Informe Mensual de Obra

1

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

NOVIEMBRE 2013 CONTENIDO TOMO 24 INFORME DE SUPERVISION DE OBRA Nº 24–NOVIEMBRE DE 2013 OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”. INDICE Pág. 1

GENERALIDADES.………………………………………………………………….

d. Datos Técnicos……………………………………………………………………

3 3 10 14 25

DEL CONTRATISTA………………………………………………………………..

27

Contrato de Ejecución de Obra……………………………………………

27 27 28 29 30 43 45 47 47 47 47 48 48 49 49 51 53 60 66

a. Datos Generales de Obra……………………………………………………….. b. Antecedentes…………………………………………………………………….. c. Descripción General del Proyecto...……………………..................................

2 1 2

Organización y Personal del Contratista...……………………………… 3 Equipos y Maquinaria del Contratista…………………………………….

4

Instalaciones del Contratista………………………………………………

5

Actividades Ejecutadas de la Obra…...………………………………….

6

Periodo de Valorización……………………………………………….......

7

Valorización de Obra Nº 25..………………………………………….......

8

Avances y Aspectos Financieros de la Obra…………………………… o

Valorización Contractual…………………………………………...

o

Adelantos (Efectivo y para Materiales)…………………………..

9

o Avance Financiero……………………………………………….... o ……………………………………… Avance Económico y Físico………………………………………………

10

Cronograma de Avance de Obra y Comentario Especifico…………….

11

Control de Vigencia de Seguros……………………................................

12

Control de Vigencia de Cartas Fianzas……………………………….......

13

Problemática de Obra y Medidas adoptadas……………………………

14

Adicionales y Deductivo de Obra………………………………………….

15

Ampliaciones de Plazo………………………………………………………

16

Desenvolvimiento del Contratista………………………….....................

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

2

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

3

DEL SUPERVISOR……………………………………………………………………

68 03.1 Datos Contractuales de los Servicios de Supervisión…...……………... 68 03.2 Organización y Personal del Supervisor…………………………………. 68 03.3 Instalaciones del Supervisor y Recurso del Supervisor……………… 69 03.4 Actividades desarrolladas por el Supervisor…………………………….. 70 03.5 Evaluación de partidas que integran la ruta critica……………………… 73 03.6 Control de Calidad……………………………………………………........ 76 03.06.01 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos……......................................................................................... 03.7 Valorizaciones Presentadas por la Supervisión…………………………

76

76 03.8 Control de Vigencia de Carta Fianza, Póliza de Seguro…………....… 79 03.9 Informe de Especialista de Seguridad e Higiene………………………. 79 03.10 Informe de Especialista de Impacto Ambiental………………………….. 79

4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….

80

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

3

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”.

INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 24 NOVIEMBRE DE 2013 L.P. Nº 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisión

: Consorcio Supervisor Rioja.

Contratista

: Consorcio Alianza.

Fecha

: 30 de Noviembre de 2013.

01

GENERALIDADES a.- Datos Generales de Obra

Obra

:

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Rioja”.

Ubicación

:

Licitación Pública Financiamiento Modalidad del Concurso

: : :

No 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-PRIMERA CONVOCATORIA. Gobierno Regional San Martin - PEAM. A Precios Unitarios.

Contratista

:

CONSORCIO ALIANZA. Representante Legal: Sr. Francisco Argumedo Druett.

Monto del Presupuesto

:

S/. 45’407,634.46 – Valor Referencial con IGV.

Residente de Obra

:

Ing. Juan Ramón Pisconte Salazar.

Monto Total Contratado Fecha del Presupuesto Base

: :

S/. 38’087,743.33 Sin I.G.V. – Total Contrato. Marzo 2011.

Fecha de Firma del Contrato

:

11 de Octubre de 2011. Contrato de Obra Nº 009-2011-GRSM-PEAM-01.00.

Plazo de Ejecución Supervisión

: :

540 DIAS CALENDARIOS. CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

– – –

Distrito Provincia Región

: Rioja. : Rioja. : San Martin.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

4

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Entrega de Terreno para inicio : de la Obra

21 de Octubre de 2011.

Fecha de Inicio de Plazo

:

13 de Noviembre de 2011.

Término del plazo de Obra

:

05 de Mayo de 2013.

Adelanto Directo para la Obra

:

Aprobado y Desembolsado (12/11/2011)

Adelanto Para Materiales Nº : 01 : Adelanto Para Materiales Nº 02 : Adicional de Obra Nº 01

Aprobado y Desembolsado. Aprobado y Desembolsado. Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 056-2012GRSM-PEAM-01.00. 06/02/2012.

:

S/. 2,512,027.83.

Monto Aprobado

:

6.5954%.

Incidencia

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 056-2012GRSM-PEAM-01.00. 06/02/2012.

Deductivo Vinculado de Obra N° 01 :

S/. 462,233.55.

Monto Aprobado

:

1.2136%.

Incidencia

:

5.3818%.

Incidencia Acumulada

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 084-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/03/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 086-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/03/2012.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 098-2012GRSM-PEAM-01.00. 23/03/2012.

:

S/. 1,932,158.15.

Monto Aprobado

:

5.0730%.

Incidencia

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 098-2012GRSM-PEAM-01.00. 23/03/2012.

Adicional de Obra N° 02 Ampliación de Plazo N° 01 Adicional de Obra N° 03

Deductivo Vinculado de Obra N° 02 :

S/. 61,633.05.

Monto Aprobado

:

0.1618%.

Incidencia

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 198-2012GRSM-PEAM-01.00. 05/07/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 221-2012GRSM-PEAM-01.00. 20/07/2012.

Adicional de Obra N° 04

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

5

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Adicional de Obra N° 05 :

10.2930%.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 237-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/08/2012.

:

S/. 989, 948.23.

Monto del Adicional N° 06

:

2.599%.

Incidencia

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 237-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/08/2012.

Incidencia Acumulada Adicional de obra N° 06

Deductivo Vinculado de Obra N° 03 :

S/. 209, 830.25.

Monto del deductivo

:

0.539%.

Incidencia

:

12.353%.

Nueva Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 240-2012GRSM-PEAM-01.00. 14/08/2012.

:

S/. 476, 460.73.

Monto del Adicional N° 07

:

1.25%

Incidencia

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 240-2012GRSM-PEAM-01.00. 14/08/2012.

Adicional de Obra N° 07

Deductivo Vinculado de Obra N° 04 :

S/. 96, 480.77.

Monto del deductivo

:

0.25%

Incidencia

:

13.35%.

Incidencia Acumulada

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 259-2012GRSM-PEAM-01.00. 27/08/2012.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 337-2012GRSM-PEAM-01.00. 24/10/2012.

: :

S/. 11,961.60. 0.031%.

Monto del Adicional N° 09 Incidencia

:

13.370%.

Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 357-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/11/2012.

:

S/. 98,529.99.

:

0.259 %.

Adicional de Obra N° 08 Adicional de Obra N° 09

Adicional de Obra N° 10 Monto de Adicional N° 10

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

6

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Incidencia

:

Deductivo Vinculado de Obra N° 05 : Monto del Deductivo

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 357-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/11/2012. S/. 249,658.05.

:

0.655%.

Incidencia

:

12.973%.

Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 361-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/11/2012.

:

S/. 577,924.92.

Monto de Adicional N° 11

:

1.517%.

Incidencia

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 361-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/11/2012.

Adicional de Obra N° 11

Deductivo Vinculado de Obra N° 06 :

S/. 143,813.35.

Monto del Deductivo

:

0.378%.

Incidencia

:

14.113%.

Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 407-2012GRSM-PEAM-01.00. 30/11/2012.

:

S/. 206,081.52

Monto de Adicional N° 12

:

0.541 %.

Incidencia

:

14.654 %.

Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 007-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/01/2013.

:

S/. 115,869.16

Monto de Adicional N° 13

:

0.304 %.

Incidencia

:

14.958 %.

Incidencia Acumulada

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 125-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/03/2012.

:

02/06/2013.

Adicional de Obra N° 12

Adicional de Obra N° 13

Ampliación de Plazo N° 02 Nueva Fecha de Término de : Obra Nuevo Plazo de Ejecución de Obra :

568 Días Calendario. Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 261-2012-

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

7

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

GRSM-PEAM-01.00. 29/08/2012. Ampliación de Plazo N° 03

:

Nueva Fecha de Término de Obra. : Nuevo Plazo de Ejecución de Obra : Ampliación de Plazo N° 04 Nueva fecha de término.

:

608 Días Calendario.

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 284-2012GRSM-PEAM-01.00. 12/09/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 290-2012GRSM-PEAM-01.00. 14/09/2012.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 318-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/10/2012.

:

14/07/2013.

Nueva fecha de término de Obra. : Nuevo Plazo de ejecución de Obra : Ampliación de Plazo N° 09

Ampliación de Plazo N° 11

610 Días Calendario. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 360-2012GRSM-PEAM-01.00. 09/11/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 366-2012GRSM-PEAM-01.00. 15/11/2012.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 384-2012GRSM-PEAM-01.00. 23/11/2012. 29/07/2013.

:

Nueva fecha de termino de Obra : Nuevo Plazo de ejecución de : Obra Ampliación de plazo N° 12 : Ampliación de plazo N° 13

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 279-2012GRSM-PEAM-01.00. 11/09/2012.

:

Ampliación de Plazo N° 07

Ampliación de Plazo N° 10

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 272-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/09/2012. 12/07/2013.

Ampliación de Plazo N° 05

Ampliación de Plazo N° 08

602 Días Calendario.

:

Nuevo Plazo de ejecución de Obra :

Ampliación de Plazo N° 06

06/07/2013.

625 Días Calendario. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 395-2012GRSM-PEAM-01.00. 28/11/2012. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 394-2012GRSM-PEAM-01.00. 28/11/2012.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

8

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 414-2012GRSM-PEAM-01.00. 06/12/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 416-2012GRSM-PEAM-01.00. 07/12/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 420-2012GRSM-PEAM-01.00. 13/12/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 421-2012GRSM-PEAM-01.00. 13/12/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 422-2012GRSM-PEAM-01.00. 13/12/2012.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 001-2012GRSM-PEAM-01.00. 02/01/2013.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 003-2013GRSM-PEAM-01.00. 04/01/2013.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 048-2013GRSM-PEAM-01.00 08/02/2013.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 058/2013GRSM-PEAM-01.00 15/02/2013.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 076/2013GRSM-PEAM-01.00 26/02/2013.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 084/2013GRSM-PEAM-01.00 28/02/2013.

:

Resolución Gerencial N° 086-2013-GRSM-PEAM-01.00. 04/03/2013. Modificado Carta N° 050-2013-GRSM-PEAM01.00 31/05/2013. Por un monto de S/. 378,010.10

Ampliación de Plazo N° 14 Ampliación de Plazo N° 15 Ampliación de plazo N° 16 Ampliación de plazo N° 17 Ampliación de plazo N° 18 Ampliación de Plazo N° 19 Ampliación de Plazo N° 20 Ampliación de Plazo N° 21 Ampliación de Plazo N° 22 Ampliación de Plazo N° 23 Ampliación de Plazo N° 24 Primera Reducción de metas – Construcción de Bocatoma y de 1760 ml iniciales de línea de conducción : Ampliación de Plazo N° 25

:

Segunda Reducción de metas –Planta de tratamiento de aguas residuales (Contractual); Limpieza de terreno de la PTAR (Adicional : de obra N° 12) Adicional de Obra N° 14 Monto de Adicional N° 14

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 094/2013GRSM-PEAM-01.00 07/03/2013. Resolución Gerencial N° 097-2013-GRSM-PEAM-01.00. 12/03/2013. Por un monto de S/. 3,612.026.22

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0108-2013GRSM-PEAM-01.00. 14/03/2013. S/. 4’160,352.44 (Aprobado parcialmente por contraloría por S7. 2’245,253.48 y recortado de las metas del contrato con recorte de metas III)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

9

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

:

10.923 %.

: Incidencia

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0108-2013GRSM-PEAM-01.00. 14/03/2013.

Deductivo Vinculado de Obra : N° 07

S/. 353,497.67 (Aprobado por contraloría y recortado de las metas del contrato con recorte de metas III)

Monto del Deductivo

:

0.928 %.

:

24.953 %.

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0104/2013GRSM-PEAM-01.00 14/03/2013.

Ampliación de Plazo N° 26

:

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0121/2013GRSM-PEAM-01.00 27/03/2013.

Ampliación de Plazo N° 27

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0123-2013GRSM-PEAM-01.00. 27/03/2013.

Adicional de Obra N° 15

:

S/. 376,934.96 (Aprobado parcialmente contraloría por S7. 365,068.73)

Monto de Adicional N° 15

:

0.990 %.

:

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0123-2013GRSM-PEAM-01.00. 27/03/2013.

Incidencia Incidencia Acumulada

Incidencia Deductivo Vinculado de Obra : N° 08 : Monto del Deductivo : Incidencia : Incidencia Acumulada Ampliación de Plazo N° 28

:

S/. 275,610.51 contraloría)

(Aprobado

parcialmente

por

por

0.724 %. 25,219 %. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0131/2013GRSM-PEAM-01.00 02/04/2013. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0149/2013GRSM-PEAM-01.00 12/04/2013.

Ampliación de Plazo N° 29

:

Ampliación de Plazo N° 30

:

Ampliación de Plazo N° 31 Ampliación de Plazo N° 32

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0160/2013GRSM-PEAM-01.00 19/04/2013. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0192/2013GRSM-PEAM-01.00 17/05/2013.

: :

Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0225-2013GRSM-PEAM-01.00. 14/06/2013. 01/08/2013.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

10

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Nueva fecha de termino de : Obra Nuevo Plazo de ejecución de : Obra Ampliación de plazo N° 33

:

628 Días Calendario. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0224-2013GRSM-PEAM-01.00. 14/06/2013. Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0249-2013GRSM-PEAM-01.00. 01/07/2013.

Adicional de Obra N° 16 Monto de Adicional N° 16 Incidencia

: : :

Deductivo Vinculado de Obra : N° 08 : Monto del Deductivo : Incidencia : Incidencia Acumulada Adicional de Obra N° 17

:

Ampliación de Plazo N° 34

:

S/. 105,160.91 (denegado por contraloría) 0.276 %. Aprobado Mediante Resolución Gerencial N° 0249-2013GRSM-PEAM-01.00. 01/07/2013. S/. 124,452.42 (denegado por contraloría) 0.327 %. 25,169 %. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 255-2013GRSM-PEAM-01.00. 05/07/2012. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0315-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/08/2013. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0316-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/08/2013.

Ampliación de Plazo N° 35

:

Ampliación de plazo N° 36

: :

Ampliación de plazo N° 37

Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0317-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/08/2013. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0318-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/08/2013. Denegado Mediante Resolución Gerencial N° 0319-2013GRSM-PEAM-01.00. 16/08/2013.

Ampliación de plazo N° 38

b.- ANTECEDENTES. El Proyecto Especial Alto Mayo, con R.U.C. N° 20172237127, con domicilio legal en la carretera Fernando Belaunde Terry Km. 493 – Moyobamba, representado por su Gerente General encargado, el Ing. Daniel Del Águila Vela, ha celebrado el contrato de Ejecución de Obras por Concurso Oferta a Precios Unitarios bajo la modalidad de Licitación Pública Nº 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-Primera Convocatoria, con la empresa CONSORCIO ALIANZA, representada por el Gerente General Sr. Francisco Argumedo Druett.; SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

11

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Contratista para la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA – SAN MARTIN". El otorgamiento de la Buena Pro para la ejecución de la Obra se realizo el día 14 de Setiembre de 2011, mediante Licitación Pública N° 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-Primera convocatoria, su propuesta a Precios Unitarios ascendente a S/. 38' 087,743.33 (Treinta y Ocho Millones Ochenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y tres con 33/100 Nuevos Soles), Sin el I.G.V., desagregado en:

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 16.60%

UTILIDAD 2.40% SUB TOTAL IGV 18% TOTAL

32’006,507.00 5’313,080.16 768,156.17 38’087,743.33 00.00 38’087,743.33

El contratista se compromete a ejecutar la obra en un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO. Con fecha 11 de Octubre de 2011 el Contratista CONSORCIO ALIANZA y el Gobierno Regional de San Martín -PEAM, firmaron el Contrato de Ejecución de Obra No 009-2011-GRSM-PEAM-01.00, denominado "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Rioja, Provincia de Rioja – San Martin". Con fecha 21 de Octubre de 2011 se procedió a la Entrega del Terreno para la ejecución de la obra, Como el contratista solicito el 20% de Adelanto Directo, que fue otorgado el 12 de Noviembre de 2011, por lo tanto de acuerdo a ley se considera como fecha de inicio de obra el 13 de Noviembre de 2011, considerando los 540 días calendarios como plazo de ejecución, la fecha de término de Obra será el 05 de Mayo de 2013. Que mediante Resolución Gerencial N° 086-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 01, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 05/05/2013. Que mediante Resolución Gerencial N° 125-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 02/06/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 568 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 261-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 06/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 602 días calendario.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

12

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Que mediante Resolución Gerencial N° 272-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 12/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 608 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 279-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 05, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 12/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 608 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 284-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 06, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 12/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 608 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 290-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 07, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 12/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 608 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 318-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 08, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 14/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 610 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 336-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 09, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 14/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 610 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 366-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 10, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 14/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 610 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 384-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 11, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 395-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 12, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 394-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 13, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 414-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 14, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

13

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Que mediante Resolución Gerencial N° 416-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 15, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 420-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 16, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 421-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 17, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 422-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 18, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 001-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 19, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 003-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 20, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 048-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 21, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 058-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 22, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 076-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 23, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 084-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 24, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 094-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 25, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

14

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Que mediante Resolución Gerencial N° 0104-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 26, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0121-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 27, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0131-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 28, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0149-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 29, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0160-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 30, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0192-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 31, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 29/07/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 625 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 32, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0224-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 33, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario.

Que mediante Resolución Gerencial N° 0315-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 34, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0316-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 35, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0317-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 36, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

15

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Que mediante Resolución Gerencial N° 0318-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 37, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. Que mediante Resolución Gerencial N° 0319-2013-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 38, por lo que la Fecha de Término de Obra Seria el 01/08/2013. Lo que resulta un Plazo de ejecución de obra de 628 días calendario. Que mediante Carta Nº 226-2013-CSR-JCTN, se comunica que el día 01 de agosto de 2013 finalizó el Plazo de Ejecución de Obra, en concordancia con la Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM.01.00 que aprueba la ampliación de Plazo N° 32 por 03 (Tres) días calendarios que acumulado a anteriores ampliaciones extiende el plazo de ejecución de obra a 628 (Seiscientos Veintiocho) días calendarios, y teniendo como fecha de inicio de obra el 13 de Noviembre de 2011

La ejecución del proyecto mencionado, mejorará la calidad de vida de la población, disminuyendo el número de casos de enfermedades de origen hídrico, ocasionadas por una mala calidad de agua que actualmente se abastecen, ocasionados por falta de tratamiento y, por otra parte por una disposición inadecuada de las aguas servidas; lo que origina una contaminación de las quebradas y campos aledaños a la ciudad. La construcción del nuevo servicio, con el presente proyecto, permitirá abastecer agua de buena calidad, en forma segura y continua, también permitirá una recolección tratamiento y una disposición apropiada de las aguas servidas, disminuyendo así las enfermedades de origen hídrico y aquella que se presentan por la contaminación ambiental.

c.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. La demanda potencial del servicio en la localidad de Rioja, lo constituye la población total, la cual no cuenta con un sistema de evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Esta situación obliga a la población a eliminar las aguas de uso domestico en las huertas de las viviendas y calles de la localidad, originando estancamientos y focos infecciosos contaminantes para la salud de la población, principalmente de la niñez. Asimismo las excretas son eliminadas a través de pozos ciegos, letrinas, quebradas y al aire libre. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

16

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

A la solución causada por las aguas servidas hay que añadir la provocada por

la

eliminación de desechos sólidos, casi siempre irresponsablemente descargados a ríos, quebradas, etc., pensando que la misma naturaleza nos vaya a solucionar el problema a través del proceso de aeración y oxidación de las sustancias orgánicas contaminantes. El presente estudio plantea la instalación del sistema de alcantarillado para la recolección de aguas servidas de las viviendas de la localidad, mediante un emisor llevar estas aguas a una etapa de tratamiento antes de ser evacuadas al cuerpo receptor de esta agua. Ante esta realidad la población desea revertir esta situación para contar en el futuro con una localidad que tenga las condiciones básicas para un desarrollo sostenido para el mañana de su población, que le servirá como despegue de sus actividades agrícolas y ofertar algunos recursos turísticos.

ANTECEDENTES. Mediante Convenio de Cooperación Inter Institucional, el Gobierno Regional de San Martin a través del Proyecto Especial Alto Mayo y la Municipalidad Provincial de Rioja, acuerdan aunar esfuerzos a fin de atender el problema del acceso y disponibilidad de la población de Rioja a los servicios de agua y saneamiento. En tal sentido, y en el marco de las Leyes de Descentralización y Sistema Nacional de Inversión Pública, se delegan las facultades al Proyecto Especial Alto Mayo, para la formulación y elaboración de estudios a nivel de pre inversión, así mismo la atribución de funciones como Unidad Ejecutora, del Proyecto de Inversión Pública denominado “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Rioja”, como atención a la solicitud de las autoridades y clamor del pueblo riojano. Por lo que, en cumplimiento al convenio suscrito y habiendo culminado la elaboración de los estudios de pre inversión, y en virtud a las facultades conferidas, el Proyecto Especial Alto Mayo prepara los estudios definitivos que es materia del presente. El sistema actual, se encuentra bajo la administración de SEDAPAR, Entidad adscrita a la Municipalidad Provincial de Rioja, cuyas actividades se iniciaron en el año 2006, anterior a esta fecha el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Rioja se encontraba a cargo de la empresa prestadora de servicio EMAPA SAN MARTIN.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

17

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Referente a la

ejecución del proyecto se tiene como Unidad Ejecutora al Proyecto

Especial Alto Mayo, Entidad pública dependiente del Gobierno Regional San Martín, ejecutora de proyectos sostenibles con enfoque de cuenca, genero, interculturalidad, en alianza con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, a fin de mejorar la calidad de vida de la población asentada en la cuenca del río Mayo, a través de la promoción de actividades agropecuarias, culturales, sociales, ambientales, así como ejecutando obras de infraestructura básica y productiva; fomentando la actividad empresarial privada.

UBICACIÓN DEL PROYECTO. El área en estudio comprende la zona urbana de la ciudad de Rioja, capital del distrito y provincia del mismo nombre, región San Martin zona Norte, en el valle del Alto Mayo perteneciente a la Selva Alta y amazónica sector Nor Oriental del Perú; Esta sobre una altitud de 842 m.s.n.m., con coordenadas geográficas de: Longitud: 77° 08’ 30” Oeste y Latitud: 06° 03’ 00” Sur. El distrito tiene una extensión territorial de 185.69 km2 y la provincia 2,535.04 km2, que abarca un extenso valle del rio Mayo en planicie y en sus partes montañosas se elevan sobre los 1000 m. La ciudad se encuentra a un altitud promedio de 830msnm. La Ciudad de Rioja comprende: La zona urbana y urbana marginal. Departamento

:

San Martin

Provincia

:

Rioja

Distrito

:

Rioja

OBJETIVOS. Del Proyecto Mejorar la condiciones de vida de la población de Rioja, facilitando el acceso y la disponibilidad de los servicios básicos en agua y saneamiento, en condiciones óptimas de servicio, representado por la continuidad, cobertura y calidad de agua, a través de un proyecto que Mejora y Amplia los sistemas de agua potable y alcantarillado actuales.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

18

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Objetivo Específicos. El objetivo general del proyecto será alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos específicos:  Se logrará que las aguas servidas no sean arrojadas a las calles de la localidad.  Se disminuirá en gran medida los cuadros de desnutrición en esta localidad.  Disminuir los gastos de la canasta familiar con respecto a los gastos por medicinas, al producirse continuos cuadros de enfermedades en la población.  Incremento de nuevas inversiones debido a la implementación de este servicio, y tener un mejor acceso al mercado laboral. El lograr el objetivo central del proyecto tendrá como fin superior mejorar la calidad de vida de la población, complementariamente se espera, una disminución de las gastos en atención de salud, reducción de los problemas sociales, preservación del medio ambiente y reducción de los niveles de desnutrición, morbilidad y mortalidad infantil.

TIPO DE SUELO La ciudad de Rioja presenta una situación similar a la de Moyobamba, zonas altas con suelos residuales y zonas bajas con suelos blandos; sin embargo, los taludes en Rioja son más estables y están constituidos por arenas arcillosas y limosas con densidades medias y nivel freático profundo en las zona altas o céntricas, mientras que en las zonas bajas y planas que constituye los alrededores están constituido por terrenos limo arenosos y nivel freático esta superficial en algunos cercano al nivel del terreno. Existe un sector de la ciudad con problemas de suelos blandos que consisten en arcillas, turbas y limos de origen lacustre y fluviales del Alto Mayo que juegan un papel importante en el daño de las estructuras, así como en el agrietamiento del terreno y el fenómeno de licuación de suelos, donde la población ya está interviniendo como medio de de edificación. CLIMA Posee un clima subtropical, semi-húmedo. La temperatura anual promedio es de 22.45°C., registrando variantes comprendidas entre 16.5°C. Y 28.4°C. La humedad relativa es de 85%. La precipitación anual oscila alrededor de 1,670 mm³, la época lluviosa se presenta en los meses de diciembre a mayo. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

19

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

DATOS DE DISEÑO  Periodo de diseño El periodo de diseño ha sido establecido en 20 años para todos los componentes del proyecto a excepción de la planta de tratamiento de aguas residuales y planta de tratamiento de agua potable.  Caudales de diseño De acuerdo al cálculo de la demanda (Ver memoria de cálculo), los caudales de diseño son los siguientes: a. Sistema de agua potable Descripción

Caudal (l/s) Año 10

Año 20

Caudal promedio (Qp)

76.41

82.98

Caudal máximo diario (Qmd)

99.33

107.88

Caudal máximo horario (Qmh)

137.53

149.37

b. Sistema de alcantarillado Descripción

Caudal (l/s) Año 10

Año 20

Caudal promedio (Qp)

53.48

58.09

Caudal máximo diario (Qmd)

69.53

75.51

Caudal máximo horario (Qmh)

96.27

104.56

OBRAS PROYECTADAS a) SISTEMA DE AGUA POTABLE

El sistema de abastecimiento de agua potable, captará las aguas de la naciente del rio Negro (agua subterránea). El nuevo sistema concebido utilizará obras generales existentes como el reservorio apoyado de 1,000m3 sumadas a las obras proyectadas. Este sistema se describe a continuación. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

20

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

1. Captación Se proyecta la construcción de una captación denominada CAP-01 y que captará un caudal de 107.88 l/s. Será totalmente hermética evitando así una posible contaminación. *según Resolución Gerencial Nº 086-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce esta meta del contrato de obra

2. Línea de Conducción Se proyecta la instalación de una línea de conducción que va desde la Captación CAP-01 hacia la Cisterna Proyectada CIP-01 de 500m3. Esta línea se encuentra conformada por tubería de PVC y Polietileno de Alta densidad (HDPE) y cuyo Metrado se detalla a continuación: Se proyecta la instalación de: -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-5 DN 560 TUB. HDPE NTP ISO 4427 SDR 21 PN 6 DN 560 Válvula de aire DN 80mm Válvula de purga DN 100

L=12,870 m L= 2,813 m cant=25 und. cant=24 und.

*según Resolución Gerencial Nº 086-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce 1760 ml de la line de conducción de esta partida *según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce el resto de la partida de las metas del proyecto.

3. Cisterna V=500.0m3 Se proyecta la construcción de Cisterna apoyada denominada CIP-01 de 500m3 de capacidad. Esta estructura contará con 03 electrobombas turbina corta 60HP (Qb=72 l/s, HDT=41m). El agua será impulsada al reservorio RAP-01 (V=1,200m3). 4. Reservorio Existente V=1,000.0m3 Este reservorio se encuentra en buenas condiciones para formar parte del sistema de agua potable del presente proyecto pero que tendrá que ser sometido a rehabilitación así como también de las instalaciones hidráulicas tendrá que ser reemplazadas. 5. Reservorio Apoyado Proyectado V=1,200m3

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

21

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Este reservorio de nominado RAP-01 posee un volumen de 1,200 m3 y se encuentra conectado con el Reservorio RAE-01 por la parte inferior de la estructura trabajando por el sistema de vasos comunicantes funcionando de esta manera como una sola estructura de almacenamiento haciendo un total de 2,200 m3. 6. Línea de Impulsión Se proyecta la instalación de tubería de PVC-UF ISO 4422 C-7.5 DN 350, L=306m. 7. Línea de Aducción Se proyecta el reemplazo de la línea existente por: -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 400 L=1,818.00 m

8. Redes de Distribución de Agua Potable Se plantea la renovación y ampliación de las redes, instalándose:   -

Renovación de redes TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 63 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 90 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 200 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 250 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 315 Ampliación de redes TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 63 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 90 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 200

L=51 m L=2,537 m L=14,244 m L=2,960 m L=1,160 m L=726 m L=1,277 m L=637 m L=3,784 m L=24,450 m L=2,181 m L=464 m

*según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce de las metas del proyecto de esta partida, la parte perteneciente a la franja de dominio de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Jr. Raymondi.

9. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Las conexiones domiciliarias serán efectuadas con tuberías de ½”, las cuales se encuentran dispuestas de la siguiente manera:  Renovación de conexiones Conexión domiciliaria de agua potable, cant. 1,921 und.  Ampliación de conexiones Conexión domiciliaria de agua potable, cant. 1,442 und. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

22

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

*según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce de las metas del proyecto de esta partida, la parte perteneciente a la franja de dominio de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Jr. Raymondi.

10. Micro Medición - Instalación de micro medidores p/conexiones nuevas, cant. 1,442 und. - Instalación de micro medidores p/conexiones existentes, cant. 244 und. - Cambio de micro medidores, cant. 1,921 und.

b) SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1. Redes de Alcantarillado Se proyecta la instalación de:  Ampliación de redes -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 200 L=37,669 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 200 L=6,165 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 250 L=563 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 250 L=693 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 315 L=411 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 315 L=414 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 355 L=825 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 355 L=1,785 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-16.7 DN 355 L=708 m Buzones, Cant.=758 und. Así también se proyecta la instalación de un sifón invertido:

-

TUB. PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 200, L=90.00 m

 Rehabilitación de redes -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 200 L=2,129 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 200 L=120 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 355 L=63 m Buzones, Cant.=44 und.

*según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce de las metas del proyecto de esta partida, la parte perteneciente a la franja de dominio de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Jr. Raymondi.

2. Conexiones Domiciliarias de Desagüe SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

23

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Se proyecta la instalación de 3,176 conexiones domiciliarias de alcantarillado con Tubería PVC-UF S-25 DN 160 y 171 conexiones renovadas. *según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce de las metas del proyecto de esta partida, la parte perteneciente a la franja de dominio de la Carretera Fernando Belaunde Terry y Jr. Raymondi.

3. Emisor Se proyecta la instalación de dos emisores de los que se detallan las siguientes características:  Emisor 1 -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 400, L=755 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-16.7 DN 400, L=77 m Buzones, Cant.=13 und.

 Emisor 2 -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 400, L=547 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-16.7 DN 400, L=124 m Buzones, Cant.=9 und.

 Emisor 3 (Ingreso a PTAR) -

TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-20 DN 450, L=97 m TUB. PVC-UF NTP ISO 4435 S-16.7 DN 450, L=105 m Buzones, Cant.=4 und.

4. Cámara de Bombeo de Desagüe Se proyecta la construcción de una cámara de bombeo de desagües, con un volumen de la cámara húmeda de 26.0m3. Incluye Caseta. -

Estructuras Arquitectura Instalaciones hidráulicas Instalaciones eléctricas (inc. Proyecto de media tensión) Automatización - Equipamiento: 03 equipos de bombeo sumergibles 28.14HP (Qb=43.50 l/s).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

24

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

*según Resolución Gerencial Nº 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce esta partida de las metas del proyecto.

5. Línea de Impulsión de Desagüe Se proyecta la instalación de tubería de PVC-UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 315, L=41.0m para la línea de impulsión que va desde la cámara de bombeo de desagües (CBD-01) hasta el ingreso de la PTAR.

6. Planta de Tratamiento de Desagües La planta de tratamiento propuesta es del tipo lagunas facultativas, ocupa un área de 0.12 Ha. La planta tiene una capacidad de 115 l/s. Contara con las siguientes unidades: -

Pre-tratamiento (desarenador y medidor de caudal). 03 lagunas primarias de 161.7m x 81.20m 03 lagunas secundarias de 101.4m x 81.20m

*según Resolución Gerencial Nº 097-2013-GRSM-PEAM.01.00, se reduce esta meta del contrato de obra

7. Línea de Salida de Efluente a Disposición Final El cuerpo receptor para el afluente de la planta de tratamiento de desagües será el Rio Tonchima. El emisor se encuentra conformado por Tubería PVC-UF NTP ISO 4435 S-25 DN 45 y 08 Buzones.

c) MITIGACIÓN AMBIENTAL

La Unidad Ejecutora, se encargara de que se cumpla las recomendaciones ambientales del estudio. El impacto social más crítico, se presentara en la zona urbana, motivado por las excavaciones para la instalación de redes, provocando el levantamiento de polvo y congestión vehicular, en especial de los llamados moto taxis y la circulación peatonal, recomendando que se labore en horas de menor transitabilidad, si fuese posible en horas de la madrugada. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

25

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

El programa ambiental contempla la conservación del paisaje, procurando atenuar los impactos negativos, que se dan en el área de interés y que se indican al interior del estudio SEDAPAR desarrollara en forma sistemática un plan de información pública permanente, que llegue a todos los niveles, en especial de los habitantes que viven cerca de la zona de captación e instalaciones de la planta de tratamiento, con la finalidad de preservar la zona para no afectar la calidad del agua. Considerar y desarrollar un plan permanente de monitoreo, referente a la calidad de la fuente de agua, la misma que estará a cargo de SEDAPAR El tiempo de ejecución será de 18 meses, el costo se indica en el presupuesto del proyecto.

d) INTERVENCION SOCIAL

 Educación Sanitaria La educación sanitaria es el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se promueven prácticas saludables de higiene para proteger la salud, previniendo enfermedades; así como la valoración y uso adecuado y sostenible de los servicios sanitarios; servicios que abarcan al abastecimiento de agua segura; a la disposición sanitaria de excretas y aguas residuales con o sin alcantarillado sanitario, al manejo pluvial y su tratamiento; y al manejo, tratamiento y a la disposición final de los residuos sólidos. Este programa de educación sanitaria a implantar pretende inculcar normas y hábitos, creando conciencia cívica en la población, con el afán de dar un manejo adecuado al agua y de disponer en forma conveniente del control de las aguas residuales.

 Fortalecimiento Institucional La capacitación al personal del sistema de operación y mantenimiento del servicio de agua potable es fundamental, para el desarrollo y buen funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

26

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Es importante que la Entidad contemple programas de operación & mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. El personal técnico y operativo a cargo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales será capacitado a través de charlas técnicas de actualización

y capacitación para conocer los nuevos sistemas que serán

administrados por la entidad prestadora de servicios de saneamiento. Así mismo se contempla en este componente la adquisición de equipos y/o herramientas necesarias para la operación y mantenimiento de los sistemas.

 Sensibilización al pago de la tarifa El desarrollo de la campaña de sensibilización considerará, diferentes herramientas de comunicación y Relaciones públicas, como anuncios en televisión, radio y medios impresos que enfaticen acciones específicas sobre la importancia del agua para la vida, así como talleres de sensibilización para el pago de la tarifa.

e) DATOS TÉCNICOS.

MONTO DE INVERSION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE RIOJA”

001 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE COSTO DIRECTO

32’ 006,507.00

GASTOS GENERALES 16.60% UTILIDAD 2.40%

5’ 313,080.16 768,156.17

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

27

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

============= TOTAL

38’ 087,743.33

I.G.V. 00.00%

0,000.00 =============

COSTO PRESUPUESTO TOTAL

:

S/.

38’ 087,743.33

 Nuevo Plazo de Ejecución: 628 días Calendario (finalizado el 01/08/2013).  Sistema de Contratación: El presente proceso se rige por el sistema de Por Contrata a Precios Unitarios. Conclusiones:



Se basa en la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, que consiste en la construcción de lagunas facultativas, que consiste en cuatro pozas, estación de bombeo, así como también las conexiones domiciliarias, redes de distribución, construcción de Buzones; en lo referente al, Sistema de Agua Potable, construcción de una captación, sistemas de conducción, construcción de una cisterna con su respectiva línea de impulsión, construcción de Reservorio, así como también del mejoramiento de un reservorio, excavación de zanjas para las redes de agua potable, conexiones domiciliarias. 

Recomendaciones: o

Para, cuando se reinicien los trabajos de la obra, el Contratista debe haber alcanzado el plano de replanteo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en las diferentes zonas de la provincia de rioja, afín de establecer las cotas de trabajo definitivas de los buzones y tendido de tubería de desagüe en esa zona.

02

DEL CONTRATISTA 02.01 Contrato de Ejecución de Obra

La Propuesta Económica del Contratista “CONSORCIO ALIANZA”, ganador de la Licitación Pública Nº 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-PRIMERA CONVOCATORIA establece el Precio para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUIDAD DE RIOJA” en S/. 38’087,743. 33 (Treinta y

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

28

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Ocho Millones Ochenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 33/100 Nuevos Soles), sin I.G.V. desagregado en la forma siguiente:

Cuadro Nº 01 Presupuesto de Obra Ítem 001

Descripción

Monto S/.

Sistema de Agua y Desagüe

32’ 006,507.00

Costo total 16.60%

5, 313,080.16

2.40%

768,156.17

Utilidad Sub Total

38, 087,743.33 0.00

00.00%

Total Contratado

2.2

100.00%

32’ 006,507.00

Gastos Generales

I.G.V.

% Sin IGV

38’087,743.33

Organización y Personal del Contratista ORGANIZACION Y PERSONAL DEL CONTRATISTA PISCONTE SALAZAR JUAN

INGENIERO RESIDENTE

AURIS AYBAR HELMER

INGENIERO ELECTROMECANICO

JESUS AVELINO LUIS

ADMINISTRADOR DE OBRA

RAMON SOLIS FREDY

ING. ESPECIALISTA EN METRADOS

HUERTA GONZALES GUILLERMO

INGENIERO JEFE DE FRENTE

OSORIO HERNANDEZ SEGUNDO

TOPOGRAFO

PIMENTEL CASTILLO SEGUNDO

ALMACENERO DE OBRA

SALDAÑA VEINTIMILLA SONIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ROJAS OLIVERA CAMILO

ASISTENTE DE ALMACEN

GOMERO DOLORES JOHN

ASISTENTE OFICINA TECNICA

VILLACORTA SHUPINGAHUA TONY

AUXILIAR DE ADMINISTRACION

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

29

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

2.3

PINEDO PUSCAN JORDAN

AUXILIAR EN CONTROL DE EQUIPOS

GARAY SANCHEZ OSCAR

CONTROLADOR DE EQUIPOS

VIERA SANTILLAN CESAR

MECANICO

Personal, Equipos y Maquinaria del Contratista Personal de Campo: Maestro de Obra

: 01

Operario

: 03

Oficial

: 08

Peón

: 18

Equipo de Campo: Apisonador Vibratorio 2.4HP

: 2.00

Vibradora para Concreto 5.5HP

: 3.00

Rodillo Vibratorio Liso Manual de 6.9HP

: 1.00

Mezcladora de Concreto tipo tropo de 9p³ 9HP

: 3.00

Cortadora de Concreto 12-18" 13HP

: 2.00

Sierra Circular Radial Eléctrica de 7 1/4"

: 3.00

Generador

: 3.00

Hidrolavadora Mod Ya-45C 800-1000 RPM 5.5-6.5HP

: 2.00

Motobomba Centrifuga de 16HP de 4"

: 3.00

Electrobomba Sumergible monofásico de 2"

: 2.00

Estación Total

: 1.00

Teodolito Electrónico

: 2.00

Nivel Automático

: 7.00

GPS Navegador

: 1.00

Amoladora de 9"

: 5.00

Amoladora de 5"

: 4.00

Mini Cargadores

: 1.00

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

30

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

2.4

Retroexcavadora

: 1.00

Camionetas

: 4.00

Camión

: 2.00

Excavadora

: 2.00

Instalaciones del Contratista.

La Oficina de la Contratista esta Instado en el Jr. Bolognesi N° 350 - Rioja, así como también cuenta con un almacén Principal ubicado en Jr. Chachapoyas N° 664, para colocación de los materiales de Obra.

2.5

Actividades Ejecutadas en Obra.

Las actividades efectuadas en el presente mes son las siguientes:

003. LINEA DE IMPULSION PROYECTADA LI-01 03.06

PRUEBAS

03.06.01

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 315 - 350. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

004. LINEA DE CONDUCCION PROYECTADA RIO NEGRO LC-01 04.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS

04.08.01

VALVULA DE AIRE DN 80,EN TUBERIA DN 560 (INCLUY. CAMARA). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 78.66%

005. MEJORAMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE RAE-01 VOL=1,000M3 05.01

ESTRUCTURAS

05.01.01

OBRAS PRELIMINARES

05.01.01.08

PICADO DE TARRAJEO EN MURO INTERIOR. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

31

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

05.01.01.10

PICADO DE PISO DE RESERVORIO. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

05.01.03

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

05.01.03.03

CUPULA ESFERICA

05.01.03.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C 245 KG/CM2 P/CUPULAS ESFERICAS I/BOMBEO (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 77.94% 05.01.03.03.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA CUPULA ESFERICA. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 94.69% 05.01.03.05

COLUMNAS

05.01.03.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 05.01.03.05.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA COLUMNAS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 05.02

ARQUITECTURA

05.02.02

PINTURA, ADITAMENTOS Y VARIOS

05.02.02.01

PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

05.02.03

PISOS Y PAVIMENTOS

05.02.03.01

VEREDA DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=10CM PASTA 1:2 (P-I), C/EMPLEO DE MEZCLADORA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

05.02.04

VARIOS

05.02.04.01

PRUEBA HIDRAULICA CON EMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO (CAPTACION). Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

05.02.04.02

EVACUACION DEL AGUA DE PRUEBA CON EMPLEO DE LA LINEA DE SALIDA. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

05.02.04.03

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

006. RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RIO NEGRO RAP-01 VOL=1,200M3 06.01

RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

32

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

06.01.01

ESTRUCTURAS

06.01.01.01

OBRAS PRELIMINARES

06.01.01.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 92.27% 06.02

CASETA DE RESERVORIO APOYADO RAP-01

06.02.02

ARQUITECTURA

06.02.02.05

TRATAMIENTO EXTERIOR Y ACABADOS FINALES

06.02.02.05.04 MALLA METÁLICA PROTECTORA CON ALAMBREN° 12 POR COCADAS DE 1". Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 06.02.02.05.11 PINTADO DE PUERTAS METÁLICAS LAC (2MANOS ANTICORROSIVA + 2ESMALTE). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 06.02.02.05.12 PINTADO DE VENTANAS METÁLICAS (2MANOS ANTICORROSIVA + 2ESMALTE). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 06.02.02.05.13 PINTADO DE MALLAS METÁLICAS (2MANOS ANTICORROSIVA + 2ESMALTE). Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

007. CISTERNA PROYECTADA RIO NEGRO CIP-01 VOL=500m3 07.02

ARQUITECTURA

07.02.03

PINTURA, ADITAMENTOS Y VARIOS

07.02.03.05

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 49.01%

07.04

INSTALACIONES HIDRAULICAS

07.04.09

CERCO PERIMETRICO

07.04.09.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.04.09.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 58.20% 07.04.09.02.03 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 85.53% 07.04.09.03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

07.04.09.03.01 CONCRETO F'C 100 KG/CM2 C:A:P C/MEZCLAD. PARA SOLADO (CEMENTO PI). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 74.14%

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

33

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

07.04.09.03.02 CONCRETO 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE PARA CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 81.63% 07.04.09.04

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

07.04.09.04.01VIGAS DE CIMENTACION 07.04.09.04.01.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION (CEMENTO PI). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 82.35% 07.04.09.04.01.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VIGAS DE CIMENTACION. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 82.33% 07.04.09.04.01.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 75.58% 07.04.09.04.02COLUMNAS 07.04.09.04.02.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 59.00% 07.04.09.04.02.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA COLUMNAS. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 75.06% 07.04.09.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 72.57% 07.04.09.04.03VIGAS 07.04.09.04.03.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA VIGAS (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 73.33% 07.04.09.04.03.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACION DE MADERA) PARA VIGAS RECTAS Y DINTELES T/CARAVISTA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 73.32% 07.04.09.04.03.03 ACERO ESTRUC. TRABAJADO PARA VIGAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 74.07% 07.04.09.05

ALBAÑILERIA

07.04.09.05.01 MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA DE SOGA CARAVISTA C/MORTERO 1:4X1.5CM. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 73.10% 07.04.09.06

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

07.04.09.06.01 TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm (INCLUYE COLUMNAS Y VIGAS EMPOTRADAS). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 58.03% SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

34

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

07.04.09.07

CARPINTERIA METALICA

07.04.09.07.01 PUERTA METÁLICA LAC 1/16" CON MARCO DE 2" X 2" X 1/4" Y REFUERZOS. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.09.07.02 CERRADURA PARA EXTERIOR, C/LLAVES INTER. Y EXTERIOR DE 2 GOLPES. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.09.08

TRATAMIENTO EXTERIOR Y ACABADOS FINALES

07.04.09.08.01 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.09.08.02 PINTURA BARNIZ EN MURO CARAVISTA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 92.64% 07.04.11

INSTALACIONES ELECTRICAS

07.04.11.02

POZO DE PUESTA A TIERRA

07.04.11.02.02POZO DE PUESTA A TIERRA P/BAJA TENSION 07.04.11.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DEL POZO DE PUESTA TIERRA PARA PROTECCION EN BAJA TENSION. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.02.03POZO DE PUESTA A TIERRA P/TABLERO DE CONTROL 07.04.11.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE CONTROL. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03

INTERCONEXIONEN BAJA TENSION ENTRE EL TRANSFORMADOR Y EL TABLERO TG

07.04.11.03.01 EXCAVACION A PULSO DE ZANJA DE 0.60x0.65m EN TERRENO NORMAL. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03.02 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA INSTALAR CABLE ELECTRICO. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION EN ZANJA DE CINTA DE SEÑALIZACION. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03.07 INSTALACION CABLES ELECTRICOS NYY EN DUCTOS PVC. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03.09 CONCRETO 1:12 C:H CON EMPLEO MEZCLADORA( CEMENTO PI ) . - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00% 07.04.11.03.10 CONCRETO CICLOPEOf'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

35

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

07.04.12

CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

07.04.12.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/ZAPATAS Y CIMIENTOS. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 41.13%

07.04.12.03

CONCRETO 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE PARA CIMIENTO CORRIDO (CEMENTO P-I). - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 33.07%

07.04.12.04

ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

07.04.12.06

POSTES DE MADERA 6" x 10 pies P/CERCO. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 54.11%

008. LINEA DE ADUCCION EXISTENTE LA-01 08.06

PRUEBAS

08.06.01

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 315 - 350. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

08.06.02

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECION DE TUBERIADN 400 - 450. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

009. REDES DE DISTRIBUCION 09.01

RENOVACION DE REDES DE DISTRIBUCION

09.01.04

PRUEBAS

09.01.04.01

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 63 - 90. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 98.35%

09.01.04.02

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 110 - 160. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 96.68%

09.01.04.03

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 200 -250. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 98.14%

09.01.04.04

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 315 - 350. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 98.87%

09.02

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION

09.02.04

PRUEBAS

09.02.04.01

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 63 - 90. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 92.73%

09.02.04.02

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 110 - 160. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 97.05%

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

36

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

09.02.04.03

PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA DN 200 -250. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 98.68%

09.02.08

PASE DE TUBERIA EN PUENTE

09.02.08.02

TUBERIA HIERRO DUCTIL ISO 2531 K-9 DN 100. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

09.02.08.03

TUBERIA HIERRO DUCTIL ISO 2531 K-9 DN 80. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

09.02.08.04

INSTALACION DE TUB. HIERRO DUCTIL UF P/AGUA POTABLE DE DIAMETRO MENOR O IGUAL A 150mm. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 50.66%

09.02.08.08

INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIERRO FUNDIDO BB DN 2"-3". - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 100.00%

010. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 10.01

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - AMPLIACION

10.01.04

CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

10.01.04.02

CORTE + ROTURA, ED Y REPOSICION DE VEREDA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 21.43%

10.02.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

10.02.02.01

EXCAV. ZANJA (PULSO) P/CONEX. T-NORMAL DN 15mm de 0.60m a 1.20m PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 90.56%

10.02.02.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/CONEX. T-NORMAL DN 15mm PARA TODA PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 90.56%

10.02.02.03

RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/CONEX. T-NORMAL DN 15mm de 0.60m a 1.20m PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 90.56%

10.02.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA

10.02.03.04

RE-CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DN 1/2" x 160mm. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 96.59%

10.02.04

CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS

10.02.04.03

CORTE + ROTURA, ED Y REPOSICION DE VEREDA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 1.36%

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

37

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

011. MICROMEDICION 11.01

PARA CONEXIONES PROYECTADAS

11.01.02

INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXIÓN DOMICLIARIA DE AGUA DN1/2". - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 41.19%

11.02

PARA CONEXIONES EXISTENTES

11.02.02

INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXIÓN DOMICLIARIA DE AGUA DN1/2". - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 63.93%

11.03

PARA CONEXIONES RENOVADAS

11.03.02

INSTALACIÓN DE MEDIDOR APROBADO POR SEDAPAL PARA CONEXIÓN DOMICLIARIA DE AGUA DN1/2". - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 27.85%

012. REDES DE ALCANTARILLADO 12.01

REDES DE ALCANTARILLADO - PROYECTADAS

12.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

12.01.02.21

RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 de 1.01m a 1.50m PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 91.36%

12.01.02.22

RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB. T-NORMAL DN 200 - 250 de 1.51m a 2.00m PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 83.73%

12.01.06

PRUEBAS

12.01.06.01

PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE DESAGUE DN 200 - 250. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 97.94%

013. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 13.01

AMPLIACION

13.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

38

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

13.01.02.01

EXCAV. ZANJA (PULSO) P/CONEXIONES CON TUB.DN 160 EN T-NORMAL. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 84.81%

13.01.02.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL P/CONEXIONES CON TUB. DN 160mm PARA TODA PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 84.81%

13.01.02.03

RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) T-NORMAL P/CONEXIONES CON TUB.DN 160 de 1.01m a 1.50m PROF. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 84.81%

13.01.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA

13.01.03.01

CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE DN 160mm x 200mm Lp=7.50m. Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 92.46%

13.01.04

VARIOS

13.01.04.01

CORTE + ROTURA, ED Y REPOSICION DE VEREDA. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 73.71%

014. EMISORES 14.02

EMISOR 2

14.02.05

PRUEBAS

14.02.05.01

PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE DESAGUE DN 400 - 450. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 88.85%

14.03

EMISOR INGRESO A PTAR

14.03.05

PRUEBAS

14.03.05.01

PRUEBA HIDRAULICA P/TUB. DE DESAGUE DN 400 - 450. - Partida que en la Presente Valorización Tiene un porcentaje de 81.03%

2.6

Período de Valorización. De conformidad con el Contrato de Ejecución de Obra en la Clausula Séptima, VALORIZACIONES, que indica que: “Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad en lo establecido en el Artículo 197º del Reglamento de la Ley de

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

39

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184 – 2008 – EF. A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculado con la fórmula Polinómica que se indica en el Expediente Técnico. Por ello, basándose en este procedimiento y considerando la fecha de inicio de ejecución de obra, el 13 Noviembre de 2011, y el plazo contractual para la ejecución de la Obra de 540 días calendario, y por la ampliación de plazo N° 02, otorgada mediante resolución gerencial N° 125-2012-GRSM-PEAM.01.00, en el cual se otorga 28 días calendario, y por la ampliación de plazo N°03, otorgada mediante resolución gerencial N° 261-2012-GRSM-PEAM.01.00, en el cual se otorga 34 días calendario, y por la ampliación de plazo N° 04 mediante resolución gerencial N° 272-2012-GRSM-PEAM.01.00 el cual otorga 06 días calendario, y por ampliación de plazo N° 8, otorgada mediante resolución gerencial

N° 318-2012-GRSM-PEAM-01.00, en el cual se otorga 2 días

calendario, y por ampliación de plazo N° 11 mediante resolución gerencial N° 384-2012-GRSM-PEAM.01.00 el cual otorga 15 días calendario por lo que se concluyó que el término contractual el 29 de Julio de 2013, además se otorgó la ampliación de plazo N° 32 mediante resolución gerencial N° 0225-2013-GRSMPEAM.01.00 el cual otorga 3 días calendario por lo que se concluyó que el término contractual el 01 de Agosto de 2013, Por lo cual la relación de períodos de valorización es la siguiente: Valorización Nº 01- Noviembre de 2011, por 18 días. Del 13 de Noviembre de 2011 al 30 de Noviembre de 2011. Valorización Nº 02- Diciembre de 2011, por 31 días. Del 01 de Diciembre de 2011 al 31 de Diciembre de 2011. Valorización Nº 03- Enero de 2012, por 31 días. Del 01 de Enero de 2012 al 31 de Enero de 2012. Valorización Nº 04- Febrero de 2012, por 29 días. Del 01 de Febrero de 2012 al 29 de Febrero de 2012. Valorización Nº 05- Marzo de 2012, por 31 días. Del 01 de Marzo de 2012 al 31 de Marzo de 2012. Valorización Nº 06- Abril de 2012, por 30 días. Del 01 de Abril de 2012 al 30 de SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

40

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Abril de 2012. Valorización Nº 07- Mayo de 2012, por 31 días. Del 01 de Mayo de 2012 al 31 de Mayo de 2012. Valorización Nº 08- Junio de 2012, por 30 días. Del 01 de Junio de 2012 al 30 de Junio de 2012. Valorización Nº 09- Julio de 2012, por 31 días. Del 01 de Julio de 2012 al 31 de Julio de 2012. Valorización Nº 10- Agosto de 2012, por 31 días. Del 01 de Agosto de 2012 al 31 de Agosto de 2012. Valorización Nº 11- Setiembre de 2012, por 30 días. Del 01 de Setiembre de 2012 al 30 de Setiembre de 2012. Valorización Nº 12 - Octubre de 2012, por 31 días. Del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012. Valorización Nº 13 - Noviembre de 2012, por 30 días. Del 01 de Noviembre de 2012 al 30 de Noviembre de 2012. Valorización Nº 14 - Diciembre de 2012, por 31 días. Del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2012. Valorización Nº 15 - Enero de 2013, por 31 días. Del 01 de Enero de 2013 al 31 de Enero de 2013. Valorización Nº 16 - Febrero de 2013, por 28 días. Del 01 de Febrero de 2013 al 28 de Febrero de 2013. Valorización Nº 17 - Marzo de 2013, por 31 días. Del 01 de Marzo de 2013 al 31 de Marzo de 2013. Valorización Nº 18 - Abril de 2013, por 30 días. Del 01 de Abril de 2013 al 30 de Abril de 2013. Valorización Nº 19 - Mayo de 2013, por 31 días. Del 01 de Mayo de 2013 al 31 de Mayo de 2013. Valorización Nº 20 - Junio de 2013, por 30 días. Del 01 de Junio de 2013 al 30 de Junio de 2013. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

41

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Valorización Nº 21 - Julio de 2013, por 31 días. Del 01 de Julio de 2013 al 31 de Julio de 2013. Valorización Nº 22 - Agosto de 2013, por 31 días. Del 01 de Agosto de 2013 al 31 de Agosto de 2013. Valorización Nº 23 - Septiembre de 2013, por 30 días. Del 01 de Septiembre de 2013 al 30 de Septiembre de 2013. Valorización Nº 24 - Septiembre de 2013, por 31 días. Del 01 de Octubre de 2013 al 31 de Octubre de 2013. Valorización Nº 25 - Septiembre de 2013, por 30 días. Del 01 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre de 2013.

2.7

Valorización de Obra Nº 25 (Noviembre de 2013).

Teniendo en cuenta que la Valorización de una obra es la cuantificación económica de un avance físico de la ejecución de la obra realizada en un período determinado; la Supervisión conjuntamente con la contratista efectúo los Metrados de la Valorización N° 25 correspondiente a sus actividades realizadas en la obra durante el período del 01 de Noviembre de 2013 al 30 de Noviembre de 2013, dichos Metrados fueron verificados por la Supervisión. Habiendo tomado la supervisión los Metrados de los trabajos realmente ejecutados en la obra. Cabe indicar, que la citada Valorización, es la Veinticincoava que tramita esta Supervisión, y que ha sido estructurada en función a la disposición del Presupuesto del Expediente Técnico, CLAÚSULA SEPTIMA: VALORIZACIONES del Contrato de Obra, en base a las partidas que han tenido movimiento; siendo esta obra contratada bajo el sistema de Precios Unitarios, la valorización se formuló en función de los Metrados ejecutados con los precios unitarios del valor contractual, agregando separadamente los montos proporcionales de los gastos generales y utilidad del valor contractual. Para el

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

42

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

presente contrato que faculta la aplicación de reajuste mediante las Fórmulas Polinómica del Expediente Técnico, se aplicarán los reintegros calculados con el coeficiente de reajuste “K” publicado por el INEI, con lo que queda conformando así la valorización contractual, en el periodo indicado, finalmente se aplica las amortizaciones del Adelanto Directo (Aprobado y desembolsado) y Adelanto de Materiales (Aprobado y Desembolsado), amortización que a solicitud de la empresa contratista Consorcio Alianza se realizo sobre la totalidad menos un nuevo sol de lo valorizado por el mes de Agosto en el presupuesto contractual y adicionales.

En resumen, los montos de la Valorización N°25-Noviembre-2013, se indican en el siguiente Cuadro Nº 02:

CUADRO Nº 02: VALORIZACION N° 25 Vn  V  R  D

ESPECIALIDAD

Sistema de Agua y Alcantarillado

Parcial

VALORIZACION CONTRACTUAL

V

4,476.47

4,476.47

REAJUSTE

R

215.46

215.45

AMORTIZACION

4,690.93

AM

Amortización del Adelanto Directo

DE

1,563.64

Amortización Del Adelanto de Materiales

DM

3,127.29

Vb=V+R

4,691.93

4,691.93

Vn=Vb-AM

1.00

1.00

VALORIZACION BRUTA Vb VALORIZACION NETA vn MULTA POR RETRAZO DE OBRA

-

IGV

-

00.00%

-

-

-

-

-

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

1.00

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

43

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Vn  V  ( R  D )  AM

DESCRIPCION

ANTERIOR

VALORIZACION CONTRACTUAL

VALORIZACIO N ACTUAL

27’596,042.47

REAJUSTES MENOS DEDUCCIONES

658,950.4

VALORIZACION BRUTA (Vb=V+R)

28’254,992.86

AMORTIZACION DEL EFECTIVO

5’655,845.92

AMORTIZACION DE MATERIALES

10’738,437.05

TOTAL DE AMORTIZACIONES

16’394,282.97

VALORIZACION NETA (Vn=Vb-AM)

11’860,709.89

LIQUIDO A PAGAR MES IGV 00.00%

ACUMULAD O

4,476.47 27’600,518.94 215.46

659,165.86

4,691.93

28’259,684.7 9

1,563.64

5’657,409.57

3,127.291

10’741,564.3 4

4,690.93

16’398,973.9 1

1.00

11’860,710.8 9

SALDO

%SALD O

5’273,548.75

16.042%

1.00 -

TOTAL A PAGAR

1.00

02.08 Avances y Aspectos Financieros de la Obra. o

Valorización Contractual

La Valorización N° 25 ha sido preparada con los Metrados de obra realmente ejecutados al 30 de Noviembre de 2013, no existiendo discrepancia entre el Contratista y la Supervisión acerca de los Metrados, anexándose en el presente informe los resúmenes de Metrados elaborados por la por la contratista y la Supervisión y que obran en la Valorización y en los Anexos del presente, aplicando los Precios Unitarios del Monto Contractual y, descontando por Adelanto Directo y Adelanto de Materiales lo Autorizado por la empresa contratista Consorcio Alianza, se obtiene un Monto Neto a ser pagado al Contratista de S/. 1.00 (uno con 00/100 Nuevos Soles) , tal como se indica en el desagregado del Cuadro Nº 02.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

44

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

o

o

Adelantos (Directo y para Materiales). 

Directo Aprobado y desembolsado el día 12 de Noviembre de 2011.



Materiales Aprobado y desembolsado.

Avance Financiero Habiéndose obtenido la Valorización Nº 25- Noviembre de 2013, corresponde realizar la evaluación del monto valorizado en obra; de acuerdo a la programación de obra aprobado y vigente, en ese sentido comparamos el monto valorizado acumulado Realmente Ejecutado (86.085%) vs. el monto Programado

Acumulado

(100.00%)

en

el

Cuadro

del

ANALISIS

COMPARATIVO DEL AVANCE EJECUTADO VS. PROGRAMADO, para establecer el porcentaje de Avance Financiero de la obra al 30 de Noviembre de 2013, habiéndose obtenido un avance Negativo del 86.085%, estando la obra atrasada, y apreciando los márgenes de porcentaje superiores al 80%.

02.09 Avance Económico y Físico o

Avance Físico de la Obra REAL

:

0.011%

PROGRAMADO

:

0.000%

DIFERENCIA

:

0.011%

% RESPECTO A LO PROGRAMADO

:

0.000%

COMENTARIOS: El 0.011% indica un atraso en la obra respecto al presente mes; que en lo programado representa un 0.000% por haber sobrepasado el plazo de ejecución de obra. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

45

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

2.10 o

Cronogramas de Avance de Obra. Cronograma de Avance de Obra (ANEXO 07. Valorización 25). Para confeccionar dicho Cronograma se ha tomado en cuenta los montos derivados del Presupuesto Contractual de Obra, incluido deductivos, adicionales de obra Y recortes de meta 1 y 2, lo que suman un Costo Directo de S/.33’369,460.04, fechado desde el 13 de Noviembre de 2011 el inicio de plazo de Obra, hasta el 01 de Agosto de 2013 como término de obra, aprobado por efectos de la ampliación de plazo N° 32.

Análisis



Ejecutado vs Programado (OBRA)

Comparativo

de

Avance

(ANEXO 07. Valorización 25).

Para confeccionar dicho Cronograma se ha tomado en cuenta los montos derivados del Presupuesto Contractual de la obra, incluidos los recortes, deductivos y adicionales de Obra, comparándolo con lo realmente ejecutado en el mes y su acumulado el que nos muestra el avance positivo o negativo de obra.

Gráfico



del

Porcentaje

de

Programado vs Ejecutado Acumulado. (TOTAL GENERAL)

Avance

(ANEXO 07.

Valorización 25). Mediante un gráfico de Curva “S” de diseño, la curva en Celeste representa los Montos Valorizados Programados en porcentaje, mientras la curva Roja representa los Montos Valorizados Ejecutados en porcentaje, se observa además la diferencia en atraso o adelanto de la obra.

2.11

Control de Vigencias de Seguros (ANEXO 07 - Valorización 25). Está dispuesto que dentro de los diez días útiles contados a partir del Adelanto, el Contratista debería contratar por su cuenta y riesgo y entregar al

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

46

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

SUPERVISOR las siguientes Pólizas de Seguros: 

Póliza de Seguro para las Obras.



Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.



Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajadores.



Seguro de Transportes de los Equipos y Materiales que suministre el Contratista.



Póliza de Incendios y Líneas Aliadas. o

NOTA: El incumplimiento en la entrega de las referidas Pólizas daría lugar a la retención de todo pago que será instruido por la REGIÓN.

12.12 Control de Vigencias de Cartas Fianzas. (ANEXO 07, ANEXO 11 – Valorización Nº 25, ADICIONAL 07). A la Fecha, el Contratista mantiene vigente las Cartas Fianzas que se estipula en su Contrato de Obra, tal como: Está Vigente.

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adelanto Directo

68-01008265-04

Mapfre/Perú

S/. 2,928,770.97

11/10/2012

08/01/2013

Adelanto Directo

E0507-05-2011

Secrex

S/. 1,830,484.65

09/10/2012

06/01/2013

Fiel Cumplimiento

68-01008241-01

Mapfre/Perú

S/. 2,343,860.92

29/03/2013

29/07/2013

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adelanto Para Materiales

68-01008467-05

Mapfre/Perú

S/. 972,589.55

22/02/2013

22/05/2013

Adelanto Para Materiales

E0650-05-2011

Secrex

S/. 587,442.26

18/02/2013

22/05/2013

Adelanto Para Materiales

68-01008432-05

Mapfre/Perú

S/. 779,770.86

12/02/2013

22/05/2013

Adelanto Para Materiales

E0508-09-2011

Secrex

S/. 627,834.63

10/02/2013

22/05/2013

* Datos actualizados en los anexos

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adelanto Para Materiales

010305654 004

Scotiabank

S/. 2,411,103.52

11/01/2013

02/04/2013

* Datos actualizados en los anexos

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

47

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adicional N° 07

68-01009498-01

Mapfre/Perú

S/. 23,383.97

29/03/2013

29/07/2013

* Datos actualizados en los anexos

12.13

Actividades ejecutadas y Problemática de Obra.

Es importante tener conocimiento de las Actividades desarrolladas en el avance de Obra en el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2013, para su conocimiento y fines pertinentes, en los términos siguientes:

ASIENTO N° 2419 DEL CONTRATISTA 01-08-2013 En la fecha 01/08/2013 se hace entrega a la Supervisión del expediente de Ampliación de Plazo N° 34 por ciento treinta y dos (132) días calendarios, a través de la Carta N° 0942013-RL-CAL-R, recepcionada el 01/08/2013 por causas no atribuibles al Contratista, como es la demora en la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del Adicional de Obra N° 14, que afectaron partidas contractuales de la Línea de Conducción (LC-01), lo cual genero una causal de desfase del termino de obra; que afecta directamente la ruta critica de la programación de ejecución de obra vigente. Dicho plazo contempla el periodo de demora en la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del Adicional de Obra N° 14 (132 días calendarios). ASIENTO N° 2420 DEL CONTRATISTA 01-08-2013 En la fecha 01/08/2013 se hace entrega a la Supervisión del expediente de Ampliación de Plazo N° 35 por 561 (Quinientos sesenta y uno) días calendarios, a través de la Carta N° 095-2013-RL-CAL-R, recepcionada el 01/08/2013 por causas no atribuibles al Contratista, como es la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del Adicional de Obra N° 14, que afectaron partidas contractuales de la Línea de Conducción, como movimiento de tierras, suministro e instalación de tuberías PVC – HDPE DN = 560mm, suministro e instalación de accesorios PVC – HDPE, suministro e instalación de válvulas, entre otras, cuya ejecución se vio imposibilitado por la relación directa con las partidas aprobadas en el Adicional de Obra N° 14, lo cual genero una causal de desfase del termino de obra; que afecta directamente la ruta critica de la programación de ejecución de obra vigente. Dicho plazo contempla el periodo en que se vieron afectadas partidas contractuales 321 (trescientos Veintiún) días calendarios, mas el tiempo requerido para la ejecución del Adicional de Obra N° 14 240 (doscientos cuarenta) días calendarios. ASIENTO N° 2421 DEL CONTRATISTA 01-08-2013 En la fecha 01/08/2013 se hace entrega a la Supervisión del expediente de Ampliación de Plazo N° 36 por 114 (ciento catorce) días calendarios, a través de la Carta N° 096-2013-RLCAL-R, recepcionada el 01/08/2013 por causas no atribuibles al Contratista, como es la demora en la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

48

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Adicional de Obra N° 15, que afectaron partidas contractuales en micromedicion), lo cual genero una causal de desfase del termino de obra; que afecta directamente la ruta critica de la programación de ejecución de obra vigente. Dicho plazo contempla el periodo de demora en la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del Adicional de Obra N° 15 (114 días calendarios). ASIENTO N° 2422 DEL CONTRATISTA 01-08-2013 En la fecha 01/08/2013 se hace entrega a la Supervisión del expediente de Ampliación de Plazo N° 37 por 202 (Doscientos Dos) días calendarios, a través de la Carta N° 097-2013RL-CAL-R, recepcionada el 01/08/2013 por causas no atribuibles al Contratista, como es la aprobación y autorización previa a la ejecución y pago de la prestación del Adicional de Obra N° 15, que afectaron partidas contractuales de Micro medición como el suministro e instalación de medidas de agua en conexiones domiciliarias, cuya ejecución se vio imposibilitado por la relación directa con las partidas aprobadas en el Adicional de Obra N° 15, lo cual genero una causal de desfase del termino de obra; que afecta directamente la ruta critica de la programación de ejecución de obra vigente. Dicho plazo contempla el periodo en que se vieron afectadas partidas contractuales 321 (trescientos Veintiún) días calendarios, mas el tiempo requerido para la ejecución del Adicional de Obra N° 15 202 (doscientos Dos) días calendarios. ASIENTO N° 2423 DEL CONTRATISTA 01-08-2013 En la fecha 01/08/2013 se hace entrega a la Supervisión del expediente de Ampliación de Plazo N° 38 por 43 (Cuarenta y tres) días calendarios, a través de la Carta N° 098-2013RL-CAL-R, recepcionada el 01/08/2013 por causas no atribuibles al Contratista, como es el periodo de demora que viene presentando en la obtención de los permisos correspondientes para ejecutar los trabajos en el derecho de la via de la Carretera F.B.T. concesionada por IRSA Norte SA, que afectaron partidas contractuales de la red de distribución de agua potable, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, entre otras, lo cual genero una causal de desfase del termino de obra; que afecta directamente la ruta critica de la programación de ejecución de obra vigente. ASIENTO N° 2430 DEL CONTRATISTA 02-08-2013 En relación a lo anotado por la Supervisión en su asiento N° 2429, mi Representada deja expresa constancia que a la fecha no es aplicable el Articulo 165 de la Ley de Contrataciones del Estado referido a la penalidad; ello en razón a tal Articulo y las penalidades a aplicar, proceden solo cuando existen retrasos injustificados, así lo dice textualmente el citado Artículo, por tanto, al no estar nuestra Representada inmersa en retrasos injustificados, no procede aplicar penalidades alguna, máxime aun cuando se encuentra en la vía arbitral controversias de ampliaciones de plazo, tal como lo hicimos saber en nuestro asiento N° 2404; razón de ellos hasta que no resuelvan las controversias mediante Laudo Arbitral respectivo, no se podrá aplicar la penalidad indicada. ASIENTO N° 2431 DEL CONTRATISTA 02-08-2013 Respecto al Asiento N° 2411 de la Supervisión, mi Representada se reafirma en todos sus extremos con sus Asientos N° 2361,2362, 2363, 2384 y 2401. ASIENTO N° 2432 SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

49

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

DEL CONTRATISTA 02-08-2013 Respecto al Asiento N° 2412 de la Supervisión, mi Representada se reafirma en todos sus extremos con sus Asientos N° 2388 y 2403. ASIENTO N° 2433 DEL CONTRATISTA 02-08-2013 Referente al Asiento N° 2415 de la Supervisión, mi Representada deja expresa constancia de las recomendaciones hecha por nuestro Especialista en nuestro Asiento N° 2410 y deja a potestad de la Supervisión y Entidad acoger o no la implementación de dicha recomendación. Además sobre la apreciación de la Supervisión referente a las lluvias presentadas cabe recordarle que nos encontramos en periodo de “verano”, sin embargo se viene afectando el talud del terreno circundante a la Cisterna. El supuesto atrasó la que hace referencia la Supervisión se debe a causas y razones ajenas a nuestra voluntad y que son de pleno conocimiento de la Supervisión y la Entidad, tal como se le hizo saber en nuestros asientos de obra N° 002, 357, 703, 1343, 1597, 1650, 1788, 1904, 2353 entre otros. ASIENTO N° 2434 DEL CONTRATISTA 02-08-2013 Respecto al asiento N° 2417 de la Supervisión, en donde la Supervisión reconoce los mayores trabajos ejecutados de excavación de zanja con sobre anchos y doble acarreo de material extraído de zanja a punto de acopio y regreso a pie de zanja, en la red de alcantarillado, sin embargo indica que se tomo como proceso constructivo optado por el Contratista. Al respecto mi Representada deja expresa constancia que los mayores trabajos ejecutados N° 02, han sido ejecutados siempre por indicaciones y en estricta coordinación con la Supervisión, por cuanto han sido trabajos indispensables para poder cumplir con las metas de la obra, sin embargo han generado un desequilibrio económico a nuestro Consorcio al haber desembolsado al 31/07/2013 la suma de S/. 1’ 209, 195.77 (Un Millón Doscientos Nueve Mil Ciento Noventa y Cinco con 77/100 Nuevos Soles) para la ejecución de los trabajos realmente necesarios e indispensables que permiten culminar partidas contractuales. ASIENTO N° 2435 DEL CONTRATISTA 03-08-2013 En relación al Asiento N° 2418 de la Supervisión, a la fecha 03/08/2013 se alcanza a la Supervisión documentación sutentatoria de los metrados ejecutados de la valorización del mes de Julio del 2013, así como la información respectiva. ASIENTO N° 2436 DEL CONTRATISTA 03-08-2013 Se informa a la Supervisión que se han realizado los siguientes gastos en los que se refiera Seguridad de Obra correspondiente al mes de Julio del 2013. A) Equipos de Protección Individual (EPI): equipos de protección para vista, cabeza manos, respiratoria y pies, uniformes con logotipo, pantalones, camisas, chalecos con cintas reflectivas, poncho con capucha de plástico, equipo de protección auditiva, equipos para protección de calor, equipos de protección para soldar, por un monto de S/. 4, 327.99 (Cuatro Mil trescientos veintisiete con 99/100 Nuevos Soles). B) Equipos para trabajos en espacios confinados (trabajos en alturas) por un monto de S/. 2, 071.97 (Dos Mil setenta y uno con 97/100 Nuevos Soles).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

50

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

C) Señales de advertencia, carteles de seguridad, señales preventivas, señales informativas, señales múltiples, señales de tránsito, por un monto de S/. 352.47 (Trescientos Cincuenta y Dos con 47/100 Nuevos Soles). ASIENTO N° 2437 DEL CONTRATISTA 05-08-2013 A la fecha 05/08/2013, en la caseta de válvula del Reservorio Proyectado RAP-01, se vienen realizando el equipamiento hidráulico, fabricación de niples de 350mm, y 400mm, colocación de accesorios de hierro dúctil y válvulas ASIENTO N° 2438 DEL CONTRATISTA 05-08-2013 A la fecha en el Sistema de Media Tensión de 22.9 Kv para la estación de Bombeo de Desagüe de la PTAR, se hace entrega del medidor multifuncional a Electroriente para su calibración y verificación. Así mismo se procede al montaje de transformador de 100 Kv, 22.9 – 20/0.4-0-23 y Traformix de 20-22.9 Kv 25 – 5/5ª – 220 Kv, bajo la supervisión de personal de Electroriente. ASIENTO N° 2439 DEL CONTRATISTA 05-08-2013 A la fecha en el Sistema de Media Tensión de 22.9 Kv para la estación de Bombeo de Agua Potable en Cisterna CIP-01, se procede al montaje de transformador de 160Kv, 22.910/0.46-0.23 y Traformix de 20-22.9 Kv 25 – 5/5A – 220 Kv, bajo la supervisión de personal de SERSA.

ASIENTO N° 2449 DEL CONTRATISTA 06-08-2013 En la fecha 06/08/2013, se alcanza a la Supervisión la Carta N° 148-2013-RO-CAL donde se solicita la revisión y aprobación del recubrimiento impermeabilizante Eucoseal Flex marca EUCO, para proceder a su aplicación en el interior del Reservorio Proyectado RAP-01, Cisterna Proyectado CIP-01 y Reservorio Existente RAE-01. ASIENTO N° 2450 DEL CONTRATISTA 06-08-2013 En la fecha 06/08/2013, se alcanza a la Supervisión la Carta N° 149-2013-RO-CAL donde se solicita la diferenciación de colores y tonalidades de las pinturas a emplearse en Reservorio Proyectado RAP-01, Cisterna Proyectada CIP-01, reservorio Existente RAE-01, caseta de bombeo y cerco perimétrico. ASIENTO N° 2451 DEL CONTRATISTA 06-08-2013 En la fecha 06/08/2013, se alcanza a la Supervisión la Carta N° 150-2013-RO-CAL donde se solicita autorización para poder realizar trabajos correspondientes al Mejoramiento del Reservorio Existente RAE-01en la zona de caseta de válvulas y exteriores del Reservorio. ASIENTO N° 2456 DEL CONTRATISTA

07-08-2013

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

51

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

En la fecha 07/08/2013 se alcanza a la Supervisión la Solicitud de Autorización de Trabajos (SAT) N° 86, correspondiente a la semana del 07/08/2013 al 13/08/2013 de los frentes de trabajo N° 11 para su conocimiento y fines del caso. ASIENTO N° 2457 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 En la fecha 08/08/2013 se informa a la Supervisión que se continúan los trabajos de tarrajeo de vigas y columnas en el cerco perimétrico del Reservorio Proyectado RAP-01, así mismo se precisa que nuestro personal de campo está debidamente uniformado y con sus Equipos de Protección Individual (EPI), además de los equipos de Primeros Auxilios y Equipos Contra incendios. ASIENTO N° 2460 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 En relación al Asiento N° 2440 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2361,2362, 2363, 2384, 2401 y 2431. ASIENTO N° 2461 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 Referente al Asiento N° 2441 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2388, 2403 y 2432. ASIENTO N° 2462 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 Respecto al Asiento N° 2442 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2410 y 2433.

ASIENTO N° 2463 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 En relación al Asiento N° 2443 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con su Asiento N° 2436 y para mayor autenticidad de los hechos se puede constatar la ficha de entrega de equipos de protección individual de cada trabajador en nuestro almacén principal. Así mismo respecto a la percepción de la Supervisión relacionado al incremento de personal, debemos señalar que se cuentan con las cuadrillas necesarias para la ejecución de las partidas faltantes en la Cisterna y Reservorio, además de ello a solicitud de SEDAPAR y la Entidad se vienen ejecutando conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado y el supuesto atraso de obra al que hace referencia la Supervisión se debe a causas y razones ajenas a la voluntad del Contratista tal como se hizo saber a través de los Asientos de Obra N° 002, 357, 703, 1343, 1597, 1650, 1788, 1904, 2353 entre otras. ASIENTO N° 2464 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 Referente al Asiento N° 2447 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con su Asiento N° 2434. ASIENTO N° 2465 DEL CONTRATISTA

08-08-2013

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

52

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Respecto al Asiento N° 2448 de la Supervisión, mi Representada toma conocimiento de la conformidad y aprobación por parte de la Supervisión de los planos de Replanteo de la Línea de Rebose del reservorio Proyectado RAP-01. ASIENTO N° 2466 DEL CONTRATISTA 08-08-2013 En relación al Asiento N° 2455 de la Supervisión, se toma la debida atención a la solicitado y de ser el caso se implementara las medidas correctivas correspondientes. ASIENTO N° 2467 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 Con fecha 09/08/2013, se informa a la Supervisión que en concordancia con nuestros asientos de Cuaderno de Obra N° 1890, 2031, 2203, 2322 y 2411, mi Representada procederá a solicitar el Reconocimiento de gatos Incurridos por Seguridad en Obra (periodo Mayo 2013 – Julio 2013), indispensable para los objetivos de la obra, y que no han sido previstos en el expediente técnico, que han generado un desequilibrio económico a nuestro Consorcio por el desembolso realizado a la fecha 31/07/2013, para la ejecución y desarrollo de los trabajos en condiciones seguras sin accidentes de trabajos los cuales la Supervisión es un testigo presencial de lo ejecutado; cuyo monto asciende a la suma de S/ 71,346.43 (Setenta y un Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 43/100 Nuevos Soles), exonerados del I.G.V. A continuación detallaremos los Gastos en Seguridad y Salud Ocupacional Periodo: Marzo 2013 - Julio 2013.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EPP PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS SEÑALIZACION EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EMERGENCIAS

13, 385.68

11, 541.69

5, 482.99

3,766.93

4,327.99

1, 039.81

5, 040.52

0.00

1, 665.10

2, 071.97

6, 630.01 0.00

6, 191.49 85.08

7, 526.97 1, 032.68

1, 205.07 0.00

352.47 0.00

TOTAL POR PERIODO

21, 055.50

22, 858.77

14,042.6 3

6, 637.10

6, 752.42

TOTAL ACUMULADO

71, 346.43

ASIENTO N° 2468 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 En la fecha 09/08/2013, se recepciona del PEAM la Carta N° 061, 2013-GRSM-PEAM-04.00, donde se nos alcanza la autorización para poder ejecutar los trabajos necesarios para la instalación de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe en los lotes ubicados dentro del proyecto vial “Mejoramiento Camino Vecinal SM-502, Tramo: Emp. SN-PE (DIV RIOJA) – POSIC, Provincia Rioja – San Martin – I etapa. Al respecto, mi Representada deja expresa constancia que estas conexiones domiciliarias de agua y desagüe se ejecutan a solicitud del PEAM, para lo cual nos hacen llegar los permisos respectivos ante la Municipalidad Provincial de Rioja, la Supervisión Consorcio Supervisor SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

53

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Rioja, la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Rioja S.R.L. (SEDAPAR SRL) y el Consorcio Vial RIOJA y el mismo tiempo fija como plazo máximo hasta el día 14/08/2013 conforme a las coordinaciones efectuadas. ASIENTO N° 2469 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 En la fecha 09/08/2013 se recepciona del PEAM la Carta N° 667-2013-GRSM-PEAM-01.00, en donde se alcanza la Resolución Gerencial N° 302-2013-GRSM-PEAM-01.00, la misma que aprueba el nuevo monto de Reducción de Obra N° 01 por S/. 378, 010.41 (trescientos Setenta y ocho Mil Diez con 41/100 Nuevos Soles) ASIENTO N° 2470 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 En la fecha 09/08/2013 se recepciona del PEAM la Carta N° 668-2013-GRSM-PEAM-01.00, a través de la cual nos hacen llegar la Resolución Gerencial N° 301-2013-GRSM-PEAM-01.00, la misma que aprueba la Reducción de Obra N° 03, de las metas contempladas en el Expediente Técnico original de la Obra en las siguientes partidas:  Línea de Conducción en 13, 933395 Km S/. 1’ 823, 450.95  Cámara de Bombeo de Agua Servidas S/. 923, 061.59  Adicional de Obra N° 14 aprobado por C.G. S/. 2’ 245, 253.48  Trabajos en Faja Marginal y Cruce de F.B.T. S/. 263, 312.11  Redes de Agua, Desagüe y conexiones Jr Raimondi S/. 124, 525.57 TOTAL REDUCCION DE META N° 03 S/. 5’ 379, 603.70 Al respecto, mi Representada deja expresa constancia que ha tenido toda la voluntad y disponibilidad para ejecutar las partidas contempladas en la Reducción de Metas N° 03, contando para ellos con todos los recursos necesarios como son equipos, recursos humanos y materiales; sin embargo la Entidad ha creído por conveniente reducir dichos trabajos con lo cual considera que su ejecución no es necesaria para alcanzar la finalidad del Contrato, razón de ello el Consorcio solicita se nos exima por escrito de toda responsabilidad, si por ausencia de las Partidas comprendidas en la Resolución de Metas N° 03, estas no permitan el correcto funcionamiento del Sistema y así deslindar cualquier responsabilidad futura de mi Representada. ASIENTO N° 2471 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 En la fecha 09/08/2013, en concordancia con nuestro asiento N° 2470, la Entidad recién nos comunica la Resolución N° 668-2013-GRSM-PEAM-01.00, correspondiente a la reducción de Metas N° 03, donde incluye la no ejecución de trabajos en franja de derecho de vía y cruce de la Carretera F.B.T. debido a la no obtención de los permisos por parte de la Entidad, así como la ejecución de trabajos en Jr. Antonio Raimondi en redes de agua, red de alcantarilladlo y conexiones domiciliarias de agua y desagüe, razón de ello consideramos hasta el 09/08/2013 el Stand By de los equipos destinados para dichos trabajos, tal como hemos venido dejando constancia en nuestros asientos de Cuaderno de Obra N° 1712, 1719, 1722, 1748, 1756, 1759, 1790, 1794, 1796, 1832, 1837, 1885, 1887, 1891, 1893, 1907, 1910, 1912, 1914, 1933, 1937, 1941, 1945, 1949, 1975, 1980, 1984, 1986, 2000, 2014, 2016, 2030, 2033, 2035, 2038, 2052, 2060, 2064, 2066, 2086, 2092, 2095, 2097, 2116, 2129, 2132, 2145, 2153, 2167, 2180, 2183, 2196, 2202, 2204, 2216, 2221, 2225, 2238, 2244, 2263, 2267, 2270, 2282, 2289, 2291, 2293, 2309, 2323, 2349, 2388, entre otros. A continuación detallamos la cuantificación física y valoración económica de los días de paralización de nuestro equipo maquinaria pesada y liviana “Stand By” desde el 15/03/2013 SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

54

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

al 09/08/2013, debido a la falta de permiso y/o autorización para realizar trabajos en ancho de vía en la Carretera F.B.T., lo cual ocasiono perjuicio económico a nuestra Empresa, al incurrir en gasto no programados y ajenos a nuestra voluntad, el cual asciende a la suma S/. 772, 509.68 (Setecientos Setenta y dos Mil Quinientos Nueve con 68/100 Nuevos Soles). DESCRIPCION

ALQUILER DE EQUPIPOS Cargador Retroexcavadora S/llantas 95HP (serie DJL03712) brazo entendible marca CAT mod 420G Cargador Retroexcavadora S/llantas 95HP (serie CAT-042ETDJLLO1487) brazo entendible marca CAT mod 420E Electrobomba Sumergible monofásico (modelo PSTF3 750 – SERIE 0620441) 3” 1HP 19KG marca WACKER Electrobomba Sumergible DE 2” Marca WACKER (modelo PS2-800 – SERIE 20033764) Motobomba centrifuga 18HP de 6” marca HONDA 6 X 610 (modelo HJ/6/14ª MOTOR GCAPK-1039147 Torre de Iluminación 8X 1000W marca MAGNUM modelo MLT4080IMH SERIE 032216 Torre de Iluminación 8X 1000W marca MAGNUM modelo MLT4080IMH SERIE 042584 Camión Volquete 6X4 14M3 Marca Escania año 1995, modelo T113B Placa XC-1136 Rodillo Vibrador Liso 126 HP 10TN Marca INGERSOLLRAND SD-100D Nivel Automático TOPCON modelo AT-66 Serie B32124 / incluye trípode Nivel Automático TOPCON modelo AT-66 Serie B41048 / incluye trípode Vibrador para Concreto 5.0HP DYNAMIC KHOLER serie 2134866 Vibrador para Concreto 5.0HP DYNAMIC KHOLER serie 3725202335 Cortadora de Concreto 12-18” HP DYNAMIC HONDA 6X390T20H serie CC0278-11/GCBDT1045463 Entibado metálico tipo caja zanja 6.10 X 2.40m X 0.15M Entibado metálico tipo caja zanja 6.10 X 2.40m X 0.15M

UN D.

PRECIO UNITARI O

PRESENTE VALORIZACION METRAD O

MONTO S/.

Día

960.00

148

142, 080.00

Día

960.00

148

142, 080.00

Día

75.00

148

11, 100.00

Día

75.00

148

11, 100.00

Día

90.00

148

Día

90.00

148

13, 320.00

Día

90.00

148

13, 320.00

Día

1.040.00

148

153, 920.00

Día

960.00

148

153, 920.00

Día

30.00

148

4, 440.00

Día

30.00

148

4, 440.00

Día

75.00

148

11, 100.00

Día

75.00

148

11, 100.00

Día

75.00

148

11, 100.00

Día

254.83

148

37, 714.84

Día

254.83

148

37, 714.84

S/.

772, 509.68

TOTAL A VALORIZAR

13, 320.00

ASIENTO N° 2472 DEL CONTRATISTA 09-08-2013 En concordancia con nuestro asiento de obra N° 2470, Mi Representada deja expresa constancia que la Reducción de Metas N° 03, cuantifica en forma global los trabajos que dejaron de ejecutarse; razón de ello agradeceremos a la Supervisión gestionar ante PEAM, la definición de los trabajos o Partidas que comprenden dicha Resolución de Metas. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

55

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ASIENTO N° 2485 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En relación al Asiento N° 2473 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2361, 2362, 2363, 2384, 2401, 2431 y 2410. ASIENTO N° 2486 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 Referente al Asiento N° 2474 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2388, 2403, 2432 y 2461. ASIENTO N° 2487 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 Respecto al Asiento N° 2476 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2410, 2433 y 2462. ASIENTO N° 2488 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En relación al Asiento N° 2476 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2436 y 2463. En cuanto al supuesto atraso de obra al que hace referencia la Supervisión, se le reitera que se debe a causas y razones ajenas a la voluntad del Contratista tal como se hizo sabes a través de los Asientos de obra N° 357, 703, 1343, 1597, 1650, 1788, 1904, 2353 entre otros. ASIENTO N° 2489 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 Referente al Asiento N° 2477 de la Supervisión, el Consorcio Alianza se ratifica en todos sus extremos con sus Asientos N° 2434 y 2464; dejando expresa constancia que los mayores trabajos ejecutados eran necesarios e indispensables para alcanzar los objetivos de la obra y de los cuales la Supervisión fue un testigo presencial. ASIENTO N° 2490 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En relación al Asiento N° 2478 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con su Asiento N° 2467, donde solicitamos el reconocimiento de gastos incurridos para seguridad de obra (periodo Marzo 2013 – Julio 2013), gastos que han sido necesario para ejecutar y desarrollar los trabajos en condiciones seguras tal como lo demuestra nuestros informes mensuales de seguridad y salud ocupacional alcanzado a la Supervisión. ASIENTO N° 2491 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 Respecto al Asiento N° 2481 de la Supervisión, mi Representada se refirma en todo sus extremos con su Asiento N° 2470 y en ningún momento observa la potestad de la Entidad, sino más bien solicita se nos exima por escrito de toda responsabilidad futura, si por ausencia de las Partidas comprendidas en la Resolución de Metas N° 03, estas no permitan el correcto funcionamiento del Sistema. ASIENTO N° 2492 DEL CONTRATISTA

10-08-2013

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

56

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Referente al Asiento N° 2482 de la Supervisión, mi Representada se ratifica en todos sus extremos con su Asiento N° 2471 donde detallamos la cuantificación física y valoración económica de los días paralizados de nuestro equipo maquinaria pesada y liviana Stand By desde el 15/03/2013 al 05/08/2013; los cuales corresponden a la falta de frentes de trabajos en Redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en los sectores Santa Rosa (F-07), Capironal (F-08), Palmeras (F-09) y Jr. Raimondi por no disponer de los permisos y/o autorizaciones por parte de las Entidades competentes para ejecutar trabajos en la faja concesionada de la Carretera F.B.T.; ya que recién con fecha 09/08/2013 se nos comunica que dichos trabajos se encuentran comprendidas en la Resolución de Obra N° 03. ASIENTO N° 2493 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En relación al Asiento N° 2483 de la Supervisión, el Consorcio se ratifica en todos sus extremos con su Asiento N° 2472 y reitera su pedido a la Supervisión de gestionar ante el PEAM la definición de los trabajos o partidas que comprenden dicha resolución de Metas N° 03. ASIENTO N° 2494 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En la fecha 10/08/2013 se recepciona de la Supervisión la Carta N° 241-2013-CSR-JCTN, donde se nos alcanza la autorización parcial por parte de SEDAPAR para dar inicios a los trabajos de mejoramiento en Reservorio Apoyado Existente RAE-01; dejando constancia que la autorización parcial comprende solo a los trabajos en el exterior del Reservorio y que no afectan el normal servicio de agua Potable a la población. ASIENTO N° 2495 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En la fecha se recepciona de la Supervisión la Carta N° 242-2013-CSR-JCTN, donde se nos alcanza el detalle de los colores y tonalidades de la pintura a ser utilizadas, así como la ubicación de los mismos y el mensaje a ser pintado en el Reservorio RAP-01 y Cisterna CIP01, los cuales se ejecutaran de acuerdo al Expediente Técnico. ASIENTO N° 2496 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En concordancia con nuestro Asiento N° 2481, en Reservorio de Agua Existente RAE-01, se informa a la Supervisión que procederemos a ejecutar la demolición de la vereda existente en todo el perímetro del Reservorio y caseta de válvula existente. ASIENTO N° 2497 DEL CONTRATISTA 10-08-2013 En la fecha 10/08/2013 se informa a la Supervisión que se inician los trabajos de excavación de zanja para la caseta de válvulas de Cisterna. ASIENTO N° 2498 DEL CONTRATISTA 12-08-2013 En la fecha 12/08/2013 se solicita a la Supervisión la verificación de trazo, niveles y acero de refuerzo en zapata en el eje 3-3, y también la verificación de la distribución del acero de refuerzo de las columnas respectivas, para así proceder al vaciado de concreto f’c= 210Kg/cm2 el día de hoy 12/08/2013. ASIENTO N° 2499 SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

57

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

DEL CONTRATISTA 12-08-2013 En la fecha 12/08/2013 se informa a la Supervisión que el Sistema de Media Tensión de 22.9 Kv para la estación de bombeo de desagüe CBD-01 se inician los trabajos correspondientes al montaje de la ferretería de la sub estación Biposte de pararrayos, seccionadores. Además de comenzar la preparación de pozos de tierra de chacra para los pararrayos y la sub estación; de igual forma se comenzó la preparación de pozos de tierra en el punto PMI. ASIENTO N° 2500 DEL CONTRATISTA 12-08-2013 En la fecha 12/08/2013 se hace entrega a la Supervisión la Carta N° 152-2013-RO-CAL, donde se alcanza el Informe Carta N° 025-2013-MASS-CAL-R, donde se detallan las medidas correctivas de seguridad e higiene ocupacional respecto a lo solicitado por la Supervisión en su Asiento N° 2455. ASIENTO N° 2501 DEL CONTRATISTA 12-08-2013 En la fecha 12/08/2013 se hace entrega a la Supervisión la Carta N° 151-2013-RO-CAL, donde se alcanza el Informe Carta N° 025-2013-MASS-CAL-R, donde se alcanzan las Especificaciones técnicas de los aditivos que se vienen utilizando en las estructuras del Reservorio Proyectado RAP-01, Cisterna Proyectada CIP-01, para su conocimiento y fines del caso. ASIENTO N° 2502 DEL CONTRATISTA 12-08-2013 En la fecha 12/08/2013 se realizo el vaciado de concreto f’c= 175Kg/cm2, en la vereda perimetral de la Caseta de Válvulas, conjuntamente con cuatro gradas a ambos lados de la caseta en Reservorio Proyectado RAP-01. ASIENTO N° 2521 DEL CONTRATISTA 13-08-2013 En la fecha 13/08/13 se informa a la supervisión que en el sistema de media tension de 22.9 kv para la caseta de bombeo de agua de la cisterna CIP-01 se inician los trabajos correspondientes al flechado del conductor de AAAAC 35mm de las tres frases para su conocimiento y fines del caso. ASIENTO N° 2522 DEL CONTRATISTA 13-08-2013 En la fecha 13/08/13 se recepciona de la supervisión la carta N° 243-2013-CSR-JCTN, donde solicito tomar las medidas de seguridad en los trabajos correspondientes a la excavación de zanja para la caseta de válvulas de la cisterna, ya que viene afectando la estructura Biposte con transformador del sistema de media tencion de 22.9kv, ocacionando la facturación del terreno a pocos centímetros de la cimentación de dicha estructura. Al respecto el consorcio Alianza precisa a la supervisión que la ubicación del Biposte con transformador es lo que corresponde según los planos del proyecto, en cuanto a la obsevacion presentado se hara el análisis correspondiente y se alcanzaran las medidas a ser adoptadas. ASIENTO N° 2523 DEL CONTRATISTA

13-08-2013

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

58

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

En la fecha 13/08/13 se solicita a la supervisión la verificación del trazo, niveles, distribución y espacionamiento del acero de refuerzo y encofrado en vigas de cimentación en el eje 3-3, para asi proceder al vaciado de concreto f´c=210 kg/cm el dia de hoy 13/08/13. ASIENTO N° 2527 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 En relación al asiento N° 2503 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2361, 2362, 2363, 2384, 2401, 2431, 2460 Y 2485. ASIENTO N° 2528 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Referente al asiento N° 2504 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2388, 2403, 2432, 2461 y 2486. ASIENTO N° 2529 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Respecto al asiento N° 2505 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2410, 2433, 2462 y 2487. ASIENTO N° 2530 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 En relación al asiento N° 2506 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2436, 2463 y 2488. En cuanto al supuesto atraso de obra al que hace referencia la supervisión, se le reitera que se debe a causas y razones ajenas a la voluntad del contratista.

ASIENTO N° 2531 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Referente al asiento N° 2507 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2434, 2464 y 2489, dejando expresa constancia que los mayores trabajos ejecutados eran necesarios e indispensables para alcanzar los objetivos de la obra. ASIENTO N° 2532 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 En relación al asiento N° 2508 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2467 y 2490, donde solicitamos los gastos incurridos para seguridad de obra (periodo marzo 2013-julio 2013). ASIENTO N° 2533 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Respecto al asiento N° 2509 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2470 y 2491. ASIENTO N° 2534 DEL CONTRATISTA

14-08-2013

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

59

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Referente al asiento N° 2510 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2471 y 2492, donde detallamos la cuantificación física y valorización económica de los días de paralización de nuestro equipo de maquinaria pesada y liviana “Stand By” desde el 15/03/2013 al 09/08/13. ASIENTO N° 2535 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Respecto al asiento N° 2511 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2472 y 2493. ASIENTO N° 2536 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 Respecto al asiento N° 2512 de la supervisión, en lo referente al periodo de autorización para iniciar los trabajos en reservorio existente, mi representada precisa lo siguiente: 1. Con asiento N° 1281 (15/01/2013) la contratista solicita a la supervisión coordinar con SEDAPAR, a fin de se nos haga llegar los permisos correspondientes para poder iniciar los trabajos de mejoramiento del reservorio existente RAE-01. 2. Con asiento N° 1464 (04/02/13) la supervisión nos alcanzo la carta N° 040-2013CSR-JCTN en la que viene adjuntando la carta N° 020-2013-GG-SEDAPAR SRL, donde se precisa que SEDAPAR no dará permiso para inicio de trabajos en reservorio apoyado existente RAE-01 hasta que se alcance una alternativa que garantice el normal abastecimiento de agua potable a la cuidad de Rioja. 3. En el asiento N° 1542 (12/02/13) la contratista solicita a la supervisión la implementación del By Pass de la línea de conducción de ingreso al reservorio existente y también al “By Pass” de la línea de aducción de salida del reservorio proyectado con la línea de aducción existente que abastece a la población para así poder garantizar el normal abastecimiento del agua potable en la cuidad de Rioja y al mismo tiempo mi representada deja expresa constancia que dichas partidas no se encuentran previstas en el expediente técnico. 4. En el asiento N° 1629 (28/02/13) la contratista solicito a la supervisión que los equipos alcanzados de los By Pass en su asiento N° 1584 se plasmen en planos, que deberán ser visados por la entidad a fin de poder elaborar el adicional correspondiente toda vez que dichos trabajos no están previstos ni considerados en el expediente técnico. 5. La supervisión en su asiento N° 1641 (02/03/13) escribió lo siguiente: “referente al By Pass, este será una provisional, cuya descripción y plano este adjunto en el asiento 1584 (19/02/13) del cuaderno de obra. por lo tanto la supervisión en su asiento reconoce que es una obra provisional y con lo cual precisa que los By Pass serian adicionales de obra. 6. La contratista en sus asientos N° 1564, 1567, 1629, 1631, 1650, 1708, reitero su pedido a la supervisión para que le alcancen los planos de los By Pass debidamente visados por la entidad y así poder presentar el adicional de obra correspondiente para su ejecución. 7. A la fecha 14/08/13 mi representada deja expresa constancia que la supervisión no alcanza los planos debidamente visados por la entidad de los By Pass de la línea de conducción de ingreso al reservorio existente y también al “By Pass” de la línea de

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

60

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

aducción de salida al reservorio proyectado con la línea de aducción existente que abastece a la población. 8. Con lo descrito queda plenamente demostrado que la contratista solicito oportunamente a la supervisión a la supervisión los permisos de SEDAPAR para la ejecución de los trabajos de mejoramiento en el reservorio existente los cuales no se extendieron a plenitud ya que SEDAPAR condicionaba para otorgar dichos permisos se debiera contar con una alternativa que garantice el normal abastecimiento del agua potable a la cuidad de Rioja; lo cual es imposible a la fecha 14/08/13, ya que la entidad no implementan los By Pass que garanticen el normal suministro de agua a la ciudad de Rioja y que fueron solicitados por la contratista con fecha 12/02/13. 9. Así mismo el supuesto retraso de inicio de trabajos en el reservorio existente se debe a causas ajenas a mi representante. 10. Sin perjuicio de lo descrito mi representada viene ejecutando las partidas que no comprometen el normal abastecimiento de agua potable a la cuidad de Rioja. 11. De lo expuesto, al no tener a la fecha 14/08/2013 la definición e implementación de los By Pass solicitados a la supervisión, se le informa a la supervisión que mi representada procederá a gestionar las adquisiciones de los materiales necesarios para la ejecución de dichos By Pass y los cuales se detallan a continuación: Materiales para By Pass línea de conducción de ingreso al reservorio existente: a). transacciones HFD brida-campana DN 250mm Und 2.00. b). codo 90° PVC-UF ISO 4422mm aunid 2.00 c). codo 45° PVC-UF ISO 4422mm aunid 2.00 d). codo 11.25° PVC-UF ISO 4422mm aunid 2.00 e). tubería PVC-UF ISO 4422mm clase 10DN 250 mm x6.00m tub 12.00 Materiales para By Pass de la línea de aducción de solido del reservorio proyectado RAP-01 con la línea de aducción de asbesto cemento DN 12” existente: f). codo LUFLEX ISO 2531 de FFD 400 mm x 90° und. 1.00. g). reducción LUFLEX ISO 2531 FFD 400 X 315mm und. 1.00. h). tee LUFLEX ISO 2531 FFD 315 X 315mm und. 1.00. i). union flexible amplio rango 313/340mm und. 2.00. j).tuberia PVC ISO 4422 clase 10DN 355mm x 6.00m tub 1.00 materiales para By Pass de la línea de aducción de salida del reservorio proyectado RAP-01 en la línea de aducción de asbesto cemento DN 8” existente: k). tee LUFLEX ISO 2531 FFD 400 X 200mm und. 1.00. l). tee FUFLEX ISO 2531 FFD 200 X 200mm und. 1.00. m). union fexible amplio rango 200mm tub PVC AC und. 2.00 n). tuberia PVC ISO 4422 clase 10 DN 200mm x 6.00m tub 2.00 ASIENTO N° 2537 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 En la fecha 14/08/2013 se deja constancia que se realiza una inspección ocular en forma conjunta contratista y supervisión de la zona excavada alrededor del reservorio existente RAE-01 ( trabajo efectuado el dia de ayer), observándose el estado actual del concreto de la zapata existente, asi como muros del reservorio RAE-01, donde se aprecia pequeñas filtraciones cerca a la losa de fondo, por lo que antes de proceder a la demolición de zapata existente, la supervisión gestionara ante la entidad la modificación del tipo de reforzamiento establecido en el proyecto; toda vez realizando la demolición si afectaría la estructura de la

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

61

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

zapata existente, al encontrarse ficurado y de esta manera se evita cualquier daño estructural al reservorio existente RAE-01. ASIENTO N° 2538 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 En relación al asiento N° 2513 de la supervisión, en la que respecta al supuesto retraso de las partidas de majoramiento del reservorio existente, este se debe a causas ajenas a mi representada y que han sido detalladas en nuestro asiento N° 3536. ASIENTO N° 2539 DEL CONTRATISTA 14-08-2013 A la fecha 14/08/13, mi representada deja expresa constancia su preocupación debido a que las precipitaciones pluviales continúan debilitando y erosionando el talud del terreno circundante a la cisterna proyectada (CIP-01), por lo que estamos a la espera a que la entidad acoja a lo manifestado en nuestro asiento N° 2410 y asi garantice la estabilidad del talud que permita un correcto funcionamiento de dicha estructura hidráulica. ASIENTO N° 2540 DEL CONTRATISTA 15-08-2013 En la fecha 15/08/13 se alcanza a la supervisión la solicitud de autorización de trabajo (SAT) N° 87, correspondiente a la semana del 14/08/2013 al 20/08/2013 de los frentes de trabajo N° 11 para su conocimiento y fines del caso. ASIENTO N° 2541 DEL CONTRATISTA 15-08-2013 Se informa a la supervisión que en la fecha 15/08/2013 se empezó con el llenado con agua al reservorio proyectado RAP-01 volumen 1,200 M3 para poder realizar la respectiva prueba hidráulica de la estructura.

ASIENTO N° 2542 DEL CONTRATISTA 15-08-2013 En la fecha 15/08/2013 respecto a la es estabilidad de la subestación aérea SAB en transformador de la línea de media tensión de 22.9 kv y en relación con nuestro asunto N° 2522, mi representada deja expresa constancia lo siguiente: 1°). En relación a la ubicación de la subastación aérea Biposte-SAB con transformador, esta corresponde a lo especificado en los planos del proyecto. 2°). Procedemos a aclarar que el producto de la excavación profunda para poder ejecutar la cimentación de la caseta de válvulas de la cisterna y debido también a la presencia de nivel freático y lluvias, son estos los factores que han originado una condición insegura de la estabilidad del Biposte en transformador y que han sido verificados en campo por la supervisión, razón de ello procederemos a retirar la estructura Biposte y transformador y asi poder continuar con el normal desarrollo de los trabajos de excavación y contar con una condición segura, garantizando la integridad de los trabajadores. ASIENTO N° 2543 DEL CONTRATISTA 16-08-2013 En la fecha 16/08/2013, mi representada recepciono de la entidad la carta N° 0687-2013GRSM-PEAM-01.00, en la cual nos remiten original de la resolución gerencial N° 315-2013SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

62

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

GRSM-PEAM-01.00, mediante la cual se ha resuelto denegar la ampliación de plazo N° 34; al respecto mi representada manifiesta su disconformidad con lo resuelto en la mencionada resolución, dejando expresa constancia que hara valer su derecho en la instancia pertinente, dentro de los plazos de ley, en concordancia con la normativa legal vigente. ASIENTO N° 2544 DEL CONTRATISTA 16-08-2013 En la fecha 16/08/2013, mi representada recepciono de la entidad la carta N° 0688-2013GRSM-PEAM-01.00, en la cual nos remiten original de la resolución gerencial N° 316-2013GRSM-PEAM-01.00, mediante la cual se ha resuelto denegar la ampliación de plazo N° 35; al respecto mi representada manifiesta su disconformidad con lo resuelto en la mencionada resolución, dejando expresa constancia que hara valer su derecho en la instancia pertinente, dentro de los plazos de ley, en concordancia con la normativa legal vigente. ASIENTO N° 2545 DEL CONTRATISTA 16-08-2013 En la fecha 16/08/2013, mi representada recepciono de la entidad la carta N° 0691-2013GRSM-PEAM-01.00, en la cual nos remiten original de la resolución gerencial N° 317-2013GRSM-PEAM-01.00, mediante la cual se ha resuelto denegar la ampliación de plazo N° 36; al respecto mi representada manifiesta su disconformidad con lo resuelto en la mencionada resolución, dejando expresa constancia que hara valer su derecho en la instancia pertinente, dentro de los plazos de ley, en concordancia con la normativa legal vigente. ASIENTO N° 2546 DEL CONTRATISTA 16-08-2013 En la fecha 16/08/2013, mi representada recepciono de la entidad la carta N° 0689-2013GRSM-PEAM-01.00, en la cual nos remiten original de la resolución gerencial N° 318-2013GRSM-PEAM-01.00, mediante la cual se ha resuelto denegar la ampliación de plazo N° 37; al respecto mi representada manifiesta su disconformidad con lo resuelto en la mencionada resolución, dejando expresa constancia que hara valer su derecho en la instancia pertinente, dentro de los plazos de ley, en concordancia con la normativa legal vigente. ASIENTO N° 2547 DEL CONTRATISTA 16-08-2013 En la fecha 16/08/2013, mi representada recepciono de la entidad la carta N° 0690-2013GRSM-PEAM-01.00, en la cual nos remiten original de la resolución gerencial N° 319-2013GRSM-PEAM-01.00, mediante la cual se ha resuelto denegar la ampliación de plazo N° 38; al respecto mi representada manifiesta su disconformidad con lo resuelto en la mencionada resolución, dejando expresa constancia que hara valer su derecho en la instancia pertinente, dentro de los plazos de ley, en concordancia con la normativa legal vigente. ASIENTO N° 2548 DEL CONTRATISTA 17-08-2013 Se informa a la supervisión que en la fecha 17/08/2013 se termino con el llenado con agua del reservorio proyectado RAP-01 volumen 1, 200 m3. ASIENTO N° 2549 DEL CONTRATISTA 17-08-2013 En la fecha se solicita a la supervisión la verificación de la prueba hidráulica (Estanquecidad) para el reservorio RAP-01 de 1,200m3 de capa.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

63

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ASIENTO N° 2573 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 En relación al asiento N° 2550 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2361, 2362, 2363, 2384, 2401, 2431, 2460, 2485 y 2527, en donde se detalla el mejoramiento del fondo de la cimentación de la cisterna proyectada CIP01 de acuerdo a lo señalado en el asiento N° 2348 y de lo cual la supervisión fue un testigo presencial. ASIENTO N° 2574 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Respecto al asiento N° 2551 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2388, 2403, 2432, 2461, 2486 y 2528. ASIENTO N° 2575 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 En relación al asiento N° 2553 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2436, 2463, 2488 y 2530. En cuanto al supuesto atraso de obra al que hace referencia la supervisión, se le reitera que se debe a causas y razones ajenas a la voluntad del contratista tal como se hizo saber a través de los asientos de obra N° 002, 357, 703, 1343, 1597, 1650, 1788, 1904, 2353 entre otros . ASIENTO N° 2576 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Respecto al asiento N° 2554 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2434, 2464, 2489 y 2531, dejando expresa constancia que los mayores trabajos ejecutados eran necesarios e indispensables para alcanzar los objetivos de la obra.

ASIENTO N° 2577 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Referente al asiento N° 2555 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2467, 2490 y 2532, asi mismo se invita a la supervisión a realizar la verificación del registro de la entrega de EPPS a nuestro personal en el almacen principal. ASIENTO N° 2578 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 En relación al asiento N° 2556 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2470, 2491, 2533 y reitera su solicitud de que se nos exima por escrito de toda responsabilidad, si por ausencia de las partidas comprendidas en la reducción de metas N° 03, estos no permiten el correcto funcionamiento del sistema y así deslindar cualquier responsabilidad futura de mi representada. ASIENTO N° 2579 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Respecto al asiento N°2557 de la supervisión, mi representada se ratifica en todos sus extremos con sus asientos N° 2471, 2492 y 2534. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

64

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ASIENTO N° 2580 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Referente al asiento N° 2558 de la supervisión, mi representada se reafirma en todos sus extremos con sus asientos N° 2472, 2493 y 2535. ASIENTO N° 2581 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 En relación al asiento N° 2559 de la supervisión, mi representada deja expresa constancia que el retraso de los trabajos en reservorio existente se deben a causas ajenas a mi representada y no como pretende dar a entender la supervisión y que además han sido detallados en el asiento N° 2536. ASIENTO N° 2582 DEL CONTRATISTA 21-08-2013 Respecto al asiento N° 2562 de la supervisión, mi representada deja expresa constancia que en la fecha 20/08/13, se realizo en forma conjunta, el jefe de supervisión, gerente de SEDAPAR y contratista la verificación de la prueba hidráulica de estanqueidad del reservorio proyectado RAP-01, siendo su resultado satisfactorio, dándose por aprobado RAP-01, siendo su resultado satisfactorio, dándose por aprobado dicha prueba la cual plasma en el protocolo de prueba.

12.14

ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

ADICIONAL DE OBRA N° 01  Con Carta N° 0012-2012-CSR-ETTJ de fecha 26 de Enero de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 01 presentado por la contratista con carta N° 005-12-RL-CAL-R de fecha 16 de Enero de 2012, así mismo se alcanza adjunto a este Adicional, el deductivo vinculante N° 01. El presente adicional de Obra N° 01 tiene por nombre “Mayores Metrados y Partidas Nuevas, Debido a la diferencia de tipo de terreno Encontrado In Situ”, cuyo monto asciende a S/. 2, 512,027.83 (Dos Millones Quinientos Doce Mil Veintisiete con 83/100 Nuevos Soles).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

65

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 01 tiene por nombre “Menores Metrados en Excavaciones de

Zanjas, Preparación de Cama de Apoyo, Relleno de

Zanjas, Excavación de Buzones, para las redes de alcantarillado”, cuyo monto asciende a S/. 462, 223.55 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Veintitrés con 55/100 Nuevos Soles). Por lo que el porcentaje de Incidencia es de 5.3818%. Se aprueba este adicional de Obra N° 01 con Resolución Gerencial N° 0562012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 06/02/2012.  Por lo que para el presente mes de Noviembre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 01. (Anexo N° 08).  Relación de Cartas Fianzas: Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adicional N° 01

68-01008883-01

Mapfre/Perú

S/. 126,145.31

29/03/2013

29/07/2013

* Datos actualizados en los anexos

ADICIONAL DE OBRA N° 02  Con Carta N° 007-2012-CSR-JCTN de fecha 28 de Febrero de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 02 presentado por la contratista con carta N° 015-12-RL-CAL-R de fecha 21 de Febrero de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 084-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega el Adicional de Obra N° 02. ADICIONAL DE OBRA N° 03  Con Carta N° 0018-2012-CSR-ETTJ de fecha 12 de Marzo de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 03 presentado por la contratista con carta N° 019-12-RL-CAL-R de fecha 05 de Marzo de 2012, así mismo se alcanza adjunto a este Adicional, el deductivo vinculante N° 02. El presente adicional de Obra N° 03 tiene por nombre “Mayores Metrados y SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

66

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Partidas Nuevas, Debido a la diferencia de tipo de terreno Encontrado In Situ”, cuyo monto asciende a S/. 1, 932,158.15 (Un Millón Novecientos Treinta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 15/100 Nuevos Soles). Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 02 tiene por nombre “Menores Metrados en Rellenos Compactado de Zanjas, para las redes de Distribución de Agua Potable”, cuyo monto asciende a S/. 61, 633.05 (Sesenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Tres con 05/100 Nuevos Soles). Por lo que el porcentaje de Incidencia es de 5.07%. Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 10.29%. Se aprueba este adicional de Obra N° 03 con Resolución Gerencial N° 0982012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 23/03/2012.  Por lo que para el presente mes de Noviembre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 03. (Anexo N° 09).  Relación de Cartas Fianzas: Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adicional N° 03

68-01008884-01

Mapfre/Perú

S/. 115,112.42

29/03/2013

29/07/2013

* Datos actualizados en los anexos

ADICIONAL DE OBRA N° 04  Con Carta N° 077-2012-CSR-JCTN de fecha 28 de Junio de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 04 presentado por la contratista con carta N° 064-12-RL-CAL-R de fecha 19 de Junio de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 198-2012-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 05 de Julio de 2012, se deniega el Adicional de Obra N° 04. ADICIONAL DE OBRA N° 05  Con Carta N° 100-2012-CSR-JCTN de fecha 12 de Julio de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 05 presentado por la contratista con carta N° 068-12-RL-CAL-R de fecha 02 de Julio de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 221-2012-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 20 de Julio de 2012, se deniega el Adicional de Obra N° 05.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

67

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ADICIONAL DE OBRA N° 06  Con Carta N° 0118-2012-CSR-JCTN de fecha 31 de Julio de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 06 presentado por la contratista con carta N° 107-12-RL-CAL-R de fecha 21 de Julio de 2012, así mismo se alcanza adjunto a este Adicional, el deductivo vinculante N° 03. El presente adicional de Obra N° 06 tiene por nombre “Mayores Metrados y Partidas Nuevas, Debido a la diferencia de tipo de terreno Encontrado In Situ”, cuyo monto asciende a S/. 989,948.23 (Novecientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 23/100 Nuevos Soles). Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 03 tiene por nombre “Menores Metrados en excavación de zanjas”, cuyo monto asciende a S/. 205, 222.74 (Doscientos Cinco Mil Doscientos Veintidós con 74/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 12.35%. Se aprueba este adicional de Obra N° 06 con Resolución Gerencial N° 2372012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 09/08/2012.

 Por lo que para el presente mes de Octubre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 06. (Anexo N° 10).  Relación de Cartas Fianzas: Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adicional N° 06

68-01009497-01

Mapfre/Perú

S/. 48,008.46

29/03/2013

29/07/2013

* Datos actualizados en los anexos

ADICIONAL DE OBRA N° 07  Con Carta N° 125-2012-CSR-JCTN de fecha 06 de Agosto de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 07 presentado por la contratista con carta N° 108-12-RL-CAL-R de fecha 26 de Julio de 2012, así mismo se alcanza adjunto a este Adicional, el deductivo vinculante N° 04. El presente adicional de Obra N° 07 tiene por nombre “Mayores Metrados y SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

68

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Partidas Nuevas, Debido a la diferencia de tipo de terreno Encontrado In Situ”, cuyo monto asciende a S/. 476,460.73 (Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta con 23/100 Nuevos Soles). Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 04 tiene por nombre “Menores Metrados en excavación de zanjas”, cuyo monto asciende a S/. 96, 480.77 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta con 77/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 13.35%. Se aprueba este adicional de Obra N° 07 con Resolución Gerencial N° 2402012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 14/08/2012.  Por lo que para el presente mes de Noviembre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 07. (Anexo N° 11).  Relación de Cartas Fianzas: Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adicional N° 07

68-01009498-01

Mapfre/Perú

S/. 23,383.97

29/03/2013

29/07/2013

ADICIONAL DE OBRA N° 08  Con Carta N° 146-2012-CSR-JCTN de fecha 21 de Agosto de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 08 presentado por la contratista con carta N° 123-12-RL-CAL-R de fecha 11 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 259-2012-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 27 de Agosto de 2012, se deniega el Adicional de Obra N° 08. ADICIONAL DE OBRA N° 09  Con Carta N° 228-2012-CSR-JCTN de fecha 16 de Octubre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 09 presentado por la contratista con carta N° 162-12-RL-CAL-R de fecha 06 de Octubre de 2012 El presente adicional de Obra N° 09 tiene por nombre “Partidas Nuevas, Debido a la diferencia de terreno Encontrado In Situ en la Cisterna Proyectada”, cuyo monto asciende a S/. 11,961.60 (Once Mil Novecientos Sesenta y Uno con 60/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 13.37%. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

69

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Se aprueba este adicional de Obra N° 09 con Resolución Gerencial N° 3372012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 24/10/2012.  El presente adicional de obra se Valorizo al 100.00% en la valorización N° 01 del adicional de obra N° 09.  Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento.

ADICIONAL DE OBRA N° 10  Con Carta N° 242-2012-CSR-JCTN de fecha 30 de Octubre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 10 presentado por la contratista con carta N° 172-12-RL-CAL-R de fecha 20 de Octubre de 2012. El presente adicional de Obra N° 10 tiene por nombre “Vereda de Protección en conexiones de Agua y Desagüe”, cuyo monto asciende a S/. 98,529.99 (Noventa y Ocho Mil Quinientos Veintinueve con 99/100 Nuevos Soles). Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 05 tiene por nombre “Menores Metrados corte + rotura y reposición de vereda”, cuyo monto asciende a S/. 249, 658.05 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Quinientos Ocho con 05/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 12.973%. Se aprueba este adicional de Obra N° 10 con Resolución Gerencial N° 3572012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 07/11/2012. 

El presente adicional de obra se Valorizo al 100.00% en la valorización

N° 04 del adicional de obra N° 10.  Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento

ADICIONAL DE OBRA N° 11  Con Carta N° 243-2012-CSR-JCTN de fecha 30 de Octubre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 11 presentado por la contratista con carta N° 173-12-RL-CAL-R de fecha 20 de Octubre de 2012. El presente adicional de Obra N° 11 tiene por nombre “Partidas Nuevas, Debido a la Diferencia de Terreno Encontrado In Situ en Redes de Alcantarillado”, cuyo SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

70

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

monto asciende a S/. 577,924.92 (Quinientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veinticuatro con 92/100 Nuevos Soles). Cuyo Deductivo Vinculado de Obra N° 06 tiene por nombre “Menores Metrados por la diferencia de terreno encontrado In Situ”, cuyo monto asciende a S/. 143, 813.35 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Trece con 35/100 Nuevos Soles).Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 14.113%. Se aprueba este adicional de Obra N° 11 con Resolución Gerencial N° 3842012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 23/11/2012.  Por lo que para el presente mes de Noviembre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 11. (Anexo N° 14).  Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento

ADICIONAL DE OBRA N° 12  Con Carta N° 271-2012-CSR-JCTN de fecha 25 de noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 12 presentado por la contratista con Carta N° 188-12-RL-CAL-R de fecha 15 de Noviembre de 2012. El presente adicional de Obra N° 12 tiene por nombre “Partidas Nuevas Debido a la diferencia del Tipo de Terreno encontrado In Situ, en la Laguna de Oxidación”, cuyo monto asciende a S/. 206,081.52 (Doscientos Seis Mil Ochenta y Uno con 52/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 14.654 %. Se aprueba este adicional de Obra N° 12 con Resolución Gerencial N° 4072012-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 31/11/2012 

Por lo que hasta el mes de Febrero de 2013, no se presenta una valorización respecto al adicional de obra N° 12, quedando por ende con un saldo integro del 100%.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

71

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Se recorta este adicional de Obra N° 12 con Resolución Gerencial N° 097-2013GRSM-PEAM-01.00 de fecha 12/03/2013  Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento ADICIONAL DE OBRA N° 13  Con Carta N° 003-2013-CSR-JCTN de fecha 06 de Enero de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 13 presentado por la contratista con carta N° 221-12-RL-CAL-R de fecha 27 de Diciembre de 2012. El presente adicional de Obra N° 13 tiene por nombre “Partidas Nuevas Debido a la Diferencia de Tipo de Terreno y Mayores Metrados en la línea de Impulsión y Línea de Aducción”, cuyo monto asciende a S/. 115,869.16 (Ciento Quince Mil Ochocientos Sesenta y Nueva con 16/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 14.958%. Se aprueba este adicional de Obra N° 13 con Resolución Gerencial N° 0072013-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 15/01/2013. 

Por lo que para el presente mes de Noviembre de 2013, no se presenta valorización respecto al adicional de obra N° 13. (Anexo N° 15).

 Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento ADICIONAL DE OBRA N° 15  Con Carta N° 092-2013-CSR-JCTN de fecha 21 de Marzo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Adicional de Obra N° 15 presentado por la contratista con carta N° 051-13-RL-CAL-R de fecha 14 de Marzo de 2013. El presente adicional de Obra N° 15 tiene por nombre “Partidas Nuevas Debido a la Implementación de Nueva Norma Metrológica Peruana”, cuyo monto asciende a S/. 376.934.96 (Trescientos Setenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 96/100 Nuevos Soles); que luego de ser derivado a Contraloría fue aprobada parcialmente por esta con Oficio Nº01492-2013-CG/DC el 22 de Julio SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

72

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

de 2013, por la suma de S/. 365,068.73 (Trescientos Sesenta y Cinco Mil Sesenta y Ocho con 73/100 Nuevos Soles). Contabilizando el Porcentaje Acumulado de Adicionales es de 14.958% (Antes de la aprobación de esta adicional por contraloría). Se aprueba este adicional de Obra N° 15 con Resolución Gerencial N° 01232013-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 27/03/2013. 

El presente adicional de obra se Valorizo al 100.00% en la valorización N° 01 del adicional de obra N° 15.

 Relación de Cartas Fianzas: no se tiene conocimiento 02.15

AMPLIACIONES DE PLAZO.  Con Carta N° 008-2012-CSR-JCTN de fecha 28 de Febrero de 2012, se da tramite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, Presentado por la contratista con Carta N° 014-12-RL-CAL-R de fecha 21 de Febrero de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 086-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 01, por lo que el término del plazo seria el 05 de Mayo de 2013.  Con Carta N° 037-2012-CSR-JCTN de fecha 13 de Abril de 2012, se da tramite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, Presentado por la contratista con Carta N° 031-12-RL-CAL-R de fecha 07 de Abril de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 125-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, por lo que el término del plazo seria el 02 de Junio de 2013.  Con carta N° 335-2012-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba el nuevo cronograma de Obra actualizado a los 28 días calendario otorgado en la ampliación de plazo N° 02, por lo que la nueva fecha de término de obra es el 02 de Junio de 2012.  Con Carta N° 149-2012-CSR-JCTN de fecha 22 de Agosto de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, Presentado por la contratista con Carta N° 124-12-RL-CAL-R de fecha 15 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 261-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

73

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Ampliación de Plazo N° 03, por Treinta y Cuatro (34) días calendario, por lo que el término del plazo seria el 06 de Julio de 2013.  Con Carta N° 155-2012-CSR-JCTN de fecha 28 de Agosto de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 04, Presentado por la contratista con Carta N° 126-12-RL-CAL-R de fecha 21 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 272-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 04, por Seis (06) días calendario, por lo que el término del plazo seria el 12 de Julio de 2013.  Con Carta N° 165-2012-CSR-JCTN de fecha 04 de Setiembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05, Presentado por la contratista con Carta N° 136-12-RL-CAL-R de fecha 29 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 279-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 05, por lo que el término del plazo seria el 12 de Julio de 2013.  Con Carta N° 166-2012-CSR-JCTN de fecha 04 de Setiembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, Presentado por la contratista con Carta N° 138-12-RL-CAL-R de fecha 30 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 279-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 06, por lo que el término del plazo seria el 12 de Julio de 2013.  Con Carta N° 171-2012-CSR-JCTN de fecha 06 de Setiembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, Presentado por la contratista con Carta N° 139-12-RL-CAL-R de fecha 30 de Agosto de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 290-2012-GRSM-PEAM.01.00, se deniega la Ampliación de Plazo N° 07, por lo que el término del plazo seria el 12 de Julio de 2013.  Con Carta N° 210-2012-CSR-JCTN de fecha 02 de Octubre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08, Presentado por la contratista con Carta N° 148-12-RL-CAL-R de fecha 25 de Setiembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 318-2012-GRSM-PEAM.01.00, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 08, por Dos (02) días calendario, por lo que el término del plazo seria el 14 de Julio de 2013. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

74

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 Con Carta N° 253-2012-CSR-JCTN de fecha 03 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 09, Presentado por la contratista con Carta N° 177-12-RL-CAL-R de fecha 27 de Octubre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 360-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 09, por lo que el término del plazo seria el 14 de Julio de 2013.  Con Carta N° 260-2012-CSR-JCTN de fecha 08 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 10, Presentado por la contratista con Carta N° 178-12-RL-CAL-R de fecha 01 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 366-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 10, por lo que el término del plazo seria el 14 de Julio de 2013.  Con Carta N° 264-2012-CSR-JCTN de fecha 15 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 11, Presentado por la contratista con Carta N° 185-12-RL-CAL-R de fecha 08 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 384-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 11, por 15 (Quince) días Calendario, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 267-2012-CSR-JCTN de fecha 21 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, Presentado por la contratista con Carta N° 187-12-RL-CAL-R de fecha 14 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 395-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 12, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 268-2012-CSR-JCTN de fecha 22 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 13, Presentado por la contratista con Carta N° 189-12-RL-CAL-R de fecha 15 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 394-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

75

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Ampliación de Plazo N° 13, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 277-2012-CSR-JCTN de fecha 29 de Noviembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 14, Presentado por la contratista con Carta N° 192-12-RL-CAL-R de fecha 22 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 414-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 14, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 280-2012-CSR-JCTN de fecha 01 de Diciembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 15, Presentado por la contratista con Carta N° 194-12-RL-CAL-R de fecha 24 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 416-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 15, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 282-2012-CSR-JCTN de fecha 04 de Diciembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 16, Presentado por la contratista con Carta N° 197-12-RL-CAL-R de fecha 27 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 420-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 16, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 292-2012-CSR-JCTN de fecha 07 de Diciembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 17, Presentado por la contratista con Carta N° 198-12-RL-CAL-R de fecha 30 de Noviembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 421-2012-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 17, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 312-2012-CSR-JCTN de fecha 25 de Diciembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 19, Presentado por

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

76

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

la contratista con Carta N° 211-12-RL-CAL-R de fecha 18 de Diciembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 001-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 19, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 313-2012-CSR-JCTN de fecha 27 de Diciembre de 2012, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 20, Presentado por la contratista con Carta N° 218-12-RL-CAL-R de fecha 21 de Diciembre de 2012.  Con Resolución Gerencial N° 003-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 20, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 049-2013-CSR-JCTN de fecha 05 de Febrero de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 21, Presentado por la contratista con Carta N° 009-13-RL-CAL-R de fecha 29 de Enero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 048-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 21, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 052-2013-CSR-JCTN de fecha 07 de Febrero de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 22, Presentado por la contratista con Carta N° 011-13-RL-CAL-R de fecha 31 de Enero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 058-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 22, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 063-2013-CSR-JCTN de fecha 22 de Febrero de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 23, Presentado por la contratista con Carta N° 019-13-RL-CAL-R de fecha 16 de Febrero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 076-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 23, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 066-2013-CSR-JCTN de fecha 25 de Febrero de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 24, Presentado por la contratista con Carta N° 017-13-RL-CAL-R de fecha 19 de Febrero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 084-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

77

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Ampliación de Plazo N° 24, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 069-2013-CSR-JCTN de fecha 03 de Marzo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 25, Presentado por la contratista con Carta N° 043-13-RL-CAL-R de fecha 23 de Febrero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 094-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 25, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 080-2013-CSR-JCTN de fecha 09 de Marzo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 26, Presentado por la contratista con Carta N° 047-13-RL-CAL-R de fecha 28 de Febrero de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0104-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 26, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 091-2013-CSR-JCTN de fecha 21 de Marzo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 27, Presentado por la contratista con Carta N° 052-13-RL-CAL-R de fecha 14 de Marzo de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0121-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 27, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 098-2013-CSR-JCTN de fecha 30 de Marzo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 28, Presentado por la contratista con Carta N° 054-13-RL-CAL-R de fecha 23 de Marzo de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0131-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 28, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 118-2013-CSR-JCTN de fecha 09 de Abril de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 29, Presentado por la contratista con Carta N° 060-13-RL-CAL-R de fecha 02 de Abril de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0149-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 29, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

78

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 Con Carta N° 124-2013-CSR-JCTN de fecha 12 de Abril de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 30, Presentado por la contratista con Carta N° 063-13-RL-CAL-R de fecha 05 de Abril de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0160-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 30, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 161-2013-CSR-JCTN de fecha 07 de Mayo de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 31, Presentado por la contratista con Carta N° 067-13-RL-CAL-R de fecha 30 de Abril de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0161-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 31, por lo que el término del plazo seria el 29 de Julio de 2013.  Con Carta N° 191-2013-CSR-JCTN de fecha 04 de Junio de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 32, Presentado por la contratista con Carta N° 075-13-RL-CAL-R de fecha 28 de Mayo de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 32, por 03 (Tres) días Calendario, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 190-2013-CSR-JCTN de fecha 04 de Junio de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 33, Presentado por la contratista con Carta N° 076-13-RL-CAL-R de fecha 28 de Mayo de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0224-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 33, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 236-2013-CSR-JCTN de fecha 08 de Agosto de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 34, Presentado por la contratista con Carta N° 094-13-RL-CAL-R de fecha 01 de Agosto de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0315-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 34, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 237-2013-CSR-JCTN de fecha 08 de Agosto de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 35, Presentado por SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

79

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

la contratista con Carta N° 095-13-RL-CAL-R de fecha 01 de Agosto de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0316-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 35, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 238-2013-CSR-JCTN de fecha 08 de Agosto de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 36, Presentado por la contratista con Carta N° 096-13-RL-CAL-R de fecha 01 de Agosto de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0317-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 36, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 239-2013-CSR-JCTN de fecha 08 de Agosto de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 37, Presentado por la contratista con Carta N° 097-13-RL-CAL-R de fecha 01 de Agosto de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0318-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 34, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Con Carta N° 240-2013-CSR-JCTN de fecha 08 de Agosto de 2013, se da trámite ante la entidad, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 38, Presentado por la contratista con Carta N° 098-13-RL-CAL-R de fecha 01 de Agosto de 2013.  Con Resolución Gerencial N° 0319-2013-GRSM-PEAM.01.00, se Deniega la Ampliación de Plazo N° 38, por lo que el término del plazo seria el 01 de Agosto de 2013.  Que mediante Carta Nº 226-2013-CSR-JCTN, se comunica que el día 01 de agosto de 2013 finalizó el Plazo de Ejecución de Obra, en concordancia con la Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM.01.00 que aprueba la ampliación de Plazo N° 32 por 03 (Tres) días calendarios que acumulado a anteriores ampliaciones extiende el plazo de ejecución de obra a 628 (Seiscientos Veintiocho) días calendarios, y teniendo como fecha de inicio de obra el 13 de Noviembre de 2011. 02.16

DESENVOLVIMIENTO DEL CONTRATISTA.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

80

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Durante los 30 días del mes de Noviembre de 2013, el Contratista a trabajado en el la excavación de cimientos, vaciado de solado, vaciado de cimiento corrido, encofrado, habilitación y armado de acero, vaciado de concreto en vigas de cimentación, columnas, vigas del cerco perimétrico de la cisterna proyectada, tarrajeo interior y de fachada del cerco perimétrico de la cisterna proyectada, colocación e Instalación de tubería, colocación de arena sobre la clave del tubo, relleno y compactación de zanjas de Conexiones Domiciliarias de agua potable y Alcantarillado, encofrado y vaciado de losas de protección de conexiones de agua potable y alcantarillado, entre otros. Por lo cual la contratista hizo un avance del 0.011%, y considerando su porcentaje acumulado se tiene 86.085% del porcentaje acumulado mensual, por lo que la obra se encuentra atrasada habiendo sobrepasado la fecha de fin de plazo de ejecución de obra.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

81

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

3

DE LA SUPERVISION 3.1

DATOS CONTRACTUALES DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN

Concurso Público

:

Nº 0001-2011-GRSM-PEAM-CE-PRIMERA CONVOCATORIA.

Supervisión

:

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA.

Domicilio Legal de la Supervisión

:

Av. del Pinar Nº 180-Of.803-Chacarilla-Surco.

Monto del Presupuesto Contratado

:

Modalidad de Contrato

:

Plazo de Ejecución

:

Total de Días

A Suma Alzada I)

540 días calendario (Ejecución)

II)

60 días calendario (liquidación)

:

600 días calendario

Fecha de Firma de Contrato

:

27/12/2011

Fecha de Inicio Contractual

:

28/12/2011

Fecha de Termino Contractual

:

18/07/2013

Jefe de Supervisión de Obra

:

Ing. Julio Cesar Torres Navarro.

03.02 Organización y Personal de Supervisión. CARGO

ESPECIALIDAD

NOMBRE

Coordinador de obra

Ing. Civil

Ing. Javier Garay.

Ing. Jefe de Supervisión

Ing. Civil

Ing. Julio Cesar Torres Navarro.

Ing. Supervisor de Obra

Ing. Sanitario

Ing. Pedro Cecilio Carrión Castillo.

Especialista en Redes de agua potable

Ing. Sanitario

Ing. Alfredo Acruta Sánchez.

Especialista Higiene

Ing. Ambiental

Ing. Elsa Llaja Díaz.

Especialista en planta de tratamiento de aguas residuales

Ing. Civil

Ing. David Paul Vásquez Maguiña.

Especialista en Impacto Ambiental

Ing. Ambiental

Blanca Ocampo Casique.

Personal Profesional

en

Seguridad

e

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

82

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Especialista Electromecánico

Ing. Mecánico Electricista

Ing. Luis Rómulo ccoillo Encio

Personal Técnico Técnico de Topografía

01

Técnico de Suelos y Concreto

01

Técnico en Dibujo CAD

01

Personal Auxiliar Secretaria

Secretaria

01

Ayudante de Topografía

Tec. Construcción

02

Ayudante de Suelos y Concreto

Tec. Construcción

02

3.3

INSTALACIONES Y RECURSOS DEL SUPERVISOR



Recursos del supervisor. Oficinas, equipamiento en obra y en oficina, mobiliario y otros. Equipos de Oficina:

o

Computadoras: (8)



(6) Pentium ® Dual-Corel CPU, (2) con

o monitor Samsung.

(2) Computadoras Portaliles.

o 

Impresoras. (1) (1) Impresora HP Office Jet Pro K8600

o 

Plotter: (1) (1) HP Design jet 111

o  o  o

Scanner (1) (1) Scanner. Cámara Digital: (5) Fujifilm LCD. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

83

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

Equipos de Obra:

o

Camioneta:



(2) 4x4 doble cabina.

o

Alquiler de equipo de topografía (1 teodolito mecánico, 1

 Nivel Mecánico).

Alquiler de Equipos de Laboratorio.



Mobiliario:

o 

Muebles para Computadora (6)



Archivador (2)



Mueble porta Impresoras (1)



Silla (8). Además de lo Ofertado:

o

Moto Vehicular lineal (3).



3.4

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

ASIENTO N° 2154 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 En respuesta a los asientos 2145, 2153, 2147 del contratista referido al stand by de equipos y maquinarias, esta supervisión insiste que es su responsabilidad el estado situacional que aduce, toda vez que no se refleja en avance de obra, insistimos y nos reafirmamos en programar estos según nuestros asientos 2135, 2120 y otros relacionados. ASIENTO N° 2155 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 En relación al asiento 2146 del contratista se recibe documentación aludida para su evaluación de nuestro especialista. ASIENTO N° 2156 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 En relación al asiento 2148 del contratista, nos reafirmamos en todos sus extremos en nuestros asientos 2135, 2119, 2101 y otros relacionados. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

84

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ASIENTO N° 2157 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 En relación al asiento 2149 del contratista, nos reafirmamos en todos sus extremos en nuestros asientos 2137, 2122 y otros relacionados. ASIENTO N° 2158 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 Estamos a la espera del trámite de la solicitud del estado situacional de red de agua y desagüe en Av. Raymondi presentado a seda par para su análisis. ASIENTO N° 2159 DE LA SUPERVISION 01/06/2013 Mediante carta N° 186-2013-CSR-JCTN 31/05/2013 se alcanza a la contratista carta N° 0502013-GRSM-PEAM-01.00 conteniendo modificación del punto de reducción de prestaciones de servicio de ejecución de obra N° 01con clausula adicional adjunta para su atención. ASIENTO N° 2162 DE LA SUPERVISION 03/06/2013 En respuesta al asiento 2160 del contratista, se revisa documentación para su evaluación. En respuesta al asiento 2161 del contratista, se revisa documentación para su evaluación y tramite. ASIENTO N° 2163 DE LA SUPERVISION 03/06/2013 Nuestros técnicos de campo reportan: Día 01/06/2013: - relleno y compactación de zanja Bz 24-Bz 23, eliminación de material excedente, ingreso de materiales granulado. -llenado segundo cuerpo reservorio proyectado h=1.20m con concreto premezclado, colocación entre cuerpos stop 6”. Día 02/06/2013: - desencofrado segundo cuerpo reservorio, Inst. Acero. -solaqueo buzones en emisor 1. Día 03/06/2013: -termina instalación armado acero en reservorio, encofrado. -exc. E instalaciones de tuberías Bz 24-Bz 25. -inst.de niple + 1 tubo con mat.granular. -inst. Hidrantes f-07: jr. Amazonas/jr. Venecia, jr. Aviación/carretera FBT.

3.5

EVALUACIÓN DE PARTIDAS QUE INTEGRAN LA RUTA CRITICA

El presente muestra una evaluación respecto a la ejecución oportuna de las partidas que integran la ruta crítica, a fin de determinar que estas partidas no generen atrasos en obra, cronograma de acorde a la ampliación de plazo N° 32 otorgado. Ampliación del Sistema de Agua y Desagüe: Las partidas que integran la ruta crítica son las siguientes.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

85

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

02.00.00.- Captación Proyectada Rio Negro CAP-01: Partida que según el cronograma de obra empieza 13/04/2012 y termina 15/08/2012, partida que se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial Nº 0862013-GRSM-PEAM.01.00 03.00.00.- Línea de Impulsión Proyectada LI-01: Partida que según el cronograma de obra empieza 16/08/2012 y termina 19/09/2012, partida que no interviene en la ruta crítica, no obstante el permiso de libre disponibilidad se efectivizó el 15/11/2012, por lo que esta partida muestra un atraso de obra, 04.00.00.- Línea de Conducción Proyectada Rio Negro: Partida que según el cronograma de obra empieza 12/01/2012 y termina 15/01/2013, partida que sufrió una reducción de metas de 1760 ml desde la captación, con la Resolución Gerencial Nº 086-2013-GRSM-PEAM.01.00; contraloría aprobó parcialmente el adicional de obra N°14 “Partidas Nuevas Debido a diferencia del Tipo de Terreno y Mayores Metrados en la Línea de Conducción”; pese a lo cual el restante de esta partida junto al adicional de obra N°14 se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013. 05.00.00.- Mejoramiento del reservorio Existente Quebrada Uquihua: Partida que según el cronograma de obra empieza 29/08/2012 y termina 05/05/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra. 06.00.00.- Reservorio Apoyado Proyectado Rio Negro: Partida que según el cronograma de obra empieza 01/05/2012 y termina 29/07/2013, por lo que esta partida muestra un atraso de obra, 07.00.00.- Cisterna Proyectada: Partida que según el cronograma de obra empieza 09/11/2012 y termina 29/07/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra. 08.00.00 REABILITACION DE LINEA DE ADUCCION EXISTENTE: Partida que según el cronograma de obra empieza 19/09/2012 al 05/02/2013, por lo que esta partida muestra un atraso en obra. 10.00.00.- Conexiones Domiciliarias de Agua Potable: Partida que según el cronograma de obra empieza 08/05/2012 y termina 31/03/2013, y hasta la fecha SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

86

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

no se cuenta con el padrón de usuarios para estas conexiones establecido por el órgano correspondiente; por lo que esta partida muestra atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 03012013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013. 11.00.00.- Micro medición: Partida que según el cronograma de Obra empieza 05/11/12 y termina 02/06/13, por lo que esta partida muestra un atraso en obra. 12.00.00.- Redes de Alcantarillado: Partida que según el cronograma de obra empieza 28/11/2011 y termina 07/04/2013, por lo que esta partida muestra un atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013. 13.00.00.- Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado: Partida que según el cronograma de obra empieza 23/07/2012 y termina 05/05/2013, y hasta la fecha no se cuenta con el padrón de usuarios para estas conexiones establecido por el órgano correspondiente; por lo que esta partida muestra atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 03012013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013. 14.00.00.- Emisor Proyectado: Partida que según el cronograma de obra empieza 17/07/2012 y termina 05/05/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra. 15.00.00.- Estación de Bombeo CBD-01: Partida que según el cronograma de obra empieza 09/01/2012 y termina 21/09/2012, partida que se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSMPEAM.01.00. el 08/08/2013. 16.00.00.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Partida que según el cronograma de obra empieza 19/02/2012 y termina 05/05/2013, partida que se SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

87

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial Nº 0972013-GRSM-PEAM.01.00 18.00.00.- Sistema de Utilización MT 22.9 KV sistema de Bombeo de Agua Potable: Partida que según el cronograma de obra empieza 31/05/2012 y termina 20/07/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra. 19.00.00.- Sistema de Utilización MT 22.9 KV sistema de Bombeo de Desagüe: Partida que según el cronograma de obra empieza 22/08/2012 y termina 27/07/2013 no obstante el permiso de libre disponibilidad se hiso efectivo el 14/05/2013, por lo cual la empresa contratista presento la Ampliación de plazo N° 32 que fue aprobada con Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM01.00 por 3 días calendarios, pese a lo cual esta partida muestra atraso de obra.

3.6 CONTROL DE CALIDAD 03.06.01 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYOS. Control de Compresión de Concreto.- El contratista con presencia de la supervisión realizo el ensayo de rotura de probetas, de la cúpula del reservorio existente, todos los resultados obtenidos cumplen con los porcentajes establecidos por las normas según edades, realizadas por el laboratorio de ensayos de materiales LEM-UNSM-T. (De la Contratista). Por otro lado se hizo la rotura de probetas de la cúpula del reservorio existente, obteniéndose resultados por encima del 100% de la resistencia especificada, por lo que los resultados fueron satisfactorios, realizados en el laboratorio Consultoría Selva, Consultores en Ingeniería Geotécnica y Ensayo de Materiales. (De la Supervisión). (Anexo 04).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

88

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

3.7

VALORIZACIONES PRESENTADAS POR LA SUPERVISION  Valorización N° 01 de la Supervisión del 28 de Diciembre al 31 de diciembre de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 14,955.24 (Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 24/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 02 de la Supervisión del 01 de Enero al 31 de Enero de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 115,747.24 (Ciento Quince Mil Setecientos Cuarenta Siete con 24/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 03 de la Supervisión del 01 de Febrero al 29 de Febrero de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 108,623.99 (Ciento Ocho Mil Seiscientos Veintitrés con 99/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 01 de la Supervisión por Revisión del Expediente Técnico de Obra que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 93,489.94 (Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 94/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 04 de la Supervisión del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 120,727.24 (Ciento Veinte Mil Seiscientos Veintisiete con 24/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 05 de la Supervisión del 01 de Abril al 30 de Abril de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 117,448.90 (Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 90/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 06 de la Supervisión del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 121,408.56 (Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Ocho con 56/100 Nuevos Soles).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

89

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 Valorización N° 07 de la Supervisión del 01 de Junio al 30 de Junio de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 117,448.90 (Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 90/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 08 de la Supervisión del 01 de Julio al 31 de Julio de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 121,475.56 (Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 56/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 09 de la Supervisión del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 122,089.87 (Ciento Veintidós Mil Ochenta y Nueve con 87/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 10 de la Supervisión del 01 de Setiembre al 30 de Setiembre de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 118,800.02 (Ciento Dieciocho Mil Ochocientos con 02/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 11 de la Supervisión del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 122,558.98 (Ciento Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Ocho con 98/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 12 de la Supervisión del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 118,756.95 (Ciento Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis con 95/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 13 de la Supervisión del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2012 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 122,704.18 (Ciento Veintidós Mil Setecientos Cuatro con 18/100 Nuevos Soles).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

90

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 Valorización N° 14 de la Supervisión del 01 de Enero al 31 de Enero de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 122,849.38 (Ciento Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 38/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 15 de la Supervisión del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 110,859.83 (Ciento Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 83/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 16 de la Supervisión del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 123,854.59 (Ciento Veintitrés Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 59/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 17 de la Supervisión del 01 de Abril al 30 de Abril de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 120,161.94 (Ciento Veinte mil Ciento Sesenta y uno con 94/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 18 de la Supervisión del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto

a

cancelar

de

S/.

124,401.88

(Ciento

Veinticuatro

Mil

Cuatrocientos Uno con 88/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 19 de la Supervisión del 01 de Junio al 19 de Junio de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 84,367.23 (Ochenta y Cuatro mil Trescientos Sesenta Siete con 23/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 01 por prestación adicional de los servicios de supervisión del 20 de Junio al 17 de Julio de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 129,581.88 (Ciento Veintinueve Mil Quinientos Ochenta y Uno con 88/100 Nuevos Soles). SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

91

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 Valorización N° 02 por prestación adicional de los servicios de supervisión del 18 de Julio al 01 de Agosto de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 30.105.05 (Treinta Mil Ciento Cinco con 05/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 20 de la Supervisión del 02 de Agosto al 31 de Agosto de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 102,168.49 (Ciento Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho con 49/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 21 de la Supervisión del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 173,833.67 (Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Tres con 67/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 22 de la Supervisión del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 139.699.94 (Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Nueve con 94/100 Nuevos Soles).  Valorización N° 23 de la Supervisión del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2013 que aplicando los reajustes con su respectivo IGV resulta un monto neto a cancelar de S/. 135,193.49 (Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Tres con 49/100 Nuevos Soles).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

92

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

3.8

CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE LA SUPERVISION SEGUROS DEL PERSONAL (Anexo 03)

A la fecha, la Supervisión mantiene vigente las Cartas Fianzas que se estipulan en su Contrato de Obra, tales como: Esta vigente.

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Fiel Cumplimiento

0011-0347-9800102485-24

Banco Continental

S/. 157,932.22

21/12/2011

16/09/2013

Fiel Cumplimiento

010309723-004

Scotiabank

S/. 157,932.25

23/12/2011

17/12/2013

Carta Fianzas

Nº de Fianza

Banco

Monto

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

Adelanto Directo

4410031634.07

BanBif

S/. 50,931.18

10/09/2013

08/12/2013

Adelanto Directo

4410031653.07

BanBif

S/. 50,931.18

10/09/2013

08/12/2013

3.9

INFORME DE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL (ANEXO 01).

3.10 INFORME DE ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL (ANEXO 02).

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

93

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

4

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES:  El contratista muestra un atraso en el plazo de obra de 121 días calendarios. Calculados desde el 01/08/2013 fecha en la que finaliza el plazo de ejecución de obra, hasta el 30/11/2013 fecha en la que se cierra este informe.  El Contratista, a la fecha, está por debajo del porcentaje programado en el avance de obra establecido en el Cronograma Valorizado de Obra, estando en un 86.085% por debajo del cronograma acumulado general por efectos de la ampliación de lazo N° 32, incluye adicionales, deductivos y los dos primeros recortes de meta, por lo que la Obra se encuentra atrasada para el mes de Agosto de 2013.  Se muestra que la obra se encuentra atrasada para un cronograma mensual acumulado, por lo que se recomienda a la contratista a tomar las medidas necesarias del caso para no acarrear mayor atraso a la Obra.  Se recomienda solucionar temas pendientes tratados en actos de acuerdo realizados en instalaciones de la entidad con presencia de la misma, la supervisión y la contratista, por lo que insta a la entidad a tomar las medidas del caso.  Se recomienda dar respuesta a las consultas realizadas por mi intermedio al proyectista a fin de evitar retrasos, por lo que insta a la entidad a tomar las medidas del caso.  Con fin de coordinación se solicita la entidad hacer llegar de forma inmediata copias de documentación referidas al contratista (resoluciones, cartas, CARTAS FIANZA, etc.)  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concierne a la partida 03.00.00.- Línea de Impulsión Proyectada LI-01: Partida que según el cronograma de obra empieza 16/08/2012 y termina 19/09/2012 no obstante el permiso de libre disponibilidad se efectivizó el 15/11/2012.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concierne a la partida 04.00.00.- Línea de Conducción Proyectada Rio Negro: Partida que según el cronograma de obra empieza 12/01/2012 y termina 15/01/2013, partida que sufrió una reducción de metas de 1760 ml desde la captación, con la Resolución

Gerencial

Nº

086-2013-GRSM-PEAM.01.00;

contraloría

aprobó

parcialmente el adicional de obra N°14 “Partidas Nuevas Debido a diferencia del Tipo de Terreno y Mayores Metrados en la Línea de Conducción”; pese a lo cual el restante de esta partida junto al adicional de obra N°14 se redujo de las metas del SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

94

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concierne a la partida 07.00.00.- Cisterna Proyectada: Partida que según el cronograma de obra empieza 11/09/2012 y termina 29/07/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 10.00.00.- Conexiones Domiciliarias de Agua Potable: Partida que según el cronograma de obra empieza 08/05/2012 y termina 31/03/2013, y hasta la fecha no se cuenta con el padrón de usuarios para estas conexiones establecido por el órgano correspondiente; por lo que esta partida muestra atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 03012013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 12.00.00.- Redes de Alcantarillado: Partida que según el cronograma de obra empieza 28/11/2011 y termina 07/04/2013, por lo que esta partida muestra un atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 13.00.00.- Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado: Partida que según el cronograma de obra empieza 23/07/2012 y termina 05/05/2013, y hasta la fecha no se cuenta con el padrón de usuarios para estas conexiones establecido por el órgano correspondiente; por lo que esta partida muestra atraso de obra, no obstante todo trabajo faltante a realizarse en la franja de derecho de vía en la carretera Fernando Belaunde Terry, y en los jirones Raimondi y Teobaldo López se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 03012013-GRSM-PEAM.01.00. el 08/08/2013.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 14.00.00.- Emisor Proyectado: Partida que según el cronograma de obra empieza 17/07/2012 y termina 05/05/2013, por lo que esta partida muestra atraso SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

95

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

de obra.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 15.00.00.- Estación de Bombeo CBD-01: Partida que según el cronograma de obra empieza 09/01/2012 y termina 21/09/2012, partida que se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial N° 0301-2013-GRSMPEAM.01.00. el 08/08/2013.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 16.00.00.- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Partida que según el cronograma de obra empieza 19/02/2012 y termina 05/05/2013, partida que se redujo de las metas del contrato de obra con la Resolución Gerencial Nº 097-2013-GRSM-PEAM.01.00.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 18.00.00.- Sistema de Utilización MT 22.9 KV sistema de Bombeo de Agua Potable: Partida que según el cronograma de obra empieza 31/05/2012 y termina 20/07/2013, por lo que esta partida muestra atraso de obra.  Según el análisis realizado sobre la programación de obra, en lo concerniente a la partida 19.00.00.- Sistema de Utilización MT 22.9 KV sistema de Bombeo de Desagüe: Partida que según el cronograma de obra empieza 22/08/2012 y termina 27/07/2013 no obstante el permiso de libre disponibilidad se hiso efectivo el 14/05/2013, por lo cual la empresa contratista presento la Ampliación de plazo N° 32 que fue aprobada con Resolución Gerencial N° 0225-2013-GRSM-PEAM01.00 por 3 días calendarios, pese a lo cual esta partida muestra atraso de obra.  A la fecha se ha presentado la Valorización N° 16 del Adicional N° 01, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 01 es de 99.526%.  A la fecha se ha presentado la Valorización N° 16 del Adicional N° 03, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 03 es de 97.703%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 11 del Adicional N° 06, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 06 es de 95.713%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 09 del Adicional N° 07, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 07 es de 97.847%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 01 del Adicional N° 09, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 09 es de 100.00%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 03 del Adicional N° 10, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 10 es de 100.00%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 09 del Adicional N° 11, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 11 es de 79.599%. SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

96

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

 A la fecha no se tiene una valorización del Adicional N° 12 y fue recortado de las metas del proyecto por Resolución Gerencial N° 097-2013-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 12/03/2013.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 08 del Adicional N° 13, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 13 es de 99.487%.  A la fecha se ha presentado la valorización N° 01 del Adicional N° 15, por lo que el avance Acumulado de este Adicional de Obra N° 15 es de 100.00%.  Se le ha recomendado al Contratista mantener una fluida comunicación con la Supervisión, en aras de conjugar esfuerzos para solucionar los diversos problemas que se presentan en obra.

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

97

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 01 (INFORME DE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

98

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 02 (INFORME DE ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

99

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 03 (CARTAS FIANZAS + SEGUROS DE PERSONAL DE SUPERVISION)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

100

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 04 (CONTROL DE CALIDAD – PRUEBA DE ROTURA)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

101

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 05 (CONTRATO SUPERVISION)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

102

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 06 (CARTAS CURSADAS Y RECIBIDAS)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”

103

CONSORCIO SUPERVISOR RIOJA

ANEXO N° 07 (VALORIZACION CONTRACTUAL N° 25)

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA”