Especificaciones Técnicas de Hospital

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONDICIONES GENERALES PROYECTO: “AMPL IACIÓN ÁREA DE CIRUGÍA Y SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL OBRERO Nº 12 UYUNI”  1.  ANTECEDENTES El presente documento constituye el Diagnostico de la Ampliación Área de Cirugía y Servicio de Emergencias del Hospital Obrero N° 12 Distrital Uyuni Potosí. Por disposición del Decreto Supremo N° 29601 se establece que el objetivo de la Salud Familiar es contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como el acceso efectivo a los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la participación comunitaria efectiva en la toma de decisiones en la gestión participativa y control social y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la persona familia y comunidad; además de aceptar, respetar, valorar y articular la medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la población. En este contexto se define salud como un proceso de equilibrio y armonía biopsicosocial, cultural y espiritual de la persona consigo misma y con su entorno, que implica la familia, la l a comunidad y la naturaleza.   1.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA: El presente proyecto tiene como objetivo general: BRINDAR UN AÓPTIMO SERVICIO DE CALIDAD Y CALIDEZDEASALUD. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA TRAVÉS DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA Los objetivos específicos consisten en: Realizar una ampliación en los quirófanos con las instalaciones necesarias considerando los requerimientos de la parte médica. Dotar de ambientes adecuados y actualizados conforme a normativas médicas vigentes en el medio. Ampliación de los quirófanos 857,02 m 2 con sus respectivas obras complementarias. Incrementar la capacidad de atención quirúrgica en un 100%. Mejorar la calidad de atención con la implementación de la nueva amplia infraestructura.  infraestructura.   Balance oferta demanda.-  demanda.-  -

La población beneficiaria del presente proyecto está especificada de la siguiente manera: TOTAL PACIENTES: 390 (destino 2016) Proyección de la población beneficiaria. POBLACION PROYECTADA AÑO PACIENTES 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

390 449 516 593 682 784 902 1,037

 

Se puede observar un crecimiento de la población beneficiaria, lo cual indica que un proceso de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de salud es muy necesaria: OFERTA DEL SERVICIO AÑO CANTIDAD CANTIDAD DE DE MEDICOS ENFERMERAS 2016 16 16 Según el anterior cuadro la cantidad de médicos y enfermeras considerando todas las especialidades ha experimentado un crecimiento, no obstante, no es suficiente para abastecer la demanda de los pacientes. Es decir, la cantidad de cirugías requeridas por la población es mucho mayor a la capacidad de atención quirúrgica otorgada por el quirófano del Hospital Obrero de Uyuni. A continuación, se refleja el resumen de partos y nacimientos registrados en el servicio de maternidad, por clase de parto, sexo y muerte postnatales en la gestión 2014. Proyección de la oferta y demanda POBLACION DEMANDANTE Y OFERTANTE AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CANTIDAD POBLACIÓN DE ADSCRITA CANTIDAD DE MEDICOS ENFERMERAS 390 16 16 449 18 18 516 20 20 593 22 22 682 24 24 784 26 26 902 28 28 1,037 30 30 Fuente: diagnóstico 2016

Como se puede observar en el anterior cuadro cuadr o la población demandante de servicios quirúrgicos qui rúrgicos sobre pasa a la cantidad de médicos. Conclusiones. -  -   



   





 



 



El proyecto mejora la cobertura de salud de la población beneficiaria en la zona alta de la ciudad de Uyuni. Con el proyecto se reducirá la tasa de mortalidad en la ciudad de Uyuni. Con el proyecto se facilitará el mejor equipamiento en el Hospital Obrero Nº 12 de la ciudad de Uyuni. Realizada la evaluación del proyecto se tiene los resultados de los principales indicadores privados, el VANP es 46.486,21 Sus. lo cual refleja que el proyecto es rentable en términos PRIVADOS, la TIRP muestra un margen de rentabilidad de 13,50% y es superior a la tasa de descuento privado de descuento de 12,81%. Considerando el estudio técnico, económico, social y ambiental con sus respectivos costos y beneficios para el proyecto se tiene ti ene como resultado que el Proyecto es rentable.  rentable.  

 

Recomendaciones. -  -  Según el presente proyecto se recomienda los siguientes aspectos:  



 



 



Considerando los resultados de la evaluación y privada, así como el análisis de sensibilidad el proyecto refleja rentabilidad privada por lo tanto se recomienda aprobar el Estudio a Diseño Final. Se recomienda que el proyecto Estudio de Identificación (E. I.) Ampliación Quirófanos Uyuni pase a la etapa de ejecución de obra debido a que el mismo cumple con todas las Normas Técnicas vigentes. Se recomienda la participación de los beneficiarios del proyecto sobre todo en la fase de mantenimiento (cuidado) para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

2.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Distrital de Uyuni - Potosí Calle Sucre y Calle F. Fernández a.  CROQUIS DE UBICACIÓN El Hospital Obrero N° 12 de la Caja Nacional de Salud Distrital Uyuni Potosí, se encuentran: al Norte, con la Calle Sucre; al Este con la Calle F. Fernández; al Sur con la Avenida Arce y; al Oeste colinda con Calle Boquerón.

 

 

3.  ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN La construcción comprende todos los trabajos señalados en las especificaciones técnicas, formularios de licitación y planos. Comprende también, todos los trabajos adicionales que en el curso de la ejecución resulten necesarios y que fueran encomendados por la Entidad Contratante, mediante órdenes de cambio y contratos modificatorios, previamente aprobados por la Institución. Debe cumplirse con las Normas Básicas de Salud de Infraestructura en Hospitales de Segundo Nivel, con lo cual se dotará del Confort necesario a todos los pacientes hospitalizados, médicos y personal del Hospital, para el mejor desarrollo de sus actividades La nueva capacidad de funcionamiento del Hospital Obrero N°12 de la C.N.S después de ejecutado el proyecto cubrirá la demanda insatisfecha de los pacientes. La Empresa ejecutora debe contar con el personal adecuado y/o especializado que haga efectivo el proyecto. 4.  OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: a.  OBJETIVO GENERAL. Mejorar la calidad de los Servicios de Salud del Hospital Obrero N°12 de la C.N.S mediante la ampliación de su infraestructura acorde a las exigencias del nuevo sistema integral de salud.

 

b.  Objetivos Específicos: Incrementar la cobertura actual del Hospital Obrero N°12, disminuyendo la brecha de la demanda y oferta hospitalaria.      

Mejorar la calidad de los servicios de salud especializados de: CONSULTA EXTERNA CIRUGÍAS

     

ÁREA DE EMERGENCIAS TERAPIA INTERMEDIA Cumplir con las Normas Básicas de Salud de Infraestructura en Hospitales de Segundo Nivel



    

  o  o

 

o

Dotar del Confort necesario a todos los pacientes hospitalizados. Dotar del confort necesario a los médicos y personal del Hospital, para el mejor desarrollo de sus actividades Hacer más funcionales los servicios del Hospital Obrero N°12.

MARCO LÓGICO: AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL OBRERO OBRERO N°12 (CIRUGÍA Y SERVICIO DE DE EMERGENCIAS) DE LA C.N.S. DISTRITAL UYUNI LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES OBJETIVAMENTE OBJETIVAMENTE VERIFICABLES SIN PROYECTO

CON PROYECTO

VARIABLES DE IMPACTO

VARIABLES DE IMPACTO

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS IMPORTANTES

 

E

N

E

R

A

L

Mejorar la calidad de los Servicios de Salud del Hospital Obrero N°12 de la CNS mediante la ampliación de su infraestructura acorde a las exigencias del nuevo sistema integral de salud

- Espacios físicos insuficientes para la atención de pacientes en los servicios de Cirugía Servicio de emergencia

- Infraestructura adecuada para la atención de pacientes de un segundo nivel y de referencia. - Nivel de cobertura con calidad

O

B

J

E

T

I

V

O

G

- Dirección Departamental de la Caja de Seguro social. - Gerencia Administrativaa y Administrativ financiera del CNS Regional Potosí. - Administració Administraciónn de llaa ejecución del Proyecto - Departamento Médico Clínico - Informes documentados. - Verificación in situ - Testimonios de los  pacientes internos

- Se canaliza el 100% del financiamiento requerido. - Los desembolsos de los financiamientos son oportunos. - La inflación no afectará los presupuestos. presupuestos. - Existe cooperación efectiva de las Autoridades  Nacionales y Departamentales de la CNS. - La Empresa ejecutora cuenta con el personal adecuado y/o especializado que haga efectivo el  proyecto. - Existe apoyo de la comunidad.

 

-Incrementar la cobertura actual del Hospital Obrero N°12, disminuyendo la brecha de la demanda y oferta hospitalaria.

FÍ

I

C

O

S

- Mejorar la calidad de los servicios de salud especializados de: CONSULTA EXTERNA MEDICINA INTERNA TERAPIA INTERMEDIA CIRUGÍAS

- La capacidad actual de funcionamiento del Hospital Obrero N°12, no cubre toda la demanda generando demanda insatisfecha

- La nueva capacidad de funcionamiento del Hospital Obrero N°12 de la CNS después de ejecutado el proyecto cubrirá la demanda - La calidad de atención insatisfecha de los a los pacientes no es la  pacientes. adecuada por falta de espacios apropiados en -La calidad del servicio en el Hospital Obrero el Hospital Obrero

SERVICIO -Cumplir conDE lasEMERGENCIAS Normas Básicas  N°12.. de Salud de Infraestructura en - Falta de espacios Hospitales de Segundo Nivel adecuados para el desenvolvimiento - Dotar del Confort necesario a eficiente de los recursos todos los pacientes hospitalizados. humanos O

B

J

E

T

VI

O

S

E

S

P

E

C

- Dotar del confort necesarios a los médicos y personal del Hospital, para el mejor desarrollo de sus actividades - Hacer más funcionales los servicios del Hospital Obrero  N°12.

- Informes técnicos. - Verificación visual in situ. - Estadísticas Estadísticas de la CNS Regional Potosí. - Testimonios de los  pacientes internos. -Testimonios de los médicos, especialistas,  paramédicos y otros otros

 N°12 óptima-de la CNS es la - Los recursos humanos del Hospital Obrero  N°12 de la C.N.S. (especialistas, médicos,  paramédicos y otros) se desenvolverán en un ambiente óptimo para desempeñar sus funciones de manera adecuada .

- Se canaliza el 100% del financiamiento requerido. - Existe cooperación efectiva de las Autoridades  Nacionales y Departamentales de la CNS. - La Empresa ejecutora cuenta con el personal adecuado y/o especializado que haga efectivo el  proyecto. - Existe apoyo de la comunidad.   comunidad. . 

5.  INSPECCIÓN PREVIA La inspección previa se debe contemplar como indica el DBC. 6.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Se considera un plazo estimado de Trescientos Treinta (330) Días Calendario. Calendario. Sin embargo, el Plazo Total se ajustará a la oferta planteada por el proponente que resultare calificado. No obstante, no podrá ser mayor al plazo referencial mencionado. El Plazo propuesto en días calendario, será computado a partir de la fecha en que la Contraparte ASIGNADA (SUPERVISIÓN DEL SERVICIO) expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE. En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo. Emitida la Orden de Proceder, comenzara a correr el plazo de ejecución del Proyecto. El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 7.  NÚMERO DE FRENTES Principalmente debido a aspectos de tiempo, la ejecución del proyecto necesariamente será con varios FRENTES de trabajo simultáneos como mínimo  mínimo  5 frentes, frentes, de esta manera

 

concluir a satisfacción los trabajos. Tomar muy en cuenta este plan, debido a que se tomará y calificará en la evaluación de metodología y plan de trabajo propuesto. 8.  EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE La Empresa  Empresa  deberá contar con una experiencia general  general  mínima por un monto equivalente a una (1) vez el valor de su propuesta y será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años. La experiencia general y/o específica de cada proponente solo se considerará con actas de entrega definitiva o Certificados de Conclusión de obras debidamente Notariadas (De acuerdo al punto 11.3. RECOMENDACIONES). 9.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR Los proponentes deberán contar con una experiencia específica mínima será mínima será por un monto equivalente a (0.5) veces el Valor de su Propuesta. Se consideran similares las siguientes obras:   o  o

  o  o

Hoteles Hospitales Centros de salud Institutos de salud

NOTA: La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, NOTA:  deberá ser acreditada por separado.  separado.   10. PRECIO PRECIO REFERENCIAL PROYECTO

“AMPLIACIÓN

ÁREA DE CIRUGÍA Y SERVICIO DE EMERGENCIAS ” 

PRECIO REFERENCIAL (Bs) 6.569.509,03  

El precio referencial de la Obra es de Bs. 6.569.509,03 (Son: Seis Millones Quinientos Sesenta Nueve Mil Quinientos tres con 03/100 Bolivianos).  Bolivianos).  11. FORMA FORMA DE PAGO La Empresa Constructora presentará a la SUPERVISIÓN y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO, para su revisión, el informe mensual en medio físico y digital, así mismo una solicitud de pago debidamente llenado, con fecha y firma del DIRECTOR DEL PROYECTO, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar la Empresa Constructora el informe mensual y la respectiva solicitud de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por la SUPERVISIÓN DEL SERVICIO, a efectos de deducir los mismos del plazo que LA ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivizarían del pago del citado certificado. De acuerdo a procedimientos internos de la Caja Nacional de Salud.

 

  La SUPERVISIÓN DEL SERVICIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir el informe mensual y en versión definitiva la solicitud de pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y la solicitud para que se enmienden las observaciones, debiendo La Empresa Constructora, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y solicitud, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por SUPERVISIÓN DEL SERVICIO, (con la fecha de aprobación), será remitido a la FISCALIZACIÓN del Departamento Nacional de Infraestructura de Salud –  C.N.S. para el procesamiento del pago. La Empresa Constructora recibirá el pago del monto certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Los pagos se realizarán de forma mensual por avance de obra, según cronograma de desembolsos del adjudicatario, siguiendo las Especificaciones Técnicas, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados, verificados y evaluados en Sitio por la Supervisión y Fiscalización. 12. EXPERIENCIA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA PARA PERSONAL CLAVE REQUERIDO 11.1.  PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO N°  N° 

PROFESIONAL   PROFESIONAL

ACTIVIDAD   ACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6

Ingeniero Ingeniero Civil Civil o o Arquitecto Arquitecto Ingeniero Eléctrico Ingeniero Civil Estructural Ingeniero Civil Sanitario Ingeniero Mecánico –  Electromecánico y/o Industrial Ingeniero de Sistemas y/o Informático Ingeniero Ambiental con registro RENCA

Director de Residente deObra Obra

7 8

Especialistas

El Cargo a Desempeñar y el Cargo similar del Personal Técnico Requerido es el siguiente:

N° 1

2

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO FORMACIÓN CARGO A CARGO SIMILAR (*) DESEMPEÑAR N° CARGO Ingeniería Civil o Arquitecto (Título en provisión Nacional)

Ingeniería Civil o Arquitecto (Título en provisión Nacional)

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

1

2

Director de Obra y/o gerente de Obra Fiscal de Obra Residente de Obra Supervisor de Obra Director de Obra y/o gerente de Obra Fiscal de Obra

3

Residente de Obra

2 3 4 1

 

3

Ingeniería Eléctrica (Título en Provisión Nacional)

Ingeniería Civil (Título en Provisión Nacional) (Especialización en Estructuras)

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

5

Ingeniería Civil (Título en Provisión Nacional) (Especialización en Sanitaria)

ESPECIALISTA SANITARIO

6

Ingeniero Mecánico –  Electromecánico y/o Industrial (Título en Provisión Nacional) Ingeniero Sistemas y/o Informático Ingeniero Ambiental con registro RENCA

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ESPECIALES ESPECIALISTA EN SISTEMAS ESPECIALISTA AMBIENTAL

8

Especialista en su Área

2 1 2 3 4

Supervisor de Obra Director de Obra Fiscal de Obra Especialista en su Área Residente de Obra

5 1 2 3 4 5 1 2

Supervisor de Obra Director de Obra Fiscal de Obra Especialista en su Área Residente de Obra Supervisor de Obra Especialista en su Área Supervisor de Obra

1 2 1 2

Especialista en su Área Supervisor de Obra Especialista en su Área Supervisor de Obra

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

4

7

1

Se debe aconsiderar similar la de experiencia Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación la responsabilidad los cargosen:que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica.

TRABAJADORES NECESARIO NECESARIOS S PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA (Información que debe ser incluida por la Entidad convocante)  convocante)  Personal Requerido

NÚMERO DE TRABAJADORE TRABAJADORES S

Ingeniero Civil o Arquitecto Ingeniero Civil o Arquitecto

1

Arquitecto Ingeniero Eléctrico Ingeniero Civil Estructural Ingeniero Civil Sanitario Ingeniero Mecánico – Electromecánico y/o Industrial Ingeniero de Sistemas y/o Informático Ingeniero Ambiental con registro RENCA

1 1

1

TOTAL

1 1 1 1 1 9

El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base al personal necesario para la ejecución de obra, a fin de aplicarse el margen de preferencia por generación de empleo. Nota.- (*) Las denominaciones del personal requerido son referenciales pudiendo la Entidad Convocante establecer denominaciones denominaciones distintas de acuerdo a las características de la obra.

Director de Obra.  Obra.  El Director de Obra deberá tener formación académica en Ingeniería Civil o Arquitectura.

 

La Experiencia general  general  se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional y debe ser mínima de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta. La Experiencia específica  específica  a partir de la obtención del Título en provisión nacional, mínima de 0.5 veces el monto respecto al valor val or de la propuesta. La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto de la obra. Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Director de Obra y/o Gerente de Obra, Fiscal de obra, Superintendente, Supervisor de Obras. Se consideran Salud.   obras similares las siguientes: Hoteles, Hospitales, Centros de salud, Institutos de Salud. Residente de Obra. El Residente de Obra deberá tener formación académica en Ingeniería Civil o Arquitectura. La Experiencia general  general  se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional, mínima de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta. La Experiencia específica  específica  a partir de la obtención del Título en provisión nacional, mínima de 0.5 veces el monto respecto al valor de la propuesta. La profesional experienciaha será computada considerando el conjunto de contratos en los cuales el desempeñado cargos similares o superiores al cargo de de obra la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto de la obra. Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Director o gerente de Obra, Fiscal de obra, Residente de Obra, Supervisor de Obras. Se consideran obras similares las siguientes: Hoteles, Hospitales, Centros de salud, Institutos de Salud. Especialista en Arquitectura. El Especialista en Arquitectura deberá tener formación académica en Arquitectura y deberá contar con una experiencia general mínima de 3 años y experiencia específica mínima de 2 años en la construcción de obras civiles para Obras de Edificios, Hospitales, Centros de Salud y todo lo referente a Diseño arquitectónico, Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Director o Gerente de Obra, Fiscal de Obra, Especialista en su área, área , Residente de Obra y/o Supervisor de Obras. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional.  nacional.   Especialista Eléctrico.  Eléctrico.  El Especialista Eléctrico deberá tener formación académica en Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y deberá contar con una Experiencia general mínima de 3 años y experiencia específica mínima de 2 años en la construcción de obras civiles en el módulo de instalaciones eléctricas y de redes en general para Obras de Edificaciones. Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Especialista en su área, área, Supervisor de Obras. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional.  nacional.   Especialista en Estructuras. El Especialista en Estructuras deberá tener formación académica en Ingeniería Civil con Especialización en Estructuras y deberá contar con una experiencia general mínima de 3 años y experiencia específica mínima de 2 años en la construcción de obras civiles para Obras de Edificios, Hospitales, puentes y todo lo

 

referente a cálculos estructurales, Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Director o Gerente de Obra, Fiscal de Obra, Especialista en su área, área, Residente de Obra, Supervisor de Obras. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional.  nacional.  Especialista Sanitario.  Sanitario.  El Especialista Sanitario deberá tener formación académica en Ingeniería Civil con especialización en Sanitaria y deberá contar con una experiencia general mínima de 3 años en la construcción de obras civiles y experiencia específica mínima de 2 años en la construcción de obras civiles de sistemas de obras Sanitarias. Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Director o Gerente de Obra, Fiscal de Obra, Especialista en su área, área, Residente de Obra, Supervisor de Obras. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional.  nacional.   Especialista Mecánico –  Electromecánico.  Electromecánico.  El Especialista Mecánico - electromecánico deberá tener formación académica en Ingeniería Electromecánica y/o Mecánica con especialización en instalación de ascensores, instalación de ductos especiales, y todo lo referente a su área, y deberá contar con una experiencia general mínima de 3 años en la construcción de obras civiles y experiencia específica mínima de 2 años en la construcción de obras de instalaciones especiales, ascensores, ductos de ventilación, aire acondicionado, instalación de ductos de aires medicinales, etc. Los cargos similares considerados para la Experiencia son: Especialista su área, Supervisor área, Supervisor de Obras. La experiencia se consideraespecífica a partir del Título en provisiónennacional. Especialista de Sistemas. El Sistemas. El Especialista de instalación de sistemas de red, deberá tener formación académica en Ingeniería de Sistemas o Informática, y todo lo referente a su área, y deberá contar con una experiencia general mínima de 3 años en la construcción de obras civiles y experiencia específica mínima de 2 años en la especialidad de instalación de redes de sistemas informáticos. Los cargos similares considerados para la Experiencia específica son: Especialista en su área, Supervisor área, Supervisor de Obras. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional. Especialista Ambiental. El Especialista Ambiental deberá tener formación académica en Ingeniería Ambiental y/o Civil con RENCA vigente. La Experiencia general mínima es de 3 años a partir de la obtención del Título en provisión nacional. La Experiencia específica mínima es de 2 años como Responsable de medidas de mitigación ambiental, Supervisor ambiental, Fiscal Ambiental, en obras civiles. La experiencia se considera a partir del Título en provisión nacional.  nacional.  11.2.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. No se considera un topógrafo en los profesionales propuestos, por esta razón queda de responsabilidad del contratista, como de supervisión la ejecución de estos trabajos iniciales, que consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia del diseño de la obra.

 

La SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN procederá  procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iníciales consistentes en el replanteo de ejes (horizontales y verticales), nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo. Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA CONTRATISTA,, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de las actividades de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta. 11.3.  RECOMENDACIONES Los profesionales expuestos por las Empresas, no pueden estar propuestos en dos o más procesos de licitación. El Potencial Proponente, debe respaldar su propuesta con los Certificados de Trabajo, Actas de Recepción Definitiva y Contratos equivalentes correspondientes donde se detalle objeto del servicio, plazo y monto final, en fotocopia simple. Así mismo debe entregar los Certificados de Trabajo en fotocopias simples de cada uno de sus profesionales propuestos, además de una fotocopia de Cedula de Identidad, Titulo en Provisión Nacional y Registro Profesional. En caso de adjudicación el proponente debe presentar los certificados de trabajo, Actas de Recepción Definitiva y contratos equivalentes de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el Convocante. 11.4.  OBLIGACIONES El Contratista estará en la obligación de presentar los profesionales calificados en la propuesta técnica para que ejecuten el trabajo, caso contrario, está obligado a presentar como reemplazo a otro profesional con la misma o mejor calificación que el de la propuesta. El Contratista será el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de construcción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los requerimientos del Contratante. Será el responsable del cumplimiento de plazos y cronogramas ofrecidos en su propuesta técnica. El Director de Obra debe Obra debe estar en obra permanentemente, puesto que será el responsable de la correcta ejecución de los trabajos de construcción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los requerimientos del Contratante. Será el responsable del cumplimiento de plazos y cronogramas ofrecidos en su propuesta técnica. En caso de ausencia temporal del Director de Obra por Obra por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor (incendios, inundaciones y otros desastres naturales) o caso fortuito (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.), con conocimiento

 

y autorización del CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior (Residente de obra), con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA. Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles hábiles,, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al Director de Obra,, presentando a consideración del CONTRANTE un profesional de similar o mejor Obra calificación que el de la propuesta. Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo Director de Obra, Obra, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo. El Residente de Obra  Obra  tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:  Dirigir la ejecución  Representar como

de la obra. residente de obra al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.  Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.  Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del  





CONTRATISTA.  Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.  Presentar el Equipo mínimo (personal y maquinaria/equipo) requerido para la ejecución de la obra.  Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. 





El Especialista Arquitecto  Arquitecto  permanecerá en el lugar en que se ejecuta la obra a requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, prestará los servicios correspondientes para la correcta Edificación de los trabajos de muros de ladrillo, contrapisos, mesones con revestimiento de granito, revoques interiores como exteriores, pisos en sus diferentes materiales, puertas, ventanas, pintura, barandas, cajonería, tratamiento exterior, cumpliendo las siguientes Obligaciones:    

 

   

 

 



Verificar el letrero de obra. Verificar en concordancia con la supervisión de Ing. Estructural el trazado y replanteo del terreno. Verificar el sacado correcto de los árboles. Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato, y a la vez actualizar los planos arquitectónicos. Actualizar los planos arquitectónicos digitalizados, sobre la base de los cambios realizados durante alguna modificación.

 

 



 



   

 

 



 



 



La aprobación de la calidad de los materiales cerámicos de revestimientos, pisos deberán ser coordinados con la fiscalización y supervisión antes de proceder a la ejecución. La toma de decisiones en sitio respecto a los cambios del montaje que pudieran presentarse por causas de la construcción de las obras de arquitectura, obras civiles o de las otras ingenierías. La aprobación de la calidad de los materiales será antes de proceder al montaje. Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista. Tener el control permanente la ejecución de los volúmenes de obra, para el pago de Planillas de Avance de obra. Emitir informes técnicos del estado de avance de la obra correspondiente al área de arquitectura, para la aprobación de las Planillas de Avance de Obra presentadas por la empresa contratista. El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico.

El  Especialista Eléctrico permanecerá en el lugar en que se ejecuta la obra a El  requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, prestará los servicios correspondientes para la correcta provisión, instalación e implementación de las Instalaciones Eléctricas en general, cumpliendo las siguientes Obligaciones:   Realizar la evaluación, verificación de volúmenes de las instalaciones eléctricas.   Replantear las instalaciones eléctricas y de comunicación del proyecto, en función a los cambios de los planos arquitectónicos y de las otras ingenierías.   Actualizar planos eléctricos y de comunicación digitalizados, sobre la base de los cambios realizados durante el montaje.   Verificar la distribución adecuada de las instalaciones eléctricas y de comunicación sobre la base de Normas Vigentes de instalaciones eléctricas y de comunicación para centros hospitalarios, suste sustentada ntada con memoria de cálculo   Tener el control permanente del montaje de volúmenes, para el pago de Planillas de Avance de obra.   Emitir informes técnicos del estado de avance de la obra que corresponde al sistema eléctrico y de comunicación, para la aprobación de las Planillas de Avance de Obra presentadas por la empresa contratista.   Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato.   La toma de decisiones en sitio respecto a los cambios del montaje que pudieran presentarse por causas de la construcción de las obras de arquitectura, obras civiles o de las otras ingenierías.   Pruebas de funcionamiento de las instalaciones eléctricas y de comunicación, a través de un analizador de red y otros equipos adecuados para el sistema de comunicación (Toda la herramienta necesaria para las pruebas debe disponer o ir a cargo del Supervisor).   La aprobación de la calidad de los materiales eléctricos y comunicación antes de 



















 



proceder al montaje. Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista.

 

 



 



Elaboración de los manuales de operación y mantenimiento en coordinación con la Empresa Constructora del Sistema Eléctrico y Comunicaciones. El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico

El  Especialista Estructural permanecerá en el lugar en que El  requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, correspondientes para la correcta Edificación de los trabajos de Zapatas Columnas, Vigas, Losas, Etc. y todo lo referente a cumpliendo las siguientes obligaciones:

se ejecuta la obra a prestará los servicios Hormigón Armado, en Ingeniería estructural,

Verificación y recalculo (de ser necesario) del Diseño estructural, asimismo verificación de la capacidad portante del suelo.   Realizar conjuntamente con la Empresa Constructora y en coordinación con la Supervisión de Arquitectura, el trazado y replanteo de la Edificación.   Realizar la Supervisión de las Excavaciones, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas las cuales deberán estar enmarcadas dentro del CBH – 87.  87.     Realizar la verificación de las armaduras, encofrados antes de ser vaciado el Hormigón, en sus diferentes etapas (fundaciones, vigas, columnas y losas), así mismo se deberá realizar los respectivos ensayos del hormigón de acuerdo a especificaciones técnicas y a la normativa vigente. Es de responsabilidad del







 



 



 



 



 



 



Supervisor el permanecer en obra durante todos los vaciados de las diferentes estructuras, consecuentemente, deberá programar dichas actividades de tal manera que los vaciados mencionados sean realizados en los tiempos oportunos y cuenten con las dosificaciones indicadas. Realizar la revisión a la calidad de la obra, esto se logrará mediante la aplicación de ensayos destructivos y no destructivos, quedando bajo su responsabilidad que los mismos sean ejecutados con las garantías necesarias a fin de no causar daños a la infraestructura del Hospital de 400 camas. Todos los equipos y materiales a ser utilizados en los ensayos destructivos y no destructivos deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes de la calidad y aplicación correcta de los mismos, y estarán sujetas a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la Fiscalización en cualquier momento y/o antes de la ejecución de los ensayos. El costo de la aplicación de todos los ensayos requeridos deberá ser cubiertos por la consultoría. Realizar el estudio y revisión de las cargas utilizadas en el proyecto (carga muerta, carga viva, sismos, viento, gradiente térmico, cargas dinámicas). Realizar el seguimiento respectivo a los volúmenes ejecutados para cada uno de los pagos a realizarse. Consecuentemente deberá emitir los respectivos informes de avance de obra. Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato. Replantear (de ser necesario) y revisar los sistemas hidráulicos y sanitarios del proyecto. Actualizar Planos Hidrosanitarios digitalizados, sobre la base de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos

 

 



 



 



 



 



Realizar el control y verificar la buena ejecución de las instalaciones distribución adecuada de las instalaciones Hidrosanitarias sobre la base de Normativa Vigente en el país para edificios de más de 7 pisos (o centros hospitalarios). Tener el control permanente la ejecución de los volúmenes de obra, para el pago de Planillas de Avance de obra. Emitir informes técnicos del estado de avance de la obra correspondiente a los sistemas Hidrosanitarios, para la aprobación de las Planillas de Avance de Obra presentadas por la empresa contratista. Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato. El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico

Definir la toma de decisiones en sitio, de los cambios del montaje que pudieran presentarse por causas de la construcción de las obras de arquitectura, obras civiles o de las otras ingenierías. El  Especialista Sanitario permanecerá en el lugar en que se ejecuta la obra a El  requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, prestará los servicios correspondientes para la correcta provisión, instalación e implementación de la Red Principal de agua potable, instalación de accesorios, Instalaciones Sanitarias, etc. cumpliendo las siguientes obligaciones:  



 



 



 



 



 



 



 



 



Replantear (de ser necesario) y revisar los sistemas hidráulicos y sanitarios del proyecto. Actualizar Planos Hidrosanitarios digitalizados, sobre la base de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos Realizar el control y verificar la buena ejecución de las instalaciones distribución adecuada de las instalaciones Hidrosanitarias sobre la base de Normativa Vigente en el país para edificios (o centros hospitalarios). Tener el control permanente la ejecución de los volúmenes de obra, para el pago de Planillas de Avance de obra. Emitir informes técnicos del estado de avance de la obra correspondiente a los sistemas Hidrosanitarios, para la aprobación de las Planillas de Avance de Obra presentadas por la empresa contratista. Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato Definir la toma de decisiones en sitio, de los cambios del montaje que pudieran presentarse por causas de la construcción de las obras de arquitectura, obras civiles o de las otras ingenierías. Realizar las pruebas hidráulicas correspondientes, para verificar el normal funcionamiento de las mismas, en las redes de agua fría, caliente y sanitaria con los equipos necesarios. La aprobación de la calidad de los materiales a ser colocados durante la ejecución de las instalaciones Hidrosanitarias, antes de proceder a su instalación.

 

Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista.   Realizar las pruebas hidráulicas correspondientes, para verificar el normal funcionamiento de las mismas, en las redes de agua fría, caliente y sanitaria con los equipos necesarios.   La aprobación de la calidad de los materiales a ser colocados durante la ejecución de las instalaciones Hidrosanitarias, antes de proceder a su instalación.   Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista.   Elaboración de los manuales de operación y mantenimiento en coordinación con la Empresa Constructora del Equipo a utilizarse para un normal funcionamiento del sistema Hidrosanitario.   El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico El  Especialista para instalaciones especiales (Gases medicinales, Sistemas HVAC y Gas El  natural) permanecerá permanecerá en  en el lugar en que se ejecuta la obra en cuanto el contratista lo requiera, a requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, prestará los servicios correspondientes para la correcta provisión, instalación e implementación de la todas las instalaciones Especiales (Ascensores, Montacargas, Ductos de Gas, Instalaciones de Aire  













Acondicionado, Etc.). Cumpliendo las siguientes obligaciones: Tendrá los Trabajos de:  de:    Realizar la evaluación (medición física, verificación de volúmenes de obra) de las instalaciones Especiales.   Actualizar planos Termo mecánicos digitalizados, sobre la base de los cambios realizados durante el montaje.   Verificar la distribución adecuada de las instalaciones HVAC, Gases Médicos y Gas Natural sobre la base de Normas Vigentes Internacionales de instalaciones Termo mecánicas, Gases Médicos y Gas Natural para centros hospitalarios, sustentada con memoria de cálculo.   Tener el control permanente del montaje de volúmenes, para el pago de Planillas de Avance de obra. 







 



 



 



 



 



 



Emitir informes técnicos del estado de avance de la obra que corresponde al sistema HVAC, Gases Medicinales y Gas Natural, para la aprobación de las Planillas de Avance de Obra presentadas por la empresa contratista. Sobre la base de las modificaciones que surgieran en beneficio de la Obra, coordinar con la fiscalización, la posibilidad de la creación de nuevos ítems, o la anulación de ítems de contrato. Realizar la toma de decisiones en sitio, respecto a los probables cambios del montaje que pudieran presentarse por causas de la construcción de las obras de arquitectura, obras civiles o de las otras ingenierías. Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento de las instalaciones, a través de equipos adecuados para los sistemas mencionados. La aprobación de la calidad de los materiales para el sistema HVAC, Gases Medicinales y Gas Natural antes de proceder al montaje. Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista.

 

Elaboración conjuntamente con la Empresa Constructora de los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas Termo mecánicos, Gases Medicinales y Gas Natural.   El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico en el certificado de pago que le corresponda. El Especialista de Sistemas  Sistemas  permanecerá en el lugar en que se ejecuta la obra en cuanto el contratista lo requiera, a requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor,   prestará  





los servicioslas correspondientes para la correcta implementación de las medidas ambientales, cumpliendo siguientes obligaciones:  



 



 



 



 



Ejecutar las acciones para implementar de manera puntual, efectiva y eficiente las instalaciones referidas a Sistemas Informáticos. La aprobación de la calidad de los materiales para el sistema HVAC, Gases Medicinales y Gas Natural antes de proceder al montaje. Cumplir con lo estipulado en el Contrato suscrito entre la Institución y la Empresa Contratista. Elaboración conjuntamente con la Empresa Constructora de los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas Termo mecánicos, Gases Medicinales y Gas Natural. El especialista del área deberá aprobar y firmar los planos, las planillas, cómputos métricos y reporte fotográfico en el certificado de pago que le corresponda.

El Especialista Ambiental  Ambiental  permanecerá en el lugar en que se ejecuta la obra en cuanto el contratista lo requiera, a requerimiento y/o cuando sea requerido por el Supervisor, prestará los servicios correspondientes para la correcta implementación de las medidas ambientales, cumpliendo las siguientes obligaciones:  



   

 

 



 



 



 



Ejecutar las acciones para implementar de manera puntual, efectiva y eficiente de las medidas de mitigación ambiental y programas asociados de acuerdo al avance y etapa de la obra física del proyecto. Implementar de manera eficiente el monitoreo Ambiental Mantener permanentemente informada a la Supervisión sobre la implementación de las medidas de mitigación y monitoreo. Velar el cumplimiento de las Normas Bolivianas: Ley del Medio Ambiente 1333, Ley General del Trabajo y Seguridad industrial e Higiene ocupacional, asegurando la dotación de equipo de protección personal y el correcto uso por parte de todo su personal, considerando las reposiciones necesarias durante la ejecución del proyecto. Proponer lugares de disposición final del material excedente. La definición de estos lugares deberá considerar las disposiciones del Supervisor. La propuesta de los lugares de disposición final, características del entorno y la capacidad de almacenamiento de los mismos deberá ser evaluada y aprobada por la Supervisión de obras. Controlar las buenas prácticas ambientales, en la etapa de ejecución del proyecto, velando siempre por la protección al medio ambiente. Elaborar y remitir informes mensuales, trimestrales y semestrales a la Supervisión.

 

PERMANENTE

  12.  CONFORMIDAD DE LA OBRA CON LOS PLANOS. La propuesta debe ser presentada de acuerdo a los planos de construcción que deberán ser recabados en el Departamento Nacional de Infraestructura de Salud   C.N.S. Ubicado en la Av. República esq. Quintanilla Suazo Ex. Maternológico 18 de Mayo –

#967  Zona Estación Central Ciudad de La Paz.  Paz.  En el proceso de ejecución de las obras, el Proponente favorecido con la adjudicación deberá ejecutar las obras, de acuerdo a los diseños señalados en los planos de construcción anteriormente mencionados y/o instrucciones del Supervisor del Proyecto. Todos los trabajos ejecutados, deberán, en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. –

13.  TRABAJOS DE INICIO (TOPOGRÁFICOS Y ESTUDIO DE SUELOS) Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia del diseño de la obra. En levantamientos del lugar, replanteo, verificación de alineamiento Horizontal y vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con paquetes CAD y en base de datos editables y georeferenciados. El estudio de suelos es obligación del contratista para verificar los datos en sitio con los de la consultoría de proyecto, mismas estarán revisadas y aprobadas por supervisión. La SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN procederá  procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes (horizontales y verticales), nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo. Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA CONTRATISTA, , por lo tanto, costo considerado en los precios unitarios contractuales de las actividades de obrasuque lo está utilizan, por lo que, el CONTRATISTA   está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la CONTRATISTA ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta. Los estudios adicionales de inicios como el estudio de suelos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA CONTRATISTA.. 14.  EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

 

N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

POTENCIA

CAPACIDAD

UNO

>=8 m3 

Camioneta 4x4

UNID. UNID. 

UNO

>=2400 cc.

3

Mezcladoras de hormigón 320 lt.

UNID. 

DOS

320 lts.

4

Vibradores de inmersión

UNID. 

TRES

5

Nivel de ingeniero

UNID. 

UNO

6

Compactadora

UNID. 

DOS

7 Guinche

UNID. 

UNO

8

Estación Total

UNID. 

UNO

9

Amoladora

UNID.

TRES

10

Herramienta menor picotas, baldes, otros)

1

Volqueta

2

(carretillas,

palas,

3 HP

Lo suficiente garantizar la obra

para

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO N°

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

1

Retroexcavadora

UNID.

UNO

2

Pala cargadora

UNID.

UNO

3

Mixer

UNID,

UNO

POTENCIA

CAPACIDAD

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

IMPORTANTE: En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certifi cados de garant g arantía ía de funcionamiento óptimo óptimo y adecuad adecuado o rendimiento rendimi ento del del equipo equipo y maquinari ma quinari a ofertada ofertada,, fir mado mado por el R epresenta epres entante nte Leg al y un pr ofesional ofes ional del área. área.

  15.  INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, pruebas y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA. 15.1.  SUMINISTRO DE MATERIALES, FUENTES DE ORIGEN. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario de la actividad correspondiente.

 

  16.  CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA. 17.  TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 17.1.  AUTORIDAD DEL SUPERVISOR El SUPERVISOR   tendrá facultad y responsabilidad de resolver todas las cuestiones referentes a calidad, alcance, trabajo ejecutado, pago, progreso del trabajo, la aceptabilidad y certificación del cumplimiento del contrato de OBRA. 17.2.  INSTRUCCIONES POR ESCRITO Todas las instrucciones emitidas al CONTRATISTA CONTRATISTA   deberán ser realizadas por escrito, a menos que por alguna razón justificada y con carácter excepcional el SUPERVISOR   considere necesario impartir dichas instrucciones verbalmente, en cuyo caso deberán ser cumplidas. Tales instrucciones deberán ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberán ser consideradas como una orden en el ejercicio de la obra. 17.3.  ORDEN DE PROCEDER AL CONTRATISTA Para que el CONTRATISTA CONTRATISTA dé  dé inicio a la ejecución de la obra, el SUPERVISOR  emitirá   emitirá la Orden de Proceder en el libro de Órdenes mediante una nota expresa y a partir de esa fecha se procederá a computar el plazo de ejecución de la obra. 17.4.  RESPONSABILIDAD PROFESIONAL El CONTRATISTA CONTRATISTA,, asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales presentados bajo contrato. 17.5.  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES El CONTRATISTA CONTRATISTA está  está en la obligación de dotar de elementos de seguridad, señalización y otros, a todo el personal que se encuentre trabajando en obra, cuidando su integridad física y laboral, quedando bajo su total responsabilidad la seguridad de cada uno de ellos. 17.6.  RESPONSABILIDAD CIVIL En el caso que el CONTRATISTA CONTRATISTA,, en ejercicio de sus funciones, dé lugar a daño económico al Estado, será responsable de resarcir el mismo, una vez que mediante la acción legal correspondiente se haya demostrado tal hecho.

 

  17.7.  PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS Los originales de los documentos, libretas de campo, memorias de cálculo, planos, diseños y otros documentos que elabore el CONTRATISTA CONTRATISTA   con relación a la obra, serán de propiedad del Contratante y en consecuencia deberán ser entregados a éste en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito del Contratante. 17.8.  TRABAJOS IN-SITU El CONTRATISTA CONTRATISTA   procederá a ejecutar los trabajos IN-SITU bajo el control estricto del SUPERVISOR   que verificará la correcta ejecución de las labores, para garantizar el levantamiento de información fidedigna que asegure la calidad de la obra final. 17.9.  CERTIFICADOS Y PLANILLAS MENSUALES DE PAGO Mensualmente el Contratista presentará en medio físico y digital, un certificado o planilla por el total de trabajo ejecutado hasta la fecha, emergente de la medición conjunta realizada con el SUPERVISOR, para la aprobación de esta. El valor del pago mensual de los ítems de contrato durante el mes en cuestión será: a) El monto acumulado por los ítems ejecutados hasta la fecha. fecha. b) Menos el total facturado por trabajos eejecutados jecutados hasta el mes anterior. c) Menos la amortización de dell anticipo otorgado, de acuerdo al porcen porcentaje taje establecido. 18.  HITOS VERIFICABLES

HITOS VERIFICABLES (Información que debe ser incluida por la entidad convocante) HITOS*

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS

MONTO DEL HITO

DESCRIPCIÓN

HITO 1

15 días

32.130.64

TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

HITO 2

145 días

4.256.471,12

OBRAS CIVILES

HITO 3

30 días

321.806,63

INST. GAS Y CALEFACCIÓN

HITO 4

30 días

183.109,90

INST. HIDROSANITARIA

HITO 5

30 días

410.269,50

INSTALACIÓN ELÉCTRICO

HITO 6

15 días

203.444,00

INST. COMUNICACIONES, COMUNICACIONES, RED, SONIDO

HITO 7

25 días

175.108,65

CLIMATIZACIÓN QUIRÓFANOS

HITO 8

40 días

987.168,59

GASES MEDICINALES

 

NOTA: Los Hitos Verificables están referidos a los Módulos que forman parte del proyecto, cabe recalcar que la duración del proyecto no es la suma total, puesto que hay actividades que se ejecutan al mismo tiempo.

19.  SUSPENSIÓN TEMPORAL O PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS El CONTRATISTA CONTRATISTA de  de forma escrita podrá solicitar la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos por el tiempo que considere necesario, cuando surjan las siguientes circunstancias en su lugar de trabajo:  



 



 



Condiciones adversas del clima, consideradas inapropiadas para la ejecución de los trabajos programados. Situación emergente de desastres naturales o de conmoción social que impliquen la presencia de fuerza mayor o caso fortuito. Condiciones de inseguridad para el personal del CONTRATISTA CONTRATISTA,, así como para el tráfico vehicular y el público en general, por causas ajenas a él.

Si el CONTRATISTA CONTRATISTA se  se ve obligado a suspender los trabajos por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, hará conocer esta situación al SUPERVISOR , por escrito dentro de los diez (10) días calendario posterior calendario posterior al acontecimiento. En cualquier caso, de suspensión o paralización temporal de los trabajos, se levantará la medida tan pronto cesen las causas que motivaron la misma. La suspensión temporal causada por cualquiera de las razones mencionadas dará derecho al Contratista a solicitar ampliación de plazo del contrato al Contratante a través del SUPERVISOR , quien emitirá un informe del caso aceptando y validando lo requerido.

20.  ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO En caso que durante la ejecución de la obra se requiera la realización de actividades no consignadas en los por ítems de contrato, los  yprecios para por cualquier nuevo ítem de serán presentados el CONTRATISTA CONTRATISTA  aprobados el SUPERVISOR, los trabajo, montos resultantes no podrán exceder el diez por ciento (10%) del (10%) del monto total ofertado en la propuesta del CONTRATISTA CONTRATISTA.. Los precios aprobados por el SUPERVISOR   para cualquier nuevo ítem de trabajo y las modificaciones al plazo del Contrato si corresponden, deberán incorporarse al contrato, con la emisión de una Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, inclusive en el caso de que las cantidades de los ítems de contrato fuesen incrementados mediante Orden de Cambio. 20.1.  INCUMPLIMIENTO CON EL PLAZO DE CONTRATO De acuerdo con las estipulaciones del contrato del CONTRATISTA del  CONTRATISTA referente  referente al plazo para la ejecución de la obra, por cada día de atraso en el incumplimiento de contrato, el CONTRATISTA pagará CONTRATISTA  pagará una multa por mora, cuyo monto se establecerá en el Contrato.

 

20.2.  PRESENTACIÓN FINAL Cumplidos los Trescientos Treinta (330)  (330)  días calendario, se procederá a la Recepción Provisional de los trabajos de construcción. El CONTRATISTA CONTRATISTA,, mediante carta expresa indicará que han sido subsanadas todas las observaciones (si existieron) y solicitará al SUPERVISOR  fije  fije día y hora para la Recepción Definitiva de la obra. A este acto concurrirá el SUPERVISOR , el CONTRATISTA CONTRATISTA   y los representantes técnicos que a este efecto acredite el Contratante. La comisión realizará la revisión final y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y firma del Acta de Recepción Definitiva. 20.3.  CERTIFICADO FINAL DE PAGO 20.3.1.  RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA De no mediar objeciones ni observaciones serias con la calidad y la conclusión de la obra, luego del recorrido de inspección conjunta entre el Fiscal, SUPERVISOR, el Contratista, y los representantes que el CONTRATANTE acredite; el SUPERVISOR procederá a la recepción provisional de la obra, bajo su directa responsabilidad técnica, suscribiendo el Acta correspondiente con el Fiscal de la obra en la que se indicará claramente el estado final de la obra, haciéndose constar si corresponde, todos los trabajos de corrección o complementación que el CONTRATISTA CONTRATISTA debe  debe ejecutar dentro del período de prueba. La fecha de solicitud de recepción provisional servirá para efectos del cómputo del plazo de ejecución de la obra. 20.3.2.  RECEPCIÓN DEFINITIVA Posterior a la recepción provisional tendrá lugar la recepción definitiva de la obra. A este objeto el Contratista, mediante carta expresa indicará que han sido subsanadas todas las observaciones (si existieron) y solicitará al SUPERVISOR  fije   fije día y hora para la Recepción Definitiva de la Obra. La Recepción Definitiva no debe exceder los 180 días a días a partir de la Recepción Provisional.

Inmediatamente después de laalEntrega Definitivauna devez  la   aprobados obra, el CONTRATISTA presentar los planos “As Built” built” SUPERVISOR, vez los planos “Asdeberá por parte del SUPERVISOR, el contratista podrá solicitar el pago del certificado final. 21.  MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN El procedimiento de evaluación y adjudicación, para la presente convocatoria será: Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 22.  FORMA DE ADJUDICACIÓN La Forma de adjudicación será por el Total. Total.

 

  23.  VALIDEZ DE LA PROPUESTA La propuesta deberá tener una validez no menor a 60 días  días  calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuesta. 24.  TIPO DE GARANTÍAS. Conforme establece el Decreto Supremo Nº 0181 en la Sección II Garantías en su Artículo 20 y 21, donde señala que la entidad convocante define el tipo de Garantías que deben presentarse. Se tiene lo siguiente: o

 

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, de Seriedad de Propuesta por el 1% del monto de la propuesta (Esta Garantía podrá ser presentada siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido).

o

 

Boleta Bancaria de Cumplimiento de Contrato   por el 7% del monto de la  propuesta (Esta Garantía podrá ser presentada siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido), el plazo de cobertura debe cubrir mínimamente el plazo de ejecución de la obra.

o

 

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento de Correcta Inversión de  Anticipo  cuando se solicite este anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, siempre y cuando cumpla con las características de: a primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra el monto requerido, hasta máximo el 20% del monto adjudicado. El monto correspondiente al anticipo otorgado deberá ser descontado en cada planilla o certificados de avance de obra, el CONTRATISTA deberá presentar las Planillas o Certificados de Avance de Obra en forma mensual.

Cuando el proponente adjudicado, cuya propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco  por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

NOTA IMPORTANTE El Contratista es responsable del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las Salvaguardas Ambientales de acuerdo a normas Nacionales e internacionales, mismas se debe de conocer en su totalidad. Asimismo, debe implementar todas las medidas preventivas, de mitigación y compensación incluida en los estudios ambientales o ficha ambiental, el incumplimiento de las normas y la falta de implementación de medidas de mitigación ambiental serán penalizados con llamadas de atención de parte de la supervisión. LOS TÉRMINOSPOR DE REFERENCIA, SON ENUNCIATIVOS DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS, LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LOYDESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLO, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS

 

 

25.  VOLÚMENES DE OBRA Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

Nº > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 10 11 12 13 14 15

Descripción M01 - TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS INSTALACIÓN DE FAENAS LETRERO DE OBRAS (GIGANTOGRAFIA) (GIGANTOGRAFIA) PLACA DE ENTREGA DE OBRAS LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA + RETIRO DE ESCOMBROS DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO DEMOLICIÓN MURO DE ADOBE DEMOLICIÓN CUBIERTA DE CALAMINA DEMOLICIÓN HORMIGÓN CICLÓPEO DEMOLICIÓN HORMIGÓN ARMADO M02 – OBRAS CIVILES REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) EDIFICACIONES) EXCAVACION P/CIMIENTOS P/CIMIENTOS (0-2M) S. SEMIDURO ZAPATAS DE Hº.Aº. RELLENO Y COMPACTADO CIMIENTO DE Hº. Cº. SOBRECIMIENTO DE Hº.Cº.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Und.

Cantidad

glb pza pza glb m3 m3 m2 m3 m3

1,00 1,00 1,00 1.00 18.09 89.06 154.12 24.87 9.76

m² m3 m³ m³ m3 m³

873.51 821.80 48.57 287.13 92.93 49.65

IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS COLUMNAS DE Hº. Aº. MURO DE LADRILLO 6H E=15 CM (24*15*10) FACHADA FLOTANTE CON VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm DINTEL DE HORMIGON ARMADO VIGAS DE Hº.Aº. CUBIERTA CALAMINA GALV. TRAPEZOIDAL Nº 28 CON ESTR. CUBIERTA POLICARBONATO E=10 mm CON ESTR. ALERO CUBIERTA VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm.+ESTRUCTURA CUBIERTA mm.+ESTRUCTURA CIELO PREFABRICADO DE YESO MAS. PERF. MET.

m² m3 m2 m2 ml m3 m2 m2 m2 m2 m2

70.88 31.21 1.407.65 67.91 127.44 54.63 897.89 42.40 127.45 97.22 627.24

CIELO TABLERO INDUSTRIAL DE MET. YESOHZTAL. (GYPSUM) CIELO TIPO PREFABRICADO PVC + CANAS. REVOQUE INTERIOR DE YESO

m2 m2 M2

181.08 164.04 1.746,60

 

30 31 32 33 34 35 36

REVOQUE EXTERIOR BOTAGUAS DE Hº.Aº. PARAPETOS PARA VENTANAS MESON Hº.Aº. CON GRANITO MAS CARPINTERIA DE MADERA ESQUINERO DE ALUMINIO PARA MESON E=10 mm ESQUINERO CONTRAPISO DE CEMENTO MAS EMPEDRADO PISO PORCELANATO

M2 ml ml m2 ml m2 m2

811.11 70.82 183.92 42.51 186.98 859.37 750.54

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PISO DE CEMENTO ENLUCIDO PISO VINIL CONDUCTIVO E=2 mm QUIROF. PASTELL CONDUC. REVOQUE INTERIOR MORTERO REVESTIMIENTO CON PORCELANATO PROT. DE GOMA MUROS C/VINIL E= 2mm QUIROF. WALLFREY PROT. GOMA PUERTAS C/VINIL E=2 mm QUIROF. WALLFREY ZOCALO DE PORCELANATO ZOCALO DE PIEDRA CORTADA PUERTA METALICA TIPO CORTINA PU ERTA DE ACERO INOX CON VIDRIERA QUIROFANOS PUERTA PUERTA MADERA (TABLERO 2” CON MARCO 2*4) 

m2 m2 m2 m2 m2 m2 ml m2 m2 m2 m2

173.86 155.75 1.359.22 1.190.31 334.09 39.89 73.95 105.13 13.70 39.89 121.75

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > 69

PUERTA VIDRIO TEMPLADO E=10 mm TACOS DE GOMA P/PUERTAS VENTANA DE ALUMINIO PROV Y COLOC. VIDRIO TEMPLADO E=10 mm PINTURA EXTERIOR LATEX PINTURA AL OLEO INTERIOR PINTURA AL ACEITE S/CARP. DE MADERA CHAPA INTERIOR 2 GOLPES MANIVELA CHAPA INTERIOR DE BOLA CHAPA EXTERIOR 2 GOLPES BISAGRAS DOBLES DE 4”  PICAPORTES DE 4”  CANALETAS DE CALAMINA PLANA Nº 28 BAJANTES DE CALAMINA PLANA Nº 28 CUMBRERA DE CALAMINA PLANA Nº 28 REJAS METALICAS DE PROTECCION (VENTANAS) ACERA EXTERIOR DE CEMENTO + CONTRAPISO PROV Y COLOC. CORTINA HOSPITALARIA + ACCESORIOS SEÑALETICA INTERIOR S/DISEÑO SEÑALETICA EXTERIOR – LETREROS S/DISEÑO SEÑALETICA PANALES E INFORMACION S/DISEÑO M03 – INST. GAS Y CALEFACCION CALDERA DE CALEFACCION DE 23000 KCAL/HR

m2 pza m2 m2 m2 m2 M2 pza pza pza pza pza m m m m2 m2 m2 pza pza pza

40.13 69.00 151.18 35.66 669.84 4.091.00 298.32 59.00 59.00 12.00 231.00 68.00 182.34 80.00 113.10 96.59 278.46 68.70 55.00 3.00 2.00

pza

2.00

70 71

BOMBA PRESURIZADORA BOMBA DE RECIRCULACION

pza pza

2.00 2.00

 

72 73 74 75 76 77 78

ELEMENTOS DE RADIADOR T-80 VALVULAS DETENTERO Y DE REGLAJE KIT DE CONEXION VASO DE EXPANSION CONDUCTO DE EVACUACION CUPLA FRM (M) ACCESORIOS VARIOS INSTALACION CALEFACCION

pza pza pza pza pza pza glb

370.00 49.00 49.00 2.00 2.00 98.00 1.00

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=11/4”  PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=1”  PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=3/4”  PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D= ½”  PROVISION Y COLOCADO CAÑERIA DE F.G. D=11/2”   PROVISION Y COLOCADO TUBERIA DE F.G. D=1”   PROVISION Y COLOCADO TUBERIA DE F.G. D=3/4”   PROVISION Y COLOCADO TUBERIA DE F.G. D=1/2”   PROV. Y COLOCADO DE MEDIDOR DE GAS G10 PROV. Y COLOCADO DE REGULADOR B 16 PROV. Y COLOCADO DE GABINETE DE MEDICION

ml ml ml ml m m m m pza pza pza

54.00 116.00 182.00 185.00 12.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00

90 > 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

TRABAJOS DE ACOMETIDA GAS M04 – INST. HIDROSANITARIO EXCAVACION (0-2M) S. SEMIDURO RELLENO DE SANJA CON TIERRA SERNIDA PROV. Y TENDIDO TUBO PVC D=4” E-40 PROV. Y TENDIDO TUBO PVC D=2” E-40 PROV. Y TEND. TUBERIA PVC D=1” H3 A. FRIA  PROV. Y TEND. TUBERIA PVC D=3/4” H3 A. FRIA  PROV. Y TEND. TUBERIA PVC D=1/2” H3 A. FRIA  PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO 1”  PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO ¾”  PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO ½”  PROV Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=1”  PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=3/4”  PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA H3 C/ALUM. D=1/2”  BASE DE DUCHA INODORO TANQUE BAJO C/ACCESORIOS C/ACCESORIOS PROV. Y COLOC. LAVAMANOS CON PEDESTAL LAVABO HOSPITALARIO EMPOTRADO DE ACERO INOX LAVABO DE ACERO INOX C/ESCURRIDOR PROV. E INST. URINARIO DE PIE + GRIFERIA Y ACC. PROV. Y COLOC. JABONERA PROV. Y COLOC. PORTAPAPEL

glb

1.00

m3 m3 m m m m m pza pza pza ml ml ml pza pza pza pza pza pza pza pza

54.46 43.86 88.60 137.70 12.00 129.00 163.00 4.00 12.00 32.00 16.00 78.00 82.00 5.00 11.00 12.00 8.00 6.00 1.00 20.00 11.00

pza pza

5.00 11.00

112 PROV. Y COLOC. TOALLERO 113 PROV. Y COLOC. TAPA P/BAÑO

 

114 115 116 117 118 119 120

PROV. E INST. SOPAPA METALICA PROV. E INST. SIFON PVC 2”  REJILLA DE PISO 10X10 cm PROV. Y COLOC. REGADERA C/MEZCLADOR CAMARA DE INSPECCION DE Hº.Cº. DE 60X60 CM + TAPA CAMARA DE REGISTRO Hº.Cº. (40X40) CAMARA INTERCEPTORA Hº.Cº.

pza pza pza pza pza pza pza

5.00 29.00 18.00 5.00 5.00 9.00 8.00

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

GRIFERIA P/LAVAMANOS ½”  GRIFERIA MEZCLADOR LAVABOS HOSPITALARIO GRIFERIA LAVABO DE ACERO INOX C. GANSO ½”  PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO P. DUCHA PROV. Y COLOC. CHICOTILLO ½” REFORZADO  PROV. E INST. TERMOTANQUE 160 L/R 512L A GAS PROV. Y COLOCADO DE FILTRO MOHR PROV. Y COLOC. VALVULA DE RETENCION DE 1”  CAJA INTER. CON CIERRE DE FIERRO NEGRO AUTOC. PROV. Y COLOC. TUBO FIERRO NEGRO D=2” DREN AUTOCLAVE  PROV. Y TENDIDO TUBO DE VENTILACION D=4” C-9

pza pza pza pza pza pza pza pza pza m m

14.00 8.00 6.00 10.00 13.00 3.00 2.00 2.00 1.00 7.30 58.90

> 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

M05 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABLEADO CU AISL. 2.5 MM2 CABLEADO CU AISL. 4MM2 CABLEADO CU AISL. 6MM2 S/ESP. CABLE DE COBRE AISLADO 16 MM2 CABLE DE COBRE AISLADO 35 MM2 CABLEADO CU AISL. #3/0 AWG-95 MM2 MALLA TIERRA PROTEC. C/6 JABALINAS S/ESP. PROV. MONT. LUMINARIA PANEL LED 4X20W 60X60CM LUMINARIA TIPO PLAFON 2X18W LUMINARIA C/ACRILICO 2X18W LED IP-65 PLACA TOMA CORRIENTE T/SHUKO 15A TOMA CORRIENTE DOBLE NEMA PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 10A PLACA INTERRUPTOR DOBLE 10A CONMUTADOR SIMPLE LUMINARIA FLURES. EMERGENCIA 1X20W TUBO CONDUIT PVC DIAM 5/8”  TUBO CONDUIT PVC ¾”  TUBO CONDUIT MET. LIV. D 2”   TUBO CONDUIT MET. LIV D 1.5”  TUBO CONDUIT MET. LIV D 1”  PROV. COLOC. CAJAS DE SALIDA 10X5 CM

m m m m m m glb pza pza pza pza pza pza pza pza pza m m m m m pza

1.570.00 1.449.00 500.00 478.00 100.00 320.00 1.00 61.00 90.00 14.00 9.00 112.00 43.00 6.00 6.00 12.00 725.00 483.00 30.00 85.00 103.00 156.00

pza pza

169.00 92.00

154 PROV. COLOC. CAJAS DE PASO OCTOGONALES S/ESP. 155 PROV. COLOC. CAJAS DE DERIVACION RECTANGULAR S/ESP.

 

156 157 158 159 160 161 162

CAJA MET. RIGIDA C/TAPA 20X20X10 CM S/ESP. TABLERO PRINCIPAL S/ESP. TABLERO TP1 S/ESP. UPS TRIFASICO DE 10 KVA TRANSFORMADOR DE AISLACION 10 KVA 380 VOLTIOS TABLERO PARA DUCHAS TABLERO SALA DE OPERACIONES (QUIROFANO)

pza pza pza pza pza pza pza

7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.00

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 >

TABLERO PARA AUTOCLAVES TABLERO TP2 TABLERO PARA AIRE ACONDICIONADO ACONDICIONADO TABLERO PARA EXTRACTORES CABLE CANAL MET. ESCALERA 20 E LIV X 2M TAPA PLANA RECTO E20 X 2M CODO VERTICAL E20 TAPA CODO VERTICAL E20 PARARRAYO PDC 3,1 S/ESP. MALLA TIERRA P/PARARRAYOS C/3 JABALINAS S/ESP. M06 – INST. COMUNICACIONES, RED SONIDO

pza pza pza pza pza pza pza pza glb glb

1.00 1.00 1.00 2.00 28.00 28.00 1.00 1.00 1.00 1.00

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 >

CABLE TELEFONICO 2P LINEA INGRESO PLACA TOMA TELEFONICA RJ-11 PROV. E INST. DE CENTRAL DE TELEFONO CABLEADO INSTALACION RED LAN UTP CAT 6A PLACA TERMINALES RED INTERNET LAN CERTIFICACION RED LAND PROV. E INST. SERVIDOR DE RED CABLEADO CU AISL. #16 AWG 2,5 MM2 SIST. PERIFONEO INST. PARLANTE EMPOTRABLE PARA PERIFONEO INST. AMPLIFICADOR DE SONIDO PROV. E INST. DE CENTRAL DE SONIDO PROV. E INST. GABINETE METALICO PARA DATOS PATCH PANEL DE 24 P CAT 6A SWITCH DE 24 P CAT 6A ROUTER CABLEADO INST. DE TV CABLE PROV. E INST. PLACAS TERMINALES DE TV CABLE PROV. E INST. CABLE UTP CAT 6ª CAMARAS SEG. Y VIG. PROV. E INST. CAMARA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IP PROV. E INST. MONITOR DE VIGILANCIA DE 32”  PROV. E INST. SWITCH DE MONITOREO 12P CAT 6A PROV. E INST. DE NVR DE GRAVACION CON LICENCIAS M07 – CLIMATIZACIÓN QUIRÓFANO

m pza pto m pto pto pza m pto pza pza pza pza pza pza m pto m pza pza pza pza

300.00 5.00 1.00 400.00 5.00 5.00 1.00 300.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 25.00 2.00 75.00 3.00 1.00 1.00 1.00

pza pza

2.00 2.00

195 UNIDAD CENTRAL DE CONDUCTO CAP. 60000 BTU/H 196 EXTRACTOR CENTRIFUGO EN LINEA 1600 M3/H

 

197 198 199 200 201 202 203

GABINETE METALICO P/FILTROS PRIMARIO Y SECUNDARIO LINEA FRIGORIFICA SUMINISTRO SUMINISTRO Y RETORNO TUBERIA PVC SCH 40 1” 1” SISTEMA DE CONDENSADOS  TERMOSTATO ELECTRONICO ELECTRONICO DIGITAL DUCTO DE CHAPA METALICA GALVANIZADA C/AISLACION DUCTO DE CHAPA METALICA GALVANIZADA S/AISLACION REJILLA EXTRACCION ALUMINIO ANODIZADO

pza m m pza m2 m2 pza

2.00 11.10 10.00 2.00 15.89 25.81 4.00

204 205 > 206 207 208 209 210 211 212 213

REJILLA EXTERIOR TAF 12”X20”  DIFUSOR ALUMINIO ANODIZADO 22”X22”  M08 – GASES MEDICINALES CENTRAL DE VACIO DUPLEX 2 HP CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DUPLEX 2 HP MANIFOLD DE OXIGENO 6X6 ALARMA COMBO DE 3 GASES (0=1/2”;AC=1/2”;V=3/4”)  ALARMA COMBO DE 3 GASES (0=3/4”;AC=3/4”;V=1”)  TOMA DE PARED DE OXIGENO + ACCESORIOS TOMA DE PARED DE AIRE COMPRIMIDO + ACCESORIOS TOMA DE PARED DE VACIO + ACCESORIOS

pza pza

2.00 8.00

glb glb glb pza pza pza pza pza

1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 16.00 14.00 16.00

214 215 216 217

TUBERIA DE COBRE TIPO “K” 11/4”  TUBERIA DE COBRE TIPO “K” 1”  TUBERIA DE COBRE TIPO “K” ¾”  TUBERIA DE COBRE TIPO “K” ½” 

m m m m

32.00 86.00 149.00 217.00

 

 

FORMULARIO C-1 PROPUESTA TÉCNICA Deberá contener: a)  Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. b)  Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo ti po de obra. c)  Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar uti lizar por frente de trabajo.

FORMULARIO C-2 DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta

Para ser llenado por la Entidad convocante (llenarr de manera previ (llena previa a a la publicaci publicación ón del DB C )

#

Condiciones Adicionales Solicitadas (*)

Puntaje asignado Condiciones Adicionales (definir puntaje)  Propuestas (***)

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

20

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

8

   

Mayor a 3 veces el monto respecto al valor de la propuesta Mayor a 2 hasta hasta 3 veces el monto respecto al valor de la propuesta

8 7

 

Mayor o igual igual a 1 hasta hasta 2 veces veces el monto respecto al valor de la propuesta

6

 



EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS    

 

 



Mayor a 2 veces el monto respecto al valor de la propuesta propuesta Mayor a 1 hasta 2 veces veces el monto respecto al valor valor de la propuesta Mayor o igual a 0.5 veces hasta 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL REQUERIDO GERENTE DE OBRA  Formación Académica   Maestría en Edificaciones



  Diplomado en Edificaciones (min 800 horas) 



EXPERIENCIA GENERAL     

 

Mayor a 4 veces el el monto monto respecto respecto al valor valor de la propuesta propuesta Mayor a 2 hasta 3 veces el monto monto respecto respecto al valor de de la propuesta

12 12 11 8

30 10 1 1 0,5

3 3 2

 

Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta

Para ser llenado por la Entidad convocante (llenarr de manera previ (llena previa a a la publicaci publicación ón del DB C )  



Mayor o igual a 1 hasta 2 vez el monto respecto respecto al valor de la propuesta

EXPERIENCIA ESPECIFICA

1

6

   

Mayor a 2 veces el el monto respecto al valor de la propuesta Mayor a 1 hasta 2 veces el monto monto respecto al valor de la propuesta

6 5

 

Mayor o igual a 0.5 hasta 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta 

4 

 



RESIDENTE DE OBRA

6

Formación Académica

1

  Maestría en Edificaciones



  Diplomado en Edificaciones 



EXPERIENCIA GENERAL     

 

 



Mayor a 4 veces el el monto monto respecto respecto al valor valor de la propuesta propuesta Mayor a 2 hasta 3 veces el monto monto respecto respecto al valor de de la propuesta Mayor o igual a 1 hasta 2 vez el monto monto respecto respecto al valor de la propuesta

EXPERIENCIA ESPECIFICA  

Mayor a 2 veces el monto respecto al valor valor de la propuesta

 

Mayor a 1 hasta 2 veces el monto respecto al valor valor de la propuesta Mayor o igual a 0.5 hasta 1 vez el monto respecto al valor valor de la propuesta

 

 



1 0,5

2 2 1,5 1

3 3 2,5 2 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Y SANITARIO 

7

Formación Académica

2

  Maestría en Edificaciones



2 1 

EXPERIENCIA GENERAL 

2



  Diplomado en Edificaciones 

     

  

Mayor a 5 años Mayor a 4 años hasta 5 años Mayor igual a 3 hasta 4 años 

EXPERIENCIA ESPECIFICA    

Mayor a 5 años Mayor a 3 años hasta 5 años Mayor igual a 2 hasta 3 años  

 

2 1,5 1 

3 3 2 1

ESPECIALISTA ELÉCTRICO Y INSTALACIONES ESPECIALES

7

Formación Académica

2

  Maestría en Edificaciones



2 1 

EXPERIENCIA GENERAL

2



  Diplomado en Edificaciones 

     

  

Mayor a 5 años Mayor a 4 años hasta 5 años Mayor igual a 3 hasta 4 años 

EXPERIENCIA ESPECIFICA    

 

 



Mayor a 5 años Mayor a 3 años hasta 5 años Mayor igual a 2 hasta 3 años

2 1,5 1 

3 3 2,5 2 

 

Para ser llenado por el proponente al momento de presentar la propuesta

Para ser llenado por la Entidad convocante (llenarr de manera previ (llena previa a a la publicaci publicación ón del DB C )

TOTAL PUNTAJE

50 PUNTOS (**)

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo experiencia de la empresa, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (**) de los puntajes asignados para las adicionales condiciones superiores adicionalesasolicitadas deberá puntos.Formulario, que mejoren la (***)La Elsuma proponente podrá ofertar condiciones las solicitadas enser el 50 presente calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.