojas, de la cual la segunda (anexo 01) detalla mediante un cuadro un resumen su liquidación la misma que señala la existencia de un saldo a favor del consultor de obra por un monto de S/. 41,772.50 soles.  

De acuerdo con el cuadro de resumen de la liquidación del contrato de consultoría de obra, el Ing. William Leoncio Aldoradín Carrasco señala que se le adeuda el pago de su contrato (Adenda N° 01), por un monto de S/. 22,640.06 soles derivado de la retención de fiel cumplimiento y del saldo pendiente a pagar del su informe de labores N° 04. El suscrito señala que, de acuerdo con el reporte contable emitido por la Oficina de Contabilidad de la UELS, se ha pagado al consultor de obra el monto de S/. 70,981.05 soles, los cuales representan el pago de los tres informes de labores de la supervisión; asimismo se verifica que se ha realizado la retención de fiel cumplimiento por un monto de S/. 4,591.78 soles.

 

De acuerdo con el cuadro de resumen de la liquidación del contrato de consultoría de obra, el Ing. William Leoncio Aldoradín Carrasco señala que se le adeuda el pago de honorarios profesionales derivados de la ampliación de plazo N° 01 aprobado por 20 d.c., por un monto de S/. 19,132.44 soles. El suscrito señala que, la solicitud de pago por el monto de S/. 19,132.44 soles derivado de la ampliación de plazo N° 01 por 20 d.c. de la consultoría de obra, solicitado en la liquidación del consultor es improcedente debido a los siguientes: El consultor de obra no adjunta o acredita sustento alguno la solicitud de pago por las mayores prestaciones adicionales de servicio derivado de la ampliación de plazo N° 01 por los 20 d.c. Mediante informe legal N° 082-2020-GRL-UELS-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la UELS,, emite opinión UELS opinión legal señalando señalando que es MPROCEDEN MPROCEDENTE TE el pago de mayores prestaciones ones adicionales de servicio derivado de la ampliación de plazo N° 01 por los 20 d.c. , descrito en el anexo N° 01 de la carta de presentación de la liquidación presentada por el consultor de obra.

6. ANAL ANAL S S DE LA L QU DAC DAC ON DE DE LA ENT ENT DAD AUTOR ZADO Y PAGADO 1.1. AUTOR ZADO 0 1.1. Contrato Principal 1 Consultor a cargo de la Supervisión de la Obra (70.00%) 1.1. Mayores Prestaciones de Servicios 2 1.1. Reintegros Netos 3 Contrato Principal 1.1. ntereses

MONTO BRUTO

GV

TOTAL

S/. 75,665.01

S/. 13,619.70

S/. 89,284.71

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

  S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00 S/. 0.00

 

 

“Año de la Universalización de la Salud”

4  M  MO ONTO AUTOR ZADO - TOTAL 1 1.2. 0 1.2. 1 1.2. 2 1.2. 3

S/. 75,665.01

PAGADO

Reintegros Netos

S/. 89,284.71  

GV

TOTAL

  S/. S/. 64, 64,04 044. 4.77 77

S/. 11,528.06

S/. 75,572.83

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 75,572.83   S/. 13,711.88

MONTO BRUTO

Contrato Principal Co Cons nsult ultor or a ca carg rgoo de de la Sup Super ervi visi sión ón de la Ob Obra ra (70. (70.00% 00%)) Mayores Prestaciones de Servicios

S/. 13,619.70

 

Contrato Principal

 

1.2.  ntereses 4 MONTO PAGADO - TOTAL 2

S/. 64,044.77

S/. 11,528.06

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (TOTAL 1 - TOTAL 2)

S/. 11,620.24

S/. 2,091.64

ADELANTOS (S/ GV) 2.1.0 CONCED DOS 2.1.1 2.2.0 2.2.1

 

TOTAL S/. 0.00

 

Directo AMORT ZADOS Directo SALDO A FAVOR DE DEL C CO ONSULTO TOR R

PENAL DAD POR ATRASO EN LA PRESTAC ÓN DE SERV C OS - MORA (POR PRESENTAC ÓN DE LA L QU DAC ÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA; POR PRESENTAC ÓN DEL    NFORME NFORME F NAL DE ACUERDO CON LO ESTABLEC DO EN LAS BASES NTEGR NTEGRADAS ADAS DEL PROCESO DE ADJUD CAC ÓN)   3.1.0 AUTORIZADA   3.2.0 DESCONTADA   SALD SALDO O A CARG CARGO O DEL DEL CONS CONSUL ULTO TOR R

 V      

OTRA OTRASS PE PENAL NAL DADES DADES (AUS (AUSEN ENC C A DEL DEL PERSO PERSONAL NAL PROP PROPUE UESTO STO,, NO CUMPL CUMPLEE CON CON PRESENT PRE SENTAR AR LAS VALO VALOR R ZAC ONES ONES Y/O NFORME NFORMESS SEM SEMANA ANALES LES Y MEN MENSUA SUALES LES DE ACUERDO A LOS L NEAM ENTOS O D RECT VAS ESTABLEC DAS POR LA ENT DAD; POR CAMB O DE JEFE DE SUPERV S ÓN; ENTRE OTROS) 4.1.0 AUTORIZADA 4.2.0 DESCONTADA SALD SALDO O A CARG CARGO O DEL DEL CONS CONSUL ULTO TOR R

V L QU DAC ÓN DE OF C O   5.1.0 AUTORIZADA   5.2.0 DESCONTADA  

SALDO A CARGO DE DEL C CO ONSULTOR

V RETENC ÓN DEL FONDO GARANT A DE   F EL CUMPL M ENTO   6.1.0 AUTORIZADA   6.2.0 DESCONTADA  

DEVOLU DEV OLUC C ÓN DE LA LA RETENC RETENC Ó ÓN N DEL FONDO FONDO DE DE GARANTÍ GARANTÍAA DE F EL CUMPL CUMPL M ENT ENTO O

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0. 0.00

TOTAL S/. 8,928.47 S/. 0.00 S/. S/. 8,9 8,928 28.4 .477

TOTAL S/. 5,985.69 S/. 0.00 S/. S/. 5,9 5,985 85.6 .699 TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0. 0.00 TOTAL S/. 4,591.78 S/. 0.00 S/. 4,59 4,591.7 1.788

 

“Año de la Universalización de la Salud”

7. RESUM RESUMEN EN DE DE LA L QU DAC DAC ON ON DE OBRA OBRA

Nº

CONCEPTO

A CARGO DEL CONSULTOR EFECT VO

 

AUTOR ZADO Y PAGADO

 

ADELANTOS

  S/. 0.00

PE PENA NALL DA DAD D PO POR R AT ATRA RASO SO EN LA PRESTAC ÓN DE SERV C OS - MORA

S/. 8,928.47

S/. 0.00

V

OTRAS TRAS PE PENA NALL DA DADE DESS

S/. 5,985.69

S/. 0.00

V

L QU DAC ÓN DE OF C O

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 14,914.17

S/. 0.00

 TOTAL

S/.

S/.

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR

-

GV

S/. 0.00

SUB TOTAL

-

A FAVOR DEL CONSULTOR EFECT VO

GV

S/. 11,620.24

S/. 2,091.64

S/. 11,620.24

S/. 2,091.64

S/. 14,914.17

S/. 13,711.88 S/. 1,202.28

CARGO del CONSULTOR DE OBRA, por OBRA, por el monto de S/. 14,914.17 soles. Se tiene un saldo A CARGO del Se tiene un saldo A FAVOR del FAVOR del CONSULTOR DE OBRA, por OBRA, por el monto de S/. 13,711.88 soles.

8. CON CONCLU CLUSS ONES ONES Y RECOMEN RECOMENDAC DAC ONE ONESS 







De los documentos recibidos y de aquellos encontrados en el acervo documentario de la Unidad Ejecutora Lima Sur, la Oficina de Liquidaciones de Obra y Transferencia de Proyectos ha permitido tener la base para el procesamiento de la presente L QU DAC ÓN TÉCN CA F NANC ERA y enmarcados en el resultado de las Buenas Prácticas es que se ha obtenido el cálculo técnico, bajo las condiciones normativas contractuales, aplicables y otorgadas al contrato, determinando principalmente el costo total de la obra y el saldo económico. FAVOR del FAVOR  del consultor obra ING.a De acuerdo con lo revisado revisadWILLIAM o y evaluado evaluado se indica quemonto hay saldo ALDORADIN CARRASCO LEONCIO por un de S/a13,711.88 soles (C/ GV) y GV)de  y un saldo CARGO   del consultor CARGO consultor de obra ING. ALDORADIN ALDORADIN CARRASCO WILLIAM WILLIAM LEONCIO por un monto de  de  S/ 14,914.17 soles (C/ GV). Luego de ser consentida la resolución de la liquidación del contrato de consultoría a cargo de la supervisión de obra se deberá realizar la DEVOLUC ÓN de la RETENC ÓN DE F EL CUMPL M ENTO al consultor de obra por un monto equivalente a S/. 4,591.78, de acuerdo con el reporte contable emitido por la Oficina de Contabilidad de la UELS. De acuerdo al INFORME LEGAL N° 082-2020-GRL-UELS-OAJ, 082-2020-GRL-UELS-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la UELS, emite opinión legal señalando que es MPROCEDENTE el pago de mayores prestaciones adicio adicionales nales de servicio derivado de la ampliación de plazo N° 01 por los 20 d.c. al consultor a cargo de la supervisión de obra. Por lo cual el suscrito acoge dicha Opinión Legal, en la presente liquidación.

 

“Año de la Universalización de la Salud”

Por lo tanto, se recomienda seguir con los procedimientos administrativos a fin de aprobar la Resolución de la Liquidación del contrato de CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL I.E.I. 20966, DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LA ARENA, DISTRITO DE SAN VICENTE – PROVINCIA DE CAÑETE – REGIÓN REG IÓN LIMA”, LIMA”, META II: CONSTR CONSTRUCC UCCIÓN IÓN DE LA I.E.I. I.E.I. N° 610”, 610”, a cargo cargo del consulto consultorr ING. ING. ALDORA ALDORADIN DIN CARRASCO WILLIAM LEONCIO, considerando que dicho acto resolutivo debe emitirse y notificarse a la brevedad posible, debido a que el 12 de agosto del 2020 vence el plazo de la entidad para notificar la liquidación elaborada por la entidad a la empresa consultora. Es cuanto informo a usted, para el trámite respectivo, salvo distinto parecer. Atentamente,  ___________________________________  _______________________ ________________________ ______________ __  ng. GARR LU S SAB NO LOZANO OCHOA OCHOA Encargado del Área de Liquidaciones de Obras y Transferencias de Proyectos - Oficina de Obra de la Sub Gerencia de Infraestructura y Transporte de la Región Lima – Lima Sur del Gobierno Regional de Lima ADJUNTO: -

Reporte de cálculos Copia de sustento de penalidades CARTA N°010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Copia de RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°047-2019-GRL-LIMA SUR Copia de INFORME N°252-2019-GRL-UELS-JO/YFS Copia de INFORME N°299-2019-GRL-UELS-SGIT. Copia de INFORME N°385-2019-GRL-UELS-JO/JLCM Copia de INFORME N°446-2019-GRL-UELS-SGIT. Copia de RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°0128-2019-GRL-LIMA SUR Copia de RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°0158-2019-GRL-LIMA SUR Copia de ACTA DE ENTREGA DE TERRENO Copia de CONTRATO N°016-2019-GRL-UELS-GSRLS Copia de CARTA N°034-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de CARTA N°035-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de CARTA N°036-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de CARTA N°037-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de INFORME N°01-2019-GRL-UELSSGIT-OOLTP/MAOR, Copia de INFORME N°721-2019-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N°732-2019-GRL-UELS-SGIT Copia de ADENDA N° 01 al CONTRATO N°016-2019-GRL-UELS-GSRLS Copia de CARTA N°002-2019-CO/WLAC Copia de CARTA N°003-2019-CO/WLAC

-

Copia de CARTA N°004-2019-CONSULTOR DE OBRA /WLAC Copia de INFORME N°015-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de CARTA N°005-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de CARTA N°007-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de INFORME N°782-2019-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N°596-GRL-UELS-S N°596-GRL-UELS-SGIT. GIT. Copia de CARTA N°045-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de CARTA N°050-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTP Copia de CARTA N°012-2019-CO/WLAC Copia de CARTA N° 013-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de INFORME N°026-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de CARTA N° 014-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de INFORMEN° 028-2019 028-2019-GRL-UELS-S -GRL-UELS-SGIT-OOLTP/M GIT-OOLTP/MAOR, AOR, Copia de INFORME N°871-2019-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N° 873-2019 873-2019-GRL-UELS-S -GRL-UELS-SGIT-JO GIT-JO Copia de INFORME N° 889-2019-GRL-UELS-SGIT

-

Cc. Archivo Personal

-

-

Copia de CARTA N°015-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de CARTA N°016-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de CARTA N°016-2019-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de INFORME N°031-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°228-2019-GRL-LIMA SUR, Copia de INFORME N°936-2019-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N°895-2019-GRL-UELS-SGIT Copia de CARTA N°056-2019-GRL/UELS/SGIT/OOLTO Copia de ADENDA N°02 al CONTRATO N°016-2019-GRL-UELS-GSRLS, Copia de CARTA N°018-2019-CO/WLAC Copia de CARTA N°019-2019-CO/WLAC Copia de CARTA N°020-2019-CONSULTOR DE OBRA /WLAC Copia de INFORME N°038-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de INFORME N°961-2019-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N° 736-2019-GRL-UELS-SGIT. Copia de CARTA N°001-2019-CONSULTOR DE OBRA /WLAC Copia de INFORME N°005-2020-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de CARTA N°003-2020-CONSULTOR DEW OBRA/WLAC Copia de INFORME N°007-2019-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de CARTA N°002-2020-CO/WLAC Copia de INFORME N° 006-2020-GRL-UELS-SGIT-OOLTP/MAOR Copia de INFORME N° 056-2020-GRL-UELS-SGIT-JO, Copia de INFORME N°038-2020-GRL-UELS-SGIT Copia de INFORME N°052-2020-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N°079-2020-GRL-UELS-SGIT Copia de RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL LIMA SUR N°024-2020-GRL-LIMA SUR, Copia de ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES Copia de CARTA N°005-2019-CONSULTOR DE OBRA /WLAC Copia de ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Copia de CARTA N°001-2020-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de CARTA N°007-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de CARTA N°014-2020-GRL-UELS-SGIT Copia de INFORME N°070-2020-UELS/OC Copia de CARTA N°010-2020-CONSULTOR DE OBRA/WLAC Copia de INFORME N°075-2020-RLLS-SGIT/OO/OLOTP Copia de INFORME N°286-2020-GRL-UELS-SGIT-JO Copia de INFORME N°0280-2020-GRL-UELS-SGIT de Copia de INFORME N°082-2020-GRL-UELS-OA