Banco de Potenciales Preguntas para El Examen de Certificación - Osce

 

BANCO DE POTENCIALES PREGUNTAS PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN  –  OSCE  OSCE COMPETENCIA I: GESTIÓN POR RESULTA RESULTADOS DOS

1.  ¿Cuál de las siguientes sanciones se aplica al servidor público que transgrede los principios éticos de la función pública y que mantiene vínculo laboral con una Entidad pública? Señale la alternativa correcta. a)  Despido y amonestación.  b)  Despido, amonestación y resolución contractual. c)  Despido y resolución contractual. d)  Amonestación y resolución contractual. 2.  Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo  provecho o ventaja personal, personal, obtenido por sí o por interpósita interpósita persona: a)   b)  c)  d) 

Respeto. Eficiencia. Idoneidad. Probidad.

3.  Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones: a)   b)  c)  d) 

Respeto. Eficiencia. Idoneidad. Probidad.

4.  Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe adecuar su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento: a)   b)  c)  d) 

Respeto. Eficiencia. Idoneidad. Veracidad.

5.  Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos  políticos o instituciones: a)  Transparencia.  b)  Discreción. c)  Responsabilidad. d)   Neutralidad. 6.  Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros

 

 

 pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo, nos estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública: a)   b)  c)  d) 

Obtener ventajas indebidas. Mantener intereses de conflicto. Hacer mal uso de información privilegiada. Realizar actividades de proselitismo político.

7.  Es el principio de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos: a)   b)  c)  d) 

Respeto. Eficiencia. Veracidad. Idoneidad.

8.  Es el deber de la l a Función Pública que señala que el Servidor Público debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública: a)  Transparencia.  b)  Discreción. c)  Responsabilidad. d)   Neutralidad. 9.  Cuando se señala que el Servidor Público está prohibido de participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés, nos estamos refiriendo a la Prohibición Ética de la Función Pública: a)   b)  c)  d) 

Obtener ventajas indebidas. Mantener intereses de conflicto. Hacer mal uso de información privilegiada. Realizar actividades de proselitismo político.

10.  Son principios del Código de Ética de la Función Pública: a)   Neutralidad  b)  Responsabilidad c)  Transparencia d)  Lealtad y Obediencia 11.  No es deber del Código de Ética de la Función Pública: a)   Neutralidad  b)  Discreción c)  Veracidad d)  Ejercicio Adecuado del Cargo 12.  La prohibición de “mantener “mantener intereses en conflicto” está referida a:  a)  Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

 

 

 b)   No constituye una prohibición c)  Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. d)  Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas 13.  Señale la alternativa correcta en la que se elabora los siguientes instrumentos de gestión para la Planificación Estratégica de una Municipalidad Distrital: 1.Plan de Desarrollo Local Concertado, 2.Plan Estratégico Institucional, 3.Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. a)   b)  c)  d) 

3,1,2 3,2,1 1,3,2 1,2,3

14.  Señale la alternativa correcta en la que se elabora los siguientes instrumentos de gestión para la Planificación Estratégica de un Gobierno Regional: 1.Plan Estratégico Institucional, 2.Plan de Desarrollo Regional Concertado 3.Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. a)  3,1,2  b) c)   3,2,1 1,3,2 d)  1,2,3 15.  Señale la alternativa correcta en la que se elabora los siguientes instrumentos de gestión para la Planificación Estratégica del INEI: 1.PEI, 2.PESEM, 3.POI. a)   b)  c)  d) 

3,1,2 3,2,1 1,3,2 2,1,3

16.  Relacione: 1.PEDN, 2.PESEM y 3.PDRC; a) Gobierno Regional, b) Gobierno Nacional, c) Ministerio. a) 1-a); 2-c); 3-b)  b) 1-b); 2-c); 3-a) c) 1-c); 2-a); 3-b) d) 1-c); 2-b); 3-a) 17.  Relacione: 1.PEI; 2.PESEM y 3.PDLC; a) INEI, b) Municipalidad, c) MINSA. a) 1-a); 2-c); 3-b)  b) 1-b); 2-c); 3-a) c) 1-c); 2-a); 3-b) d) 1-c); 2-b); 3-a) 18.  Relacione: 1.PEDN, 2.POI y 3.PESEM; a) JNE, b) CEPLAN, c) MINCETUR. a) 1-a); 2-c); 3-b)  b) 1-b); 2-c); 3-a) c) 1-b); 2-a); 3-c)

 

 

d) 1-c); 2-b); 3-a) 19.  De los siguientes elementos señale la secuencia respecto al Plan Estratégico Institucional concordante con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: 1 Fase Análisis Prospectivo se revisa el diagnostico causal de las variables estratégicas. 2 Fase Estratégica es el elemento articulador con otros sistemas administrativos 3 Fase Institucional  permite tener como resultado la aprobación del Plan Plan Estratégico Institucional. a)   b)  c)  d) 

1,2,3 3,1,2 2,3,1 1,3,2

20.  ¿Cuál de los siguientes no es un deber ético de la Función Pública que todo Servidor Público debe tener en cuenta en su actuar? a)   b)  c)  d) 

Justicia y equidad Discreción Responsabilidad Uso adecuado de los bienes del estado

21.  ¿Cuál de los elementos del Plan Estratégico Institucional se define como un conjunto de actividades ordenadas de un objetivo involucran el uso de recursos, y que cuentanque concontribuyen una unidadaldelogro medida y meta físicaque determinada? Señale la alternativa correcta: a)   b)  c)  d) 

Las acciones estratégicas institucionales La visión La misión Los objetivos estratégicos institucionales

22.  En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Turismo de un Gobierno Regional se establece como objetivo institucional “Promocionar los destinos turísticos de la Región”; al respecto el Área Usuaria responsable del cumplimiento de ese objetivo requiere en su Cuadro de Necesidades la contratación del Servicio de producción de videos de promoción de atractivos turísticos, y la adquisición de buses para turismo. Al respecto señale la alternativa correcta. a)  El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero la adquisición de buses para turismo no está vinculado a dicho objetivo.    b) Tanto el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos como el requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico institucional. c)  El requerimiento para contratar el servicio de producción de videos y el requerimiento  para adquirir buses para turismo no están vinculados al objetivo estratégico institucional. d)  El requerimiento para adquirir buses para turismo está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para contratar el servicio de producción de videos no está. 23.  En el Plan Operativo Institucional de la Dirección de Educación de un Gobierno Regional se establece como objetivo i nstitucional “Reducir las dificultades de aprendizaje a los estudiantes de educación básica especial”. Al respecto, el Área Usuaria responsable del

 

 

cumplimiento de ese objetivo requiere en su cuadro de necesidades la contratación del diseño y elaboración de material didáctico y la adquisición de mobiliario escolar. Al respecto señale la alternativa correcta. a)  El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para adquirir mobiliario escolar no está vinculado a dicho objetivo.  

 b) Tanto el diseño y escolar elaboración materialesaldidáctico, como el requerimiento para para contratar adquirir mobiliario estándevinculados objetivo estratégico. c)  El requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico, y el requerimiento para adquirir uniformes escolares no están vinculados al objetivo estratégico institucional. d)  El requerimiento para adquirir mobiliario escolar está vinculado a objetivo estratégico institucional pero el requerimiento para contratar el diseño y elaboración de material didáctico no está vinculado a dicho objetivo. 24.  En un contrato de un servicio de digitalización de documentos suscritos por una Municipalidad Distrital, se establece como penalidad S/. 50.00 por cada día que utilice  personal que no cuente con vestimenta vestimenta formal. a)  La penalidad es proporcional, pero resulta subjetiva, lo que vulnera el principio ético de  b)  idoneidad. La penalidad es objetiva, pero resulta desproporcionada, lo que vulnera el principio ético de idoneidad. c)  La penalidad es objetiva y proporcional con el objeto de la contratación, por lo que no vulnera ningún principio ético. d)  La penalidad es desproporcionada y subjetiva, lo que vulnera el principio ético de idoneidad. 25.  Un Funcionario no calcula bien la penalidad, la penalidad era de 30 mil y cobro solo 10 mil, tiene responsabilidad: a)   b)  c)  d) 

Administrativa y civil Civil Penal Administrativa, civil y penal

26.  Un funcionario de una municipalidad tardó 40 días para realizar el pago al contratista que se otorgó la conformidad por la entrega de cámaras de video vigilancia, el cual la Municipalidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes. Señale la responsabilidad que asumiría el Funcionario. a)  La Municipalidad debe cobrar al funcionario el monto de los intereses legales pagados al contratista.  b)  La Municipalidad debe correr traslado al Ministerio Público para que realice las acciones legales correspondientes. c)  La Municipalidad debe sancionar al funcionario iniciando un proceso administrativo. d)  El funcionario no asume ninguna responsabilidad civil, ni penal, ni administrativo  porque no está previsto en la ley de contrataciones del estado. 27.  ¿Cuál de las siguientes no es una prohibición ética de la función pública? Señale la alternativa correcta.

 

 

a)   b)  c)  d) 

Hacer mal uso de información privilegiada. Discreción. Ejercer acoso sexual con otros servidores públicos o subordinados. Obtener ventajas indebidas.

28.  ¿Cuál de las siguientes no es un principio ético que todo servidor público debe tener en cuenta? Señale la alternativa correcta. a)   b)  c)  d) 

Veracidad. Idoneidad. Justicia y equidad. Discreción.

29.  En una licitación pública para la adquisición de material médico se declaró la nulidad del  procedimiento porque se incluyó en las bases como factor de evaluación la experiencia del  postor. Señale la alternativa correcta. a)  Se vulnero el principio ético de eficiencia y el principio ético de justicia y equidad del servidor público.  b)   No se vulnero ningún principio ético porque la experiencia del postor se puede considerar como factor de evaluación. c)  Se vulnero el principio ético de eficiencia del servidor público. d)   principio Se vulnerodeelveracidad principiodel ético de eficiencia, servidor público.el principio ético de justicia y equidad, y el 30.  Una empresa prestadora de servicios de saneamiento debía aplicar una penalidad de S/. 100,000 por el retraso injustificado en la entrega de medidores de agua. Sin embargo, el funcionario responsable aplica por error una penalidad de S/. 70,000 ¿Qué responsabilidad asumiría el funcionario que calculo dicha penalidad? a)   b)  c)  d) 

Administrativa y civil Civil Penal Administrativa, civil y penal

31.  Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras  personas: a)  Transparencia.  b)  Discreción. c)  Ejercicio adecuado del cargo. d)   Neutralidad. 32.  Es el deber de la Función Pública que señala que el Servidor Público debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados: a)  Transparencia.  b)  Uso adecuado de los bienes del Estado. c)  Ejercicio adecuado del cargo. d)   Neutralidad.

 

 

33.  Un servidor público no gestiona una solicitud de ampliación de plazo dentro de los diez (10) días hábiles, por lo que la Entidad no se pronuncia y el contratista da por aprobada su solicitud. Qué principio se ha vulnerado? a)  Respeto.  b)  Eficiencia.   c)   Probidad. Idoneidad. d)

34.  Los miembros del Comité elaboran mal las Bases del procedimiento de selección. Qué  principio se ha vulnerado? a)   b)  c)  d) 

Respeto. Eficiencia. Idoneidad. Probidad.

35.  Correlacione: a)  Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial.  b)  Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales. c)  Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. Está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. d)  Es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. Con: 1.  2.  3.  4. 

Visión. Misión. Objetivos estratégicos. Acciones estratégicas.

Alternativas: a) a)-2; b)-4; c)-3; d)-1  b) a)-1; b)-3; c)-4; d)-2 c) a)-2; b)-4; c)-1; d)-3 d) a)-1; b)-3; c)-2; d)-4 36.  Una Entidad adquirió alimentos para el Programa de Vaso de Leche. Al recibir los alimentos, el personal los almacena hasta distribuirlos, sin tener en cuenta las condiciones requeridas, lo que ocasiono que se malogren dichos di chos alimentos. ¿Qué principio vulnero?

 

 

a)   b)  c)  d) 

Probidad Idoneidad Veracidad Justicia y Equidad

37.  Un contratista soborna al Jefe de Almacén de una Entidad para que declare que se internaron 500 bolsas en el almacén, habiéndose realmente internado 200 bolsas de arroz. ¿Qué  principio vulnera? a)  Idoneidad  b)  Veracidad c)  Probidad d)  Justicia y Equidad 38.  Mencione cuales son las fases del planeamiento estratégico. a)  La fase institucional fase de análisis prospectivo y fase estratégica.  b)  La fase institucional, fase de análisis prospectivo, fase estratégica y fase de evaluación. c)  La fase institucional, fase de evaluación y fase de aanálisis nálisis prospectivo. d)  La fase institucional, fase de análisis prospectivo, fase estratégica y fase de seguimiento. 39.  En cuál de las fases del planeamiento estratégico se establece la "visión país". a)    b) c)  d) 

Fase estratégica Fase institucional Fase de evaluación Fase prospectiva

40.  Cuál sería la secuencia para que la Municipalidad Distrital "San Agustín" elabore su  planeamiento estratégico. a)  Plan de Desarrollo Nacional - Plan Estratégico Institucional - Plan de Desarrollo Local Concertado.  b)  Plan Operativo Institucional- Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Contrataciones. c)  Plan Estratégico Sectorial Multianual - Plan Estratégico Institucional - Plan de Desarrollo Nacional. d)  Plan de Desarrollo Nacional - Plan de Desarrollo Local Concertado  –  Plan  Plan Estratégico Institucional. 41.  Cuál sería la secuencia para que el Ministerio de Cultura elabore su planeamiento estratégico a)  Plan de Desarrollo Nacional - Plan Estratégico Institucional - Plan de Desarrollo Local Concertado.  b)  Plan Estratégico Institucional- Plan Operativo Institucional- Plan Anual de Contrataciones. c)  Plan Estratégico Sectorial Multianual - Plan Estratégico Institucional - Plan de Desarrollo Nacional. d)  Plan de Desarrollo Nacional - Plan Estratégico Sectorial Multianual - Plan Estratégico Institucional. 42.  Cuál es la etapa del planeamiento estratégico que permite tener como resultado la aprobación del plan estratégico institucional.

 

 

a)   b)  c)  d) 

Fase estratégica Fase institucional Fase prospectiva Fase de seguimiento

43.  En qué fase del planeamiento estratégico se tiene como resultado el PESEM.  

a)    b) c)  d) 

Fase estratégica Fase institucional Fase prospectiva Fase de seguimiento

44.  Correlacione: a)  PEI  b)  PESEM c)  POI d)  PDRC

( ( ( (

) lo realizan los sectores ) duración de 8 años ) duración de 3 años ) se establece las actividades a realizar

45.  El servidor "José" de un Ministerio tardo veinte (20) días en pagar al contratista, por lo que la Entidad tuvo que pagar los intereses legales correspondientes, antes esto que se debería hacer. a)   Se  b) Se debe debe aperturar aperturar un un proceso proceso disciplinario. administrativo. c)  Se le debe cobrar al servidor los intereses legales. d)   No se debe hacer nada. 46.  Se compra 10 tomógrafos para un Hospital de Huaraz; sin embargo, al momento de instalar se percatan que no cuentan con el ambiente, ante esto que principio se ha vulnerado. a)   b)  c)  d) 

Principio ético de eficiencia Principio ético de justicia Principio ético de veracidad Principio ético de eficiencia y justicia

47.  En una LP, el servidor "Javier" formo parte del Comité de Selección, al momento de evaluar los ofertas su jefe inmediato le ordeno que descalifique a todas los ofertas excepto o lo empresa "EL SOL SAC", y dicha orden es cumplido por dicho servidor, ante esto que  principio ha vulnerado. a)   b)  c)  d) 

Principio ético de eficiencia Principio ético de lealtad y obediencia Principio ético de probidad Principio ético de probidad y veracidad

48.  En una LP para un servicio de pintado, se incluyó como factor de evaluación, llaa metodología  propuesta, ante esto que principio ha vulnerado. vulnerado. a)   b)  c)  d) 

Principio de justicia y equidad Principio de eficiencia y veracidad Principio de probidad y eficiencia Principio de eficiencia

49.  En una SCI, se incluyó como factor de evaluación la experiencia del postor, ante esto que

 

 

 principio ha vulnerado. a)  Principio de eficiencia y veracidad  b)  Principio de eficiencia c)  Principio de eficiencia e idoneidad d)   No se ha vulnerado ningún ningún principio  

50. evaluación, En una ASlapara una consultoría impacto incluyó como factor de metodología propuesta,deante esto queambiental, principio hasevulnerado. a)  Principio de eficiencia y veracidad  b)  Principio de eficiencia e idoneidad c)  Principio de eficiencia d)   No se ha vulnerado ningún ningún principio 51.  Cuáles son las sanciones que se debe aplicar a un servidor público y que mantiene vínculo laboral a)   b)  c)  d) 

Amonestación y resolución contractual. Multa y resolución contractual. Amonestación y suspensión temporal hasta por dos años. Amonestación, suspensión temporal y destitución.

52.  Cuáles son las sanciones que se debe aplicar a un servidor público y que no mantiene vínculo laboral a)   b)  c)  d) 

Amonestación y destitución Multa y suspensión temporal por un año Multa y resolución contractual Multa y destitución.

53.  Cuál de los siguientes no es un principio ético a)   b)  c)  d) 

Respeto Probidad Transparencia Idoneidad

54.  Cuál de los siguientes es un principio ético a)  Responsabilidad  b)  Respeto c)  Discreción d)   Neutralidad 55.  Cuál de los siguientes siguientes no es un deber ético a)  Respeto  b)   Neutralidad c)  Responsabilidad d)  Discreción 56.  Cuál de los siguientes no es uno prohibición del código de ético

 

 

a)   b)  c)  d) 

Mantener interés en conflicto Obtener ventajas indebidas Hacer mal uso de información privilegiada Ejercicio adecuado al cargo

57.  Con la ____________ se da in inicio icio al proceso de planeamiento estratégico  

a)    b) c)  d) 

Fase Fase institucional prospectiva Fase estratégica Fase de seguimiento

58.  Cuál es la secuencia correcta. a)   b)  c)  d) 

Fase estratégica, fase institucional y fase prospectiva Fase institucional, fase prospectiva y fase de seguimiento Fase prospectiva, fase institucional y fase estratégica Fase prospectiva, fase estratégica y fase institucional

59.  Cuál de las Fases del proceso de Planeamiento estratégica es transversal. a)  Fase prospectiva  b) c)   Fase Fase institucional de seguimiento d)  Fase estratégica 60.  Una entidad debía aplicar una penalidad de S/ 50,000 por el retraso injustificado; sin embargo, por error le aplican una penalidad de S/30,000 ¿Qué responsabilidad se asumiría? a)   b)  c)  d) 

Responsabilidad administrativa Responsabilidad penal y civil Responsabilidad administrativa y civil Responsabilidad administrativa, civil y penal

61.  Una entidad debía aplicar una penalidad de S/ 180,000 por retraso injustificado; sin embargo, le aplican una penalidad de S/ 200,000 ¿Qué tipo de responsabilidad se asumiría? a)   b)  c)  d) 

Responsabilidad administrativa Responsabilidad penal y civil Responsabilidad administrativa y civil Responsabilidad administrativa, civil y penal

62.  Se define como la razón de ser de la entidad a)   b)  c)  d) 

La misión La visión Los objetivos estratégicos Las acciones estratégicas

63.  Se define como el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico, que involucran el uso de recursos y cuentan con unidad de medida. a)  La misión  b)  Los objetivos estratégicos

 

 

c)  Las acciones estratégicas d)  La visión 64.  ¿Cuál de los siguientes no es un deber ético de la Función Pública que todo Servidor Público debe tener en cuenta en su actuar? a)  Uso adecuado de los bienes del estado  

 b) c)   Neutralidad Responsabilidad d)  Lealtad y obediencia. 65.  ¿Cuál de las siguientes no es una prohibición de la función pública que todo servidor debe tener en cuenta en su actuar? Señale la alternativa correcta. a)   b)  c)  d) 

Obtener ventajas indebidas. Ejercicio adecuado del cargo. Presionar, amenazar y/o acosar. Mantener intereses de conflicto.

66.  Cuáles son las sanciones aplicables a aquellas personas que mantienen vínculo laboral?. Señale la alternativa correcta: a)    b) c)  d) 

Amonestación, Amonestación ysuspensión despido. temporal y despido. Multa y Resolución de contrato. Resolución de contrato.

67.  Una entidad contrata la adquisición de bidones de agua. Cuando el contratista entrega dichos  bidones, estos se se internan en un espacio físico ddee forma temporal, ppara ara después en entregarla tregarla a las áreas usuarias que lo requieran. A qué macroproceso de la cadena de abastecimiento nos referimos? a)   b)  c)  d) 

Distribución Almacenamiento Inventario Mantenimiento

 

  COMPETENCIA II: ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.  En un(a) _____________ para la contratación de servicios de consultoría, el comité de selección debe estar conformado por _____________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. a)  Contratación directa, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones.  b)  c)  d) 

Selección de consultores individuales, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones. Comparación de precios, dos (02) miembros del órgano encargado de las contrataciones. Selección de consultores individuales, dos (02) miembros del órgano encargado de las contrataciones.

2.  Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda: 1. Subasta Inversa Electrónica 2. Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco 3. Adjudicación Simplificada a. Adquisición de cemento por el monto de S/ 200 000.00.  b. Contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes Accidentes de Tránsito (SOAT) por el monto monto de S/ 60 000.00. c. Adquisición de frazadas por el monto de S/ 80 000.00. d. Contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el monto de S/ 100 000.00. a)   b)  c)  d) 

1a, 1b, 2c, 3d 1a, 2c, 3b, 3d 1a, 1b, 1d, 2c 3a, 3b, 3c, 3d

3.  Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda: 1. Subasta Inversa Electrónica 2. Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco 3. Licitación Pública a. Arroz pilado superior por el monto de S/ 50 000.00.  b. Construcción de centro educativo por el monto de S/ 7,500,000.00 c. Gas licuado de petróleo por el monto de S/ 60 000.00. d. Servicio de pasajes aéreos nacionales por el monto de S/ 80 000.00 a)   b)  c)  d) 

1a, 1b, 2c, 3d 1a, 1c, 2d, 3b 1a, 1b, 1d, 2c 3a, 3b, 3c, 3d

4.  El Ministerio PRIMERO TU SALUD desea realizar una contratación con un proveedor no domiciliado en el país, donde no se van a utilizar los métodos de contratación previstos en la normativa de contrataciones del Estado por encontrarse del supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión prevista en el literal f) del artículo 5, la consulta es la

 

 

siguiente ¿El proveedor debe encontrase inscrito en el e l RNP? a)  Sí, porque todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que desean  participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado están en la obligación de tener RNP.  b)  Sí, porque las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú para la provisión de bienes y servicios deben cumplir con las disposiciones del Reglamento de c)  contrataciones. Depende, si supera una (01) UIT la contratación c ontratación si está obligado a presentar el RNP. d)   No, porque es un supuesto supuesto excluido del ámbito de aplicación 5.  De la revisión del requerimiento, se advierte que, se exige una (1) camioneta 4 x 4 doble cabina, sin embargo, no se ha precisado las características de la camioneta. ¿Qué principio se ha vulnerado? a)   b)  c)  d) 

Principio de Publicidad Principio de Libertad de Concurrencia Principio de Transparencia Principio de Igualdad de trato

6.  De la revisión de los requisitos para la suscripción del contrato se advierte que, se requiere la presentación de una "declaración jurada de cada personal propuesto señalando que no se encuentra trabajando en otra Entidad Pública o Privada y que no lo realizará durante la  prestación de sus servicios en la ejecución de la presente obra, adjuntado copia legible de su DNI (Documento Nacional de Identidad)". ¿Qué principio se ha vulnerado? a)   b)  c)  d) 

Principio de Competencia Principio de Libertad de Concurrencia Principio de Transparencia Principio de Igualdad de trato

7.  El principio de Equidad es aplicable durante: a)   b)  c)  d) 

La fase de actuaciones preparatorias La fase de selección La fase de ejecución contractual La fase de pago

8.  En qué casos, se incurre en e n fraccionamiento. a)  Surge una necesidad imprevisible adicional a la programada.  b)   No se contaba con los recursos recursos disponibles suf suficientes icientes para realizar la contratación c)  Se efectúe a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. d)  Cuando contando con recursos disponibles no se realice una compra consolidada. 9.  ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección? a)  El Jefe de Logística  b)  El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del  procedimiento de selección. c)  El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos. d)  Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de las características técnicas.

 

 

10.  Son funciones del Órgano Encargado de las Contrataciones (marque la opción correcta) a)  Estar a cargo de la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de precios y la contratación directa.  b)  Aprobar el Cuadro Consolidado de Necesidades y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  

c) amonestarlos Supervisar y fiscalizar la labor de los miembros del Comité Especial, Especial , pudiendo incluso en caso fuere necesario. d)  Custodiar el Expediente de Contratación sólo de los procedimientos de selección a su cargo, ordenando, archivando y preservando la documentación que respalda las actuaciones realizadas. 11.  En la indagación de mercado, el órgano encargado de las contrataciones determina que las cantidades no se encuentran perfectamente definidas, atendiendo a ello se le comunica al área usuaria que precise sus características técnicas indicando: a)   b)  c)  d) 

Que corresponde utilizar el sistema de suma alzada. Que corresponde utilizar el sistema de llave de mano. Que corresponde utilizar el sistema de precios unitarios. Que corresponde utilizar el concurso oferta.

12.  Cuando los requerimientos comprendan prestaciones de distinta naturaleza, como por ejemplo bienes y servicios, el objeto de la contratación se determina en función a la  prestación: a)  De mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación.  b)  De mayor importancia para la Entidad. E ntidad. c)  De menor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación. d)  De menor incidencia porcentual para adquirir. 13.  No pertenece a los sistemas de contratación: contratación: a)  Tarifas  

 b) Base Alzada a porcentajes c)  En A Suma d)  Llave en mano 14.  ¿Tratándose de un convenio Interinstitucional previsto en el literal c) artículo 5°del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, que no requiera de un Certificado de Crédito Presupuestario, al no representar costo alguno para la Entidad, existiera la obligación de incluir el referido Convenio en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad? a)  Depende de la entidad.  b)  Si c)   No d)  Depende del órgano Encargado de las Contrataciones. 15.  No es un documento de gestión gestión a las contrataciones del Estado. a)  Plan anual de contrataciones.

 

 

 b)  Presupuesto Institucional de Apertura. c)  Plan Operativo Institucional. d)  Reglamento Interno de Trabajo. 16.  Es el responsable de consolidar y valorizar el Cuadro de Necesidades a)  Órgano encargado de las contrataciones.  

 b) usuaria. c)  Área Oficina de Administración. d)  Oficina de Presupuesto. 17.  Sobre los Requerimientos de Contratación (marque la opción correcta): a)  El requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya  provisión se requi requiera era de manera continua o periódica se realiza por period periodos os no menores a un (1) año.  b)   No forman parte del requerimiento las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia, los mismos que son instrumentos formales distintos. c)  En la definición del requerimiento puede hacerse referencia indistintamente a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación de marcas, patentes o tipos de  producto, origen o producción determinados, en la medida en que hagan más eficiente la contratación con un determinado proveedor. d)  El requerimiento no puede incluir requisitos de calificación de ningún tipo. 18.  Señale cuál del siguiente tipo de contratos no se aplica la Ley L ey 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento: a)   b)  c)  d) 

La elaboración de un estudio de pre inversión para la construcción de una comisaría. Adquisición de equipos de cómputo. Contratación de servicios de consultaría para el análisis de una norma. Concesión de una carretera.

19.  En relación al Comité de selección, marque la afirmación verdadera. a)  El comité de selección solo conducirá la Selección de Consultores y la Comparación de Precios.  b)  El comité de Selección en el caso de contratación de obras y consultoría de obras y consultoría debe estar conformado por un (1) miembro que posea conocimiento técnico en el objeto de la contratación. c)  El comité de selección debe conducir obligatoriamente Licitaciones, Concursos Públicos, Selección de Consultores individuales y Adjudicación Simplificada para obras y consultorías. d)  El comité de Selección conducirá c onducirá todos los mecanismos de selección. 20.  Señale usted la respuesta correcta. a)  En el sistema de precios unitarios se debe conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.  b)  El sistema de esquema mixto de suma alzada y precios unitarios es aplicable solo para las consultorías en general y supervisión de obras. c)  El sistema de suma alzada no aplica para la ejecución de obra. d)  En el sistema en base a un honorario fijo y una comisión de éxito, el honorario fijo y la comisión pueden calcularse en base a porcentajes.

 

 

21.  Tratándose de la contratación de bienes, las Bases Administrativas han consignado que los  postores deberán acreditar una experiencia del postor equivalente a 2.5 veces el valor estimado de la contratación. a)  El proceso es nulo, por cuanto se debería hacer mención a valor referencial.  b)  Se encuentra correctamente formulado, toda vez que está dentro del límite tres (3) veces al valor estimado permitido en las Bases Estándar.  

c) El proceso es nulo, toda opcional. vez que la experiencia del postor constituye un Requisito de calificación considerado d)   No se encuentra encuentra formulado de manera correcta, por cuanto se debe indicar en número y letras el monto correspondiente a la Experiencia del Postor que debe ser acreditada. 22.  Corresponde establecer el Valor Referencial cuando se determine la contratación de: a)   b)  c)  d) 

Bienes, Servicios en general, Consultorías y Ejecución de Obras. Consultorías en General y Consultorías de Obras. Servicios en General y Consultorías en General. Consultorías de obras y Ejecución de Obras.

23.  Ante la ausencia de un miembro titular del Comité de Selección, su respectivo suplente actúa: a)   Hasta fechaelde suscripción del contrato c ontrato respectivo.este automáticamente cuando cesa  b) Solo enlatanto titular esté ausente, reincorporándose el motivo de su ausencia. c)  Solo en tanto el titular t itular esté ausente, reincorporándose previa justificación del motivo de ausencia. d)  De ahí en adelante hasta la culminación del procedimiento de selección. 24.  Respecto al Comité de Selección, indicar la respuesta falsa: a)  Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, u otra justificada, mediante documento debidamente motivado.  b)  Para sesionar y adoptar acuerdos válidos el quórum para el funcionamiento del Comité de selección se da con la presencia de la mayoría de miembros titulares. c)  La designación del comité de selección es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. d)  El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe  pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico e el objeto de la contratación. 25.  ¿Se puede incluir en el requerimiento disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario? a)   No, debido a que el OSCE OSCE ha indicado en Pronunciamiento que está prohibido.  b)   No, dado que no forman forman parte del ordenamiento jurídico nacional. nacional. c)  Sí, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, se verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica, y no contraventa normas de carácter obligatorio. d)  Sí, siempre que no contravenga ninguna norma nacional obligatoria y esté autorizada expresamente por INACAL (INDECOPI). 26.  ¿Los requisitos de calificación tienen como finalidad mejorar las características del producto

 

 

requerido por la entidad? a)  Sí, porque son parte de los requisitos técnicos mínimos.  b)  Los documentos del procedimiento deben contemplar los requisitos de calificación, según las cuales se verificará que los proveedores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. c)  Todos los requisitos de calificación son facultativos por ende no tienen t ienen como finalidad características del producto. d)  mejorar Si, los las requisitos de calificación cumplen un papel similar que los factores de evaluación. 27.  Para la contracción de bienes y servicios, el Comité de Selección debe estar conformado. a)  Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria.  b)  Dos miembros del Órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria. c)  Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y por lo menos un miembro con conocimiento del objeto de contratación. c ontratación. d)  Un miembro del Órgano encargado de las contrataciones y dos miembros del área usuaria. 28.  Las etapas del proceso de contratación con el Estado son: a)   b)  c)  d) 

Actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. La preinversión, las actuaciones preparatorias, el proceso de selección y el contrato. La preinversión, el proceso de selección y la ejecución contractual. La planificación, la pre inversión, los métodos, de contratación y la ejecución contractual.

29.  ¿Cómo se puede acreditar la representación de quien suscribe la oferta en el caso de una  persona natural? a)  Con copia legalizada del DNI.  b)   No requiere acreditarse, basta basta contra con 18 años. c)  Con copia simple del DNI o documento análogo. d)  Con copia legalizada del DNI y autorización del cónyuge, si es casado. 30.  Con relación a los requisitos de calificación: a)  En todos los procedimientos de selección se debe exigir experiencia del postor, con excepción de la contratación de bienes que no revisa complejidad.  b)  La Entidad puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos estándar aprobados por el OSCE. c)  La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en los documentos estándar aprobados por el OSCE. d)  Queda al criterio de la Entidad establecer requisitos de calificación. 31.  El hermano de un Vocal de la Corte Suprema suscribe un contrato con un Ministerio para  prestar el servicio de fotocopiado de expedientes por el monto de S/. S/. 100,000.00 a)  Se configura una causal para que el contrato se declare nulo, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio.  b)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva parcialmente, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con el ministerio. c)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva totalmente, porque fue suscrito

 

 

 por una persona que estaba estaba impedida de contratar con el ministerio. d)   No se se configu configura ra ninguna causal pa para ra que el contrato se resu resuelva elva o se declare nulo pporque orque el hermano del vocal no está impedido de contratar con el ministerio. 32.  El/La …………..………… debe contener necesariamente la Certificación Presupuestal siendo este el último paso para su ………… …………......................... .........................  a)   b) c)  d) 

Bases, aprobación Requerimiento, pase a el OEC Expediente de Contratación, aprobación, Plan Anual de Contrataciones, aprobación.

33.  El OEC ha incluido en el cuadro de necesidades el Servicio de Notarios Públicos para que asistan en los actos públicos de los procedimientos de contratación, el cual luego de la indagación de mercado, se valora en S/ 80,000 (Ochenta Mil soles). Indique Usted, como se considerará esta contratación en el PAC. a)  Adjudicación Simplificada porque es un servicio que no supera los l os topes de las AS.  b)  Selección de Consultores individuales, ya que es una consultoría ejecutada por una  persona y no supera los 100,000 soles (Cien m mil il soles) c)  Contratación Directa porque es un servicio personalísimo. d)   No se considera en el PAC, en la medida que la contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la LCE y su Reglamento. 34.  En una ………………………………………….para la contratación de consultoría de obras, el comité de selección debe estar conformado por………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. a)  Licitación Pública, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC  b)  Concurso Público, (02) miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación y (01) debe ser OEC c)  Selección de Consultores individuales, (01) miembro debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación y (01) debe ser OEC. d)  Contratación directa, (02) miembros deben ser el área usuaria y (01) del OEC 35.  Para considerar una contratación en el proyecto de Plan Anual de Contrataciones, qué características NO debe tener?: a)   b)  c)  d) 

Debe ser elaborado sobre la base del proyecto del POI Indicar el monto estimado de la contratación Indicar la cantidad de bienes Hacer referencia a marca

36.  Para la adquisición de un microscopio electrónico de barrido, en el Requerimiento no se ha establecido el requisito de calificación de capacidad técnica y profesional. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: a)  El requisito de calificación de capacidad técnica y profesional es facultativo.  b)  El Comité de Selección no puede determinar ningún requisito de calificación, porque estos son fijados por el área usuaria en el requerimiento. c)  El Comité de Selección en las bases debe solicitar la carta de compromiso del personal clave con firma legalizada para garantizar la debida ejecución de la contratación, al ser un equipo sofisticado. d)  El Comité de Selección debe completar el requisito de calificación señalado bajo el

 

 

enfoque de gestión por resultados, independientemente si está o no en el expediente de contratación, bajo responsabilidad. 37.  El artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los Sistemas de Contratación, a que sistema corresponde: "El postor formulará su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución". a)   b) c)  d) 

Sistema Unitarios Sistema aa Precios Suma Alzada Sistema mixto de Suma Alzada y Precios Preci os Unitarios Porcentajes

38.  ¿En cuál de los l os siguientes casos se debe designar necesariamente un Comité de Selección? a)   b)  c)  d) 

Compras iguales o menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias Contratación Directa para el Alquilar de Bien Inmueble Adjudicación Simplificada para la Construcción de una Carretera Subasta Inversa Electrónica para la Adquisición de Combustible

39.  Tratándose de bienes, las especificaciones técnicas mínimas no deben considerar: a)  Las metas y objetos del POI.  b) dede entrega. c)   Lugar El plazo ejecución del servicio d)  La finalidad pública 40.  Órgano colegiado competente para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del  procedimiento hasta su culminación: culminación: a)   b)  c)  d) 

Comité Especial Permanente Comité Especial Comité de Selección Oficina de Administración

41.  Es el nuevo enfoque de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley Nº 30225): a)   b)  c)  d) 

Gestión de Productos Gestión por Conocimiento Gestión por Resultados Gestión Administrativa

42.  Es responsabilidad del registro de la información en el SEACE: a)  En todos los casos sólo del Titular de la Entidad  b)  Del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y del CERTIFICADO SEACE (aquél que cuenta con usuario y contraseña) que hubiera registrado la información. c)  Sólo del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado. d)  De aquél que hubiera registrado la información. 43.  En la pantalla completa de la pestaña "Inicio" del Portal Web del SEACE, se tiene las siguientes secciones.

 

 

a)  Subasta Inversa, Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de homologación y Bases estandarizadas para procedimientos de selección.  b)  Acuerdos Marco, Videos Tutoriales, Compras Corporativas, Contratos y Bases estandarizadas. c)  Subasta Inversa, Planes Anuales, Videos Tutoriales, Proyectos de ficha de homologación y CUBSO. d)  Procesos de Selección, Contratos, Documentos y Publicaciones, Videos Tutoriales y Compras Corporativas. 44.  Son los funcionarios, dependencias y órganos encargados de los procesos de contratación de la Entidad: a)  El Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección que se designen.  b)  El Titular de la Entidad, el Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección que se designen. c)  El Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones. d)  El Titular de la Entidad es el encargado de los procesos de contratación de la Entidad,  pero debe delegar su autoridad, según según lo establece la Ley. 45.  Respecto la antigüedad del Valor Referencial para convocar un procedimiento de selección de ejecución de obras (marque la opción correcta): a)  En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los tres (3) meses, contados a partir de la fecha de consignación de dicho valor en el PAC.  b)  En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha fec ha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. c)  En el caso de bienes, servicios y obras, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra. d)  El valor referencial puede actualizarse incluso i ncluso con posterioridad a la convocatoria, pero antes de la etapa de inscripción de participantes. 46.  Sobre el Valor Estimado, marque la opción correcta: a)  Es determinado por el Área Usuaria, sobre la base de las especificaciones técnicas de  bienes o términos de referencia de servicios, servicios, distintos  b)  El OEC tiene la obligación de realizar indagaciones de mercado para determinar el valor estimado de la contratación. c)  Al realizar la indagación de mercado, el OEC debe recurrir sólo a información existente sobre las contrataciones que se hubieran realizado el sector público, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. d)   Ninguna de las anteriores 47.  No es un documento del procedimiento procedimiento de selección: a)   b)  c)  d) 

Acuerdo Marco Bases Solicitud de cotización Solicitud de expresión de interés

48.  Los actos realizados a través del SEACE durante los procedimientos de selección, se

 

 

entienden notificados: a)   b)  c)  d) 

El mismo día de su publicación. Al día hábil siguiente de su publicación. Al día calendario siguiente de su publicación. El día en que el Comité de Selección o el OSCE, según sea el caso, lo disponga.

49.  Sobre la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado: a)  Promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados  b)  Que permitan el cumplimiento de fines públicos c)  Establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos. d)  Todas las alternativas son correctas. 50.  La gestión de las contrataciones corresponde al: a)   b)  c)  d) 

Sistema Nacional de Presupuesto Público Sistema de Abastecimiento Sistema Nacional de Inversión Pública Sistema Nacional de Administración de Bienes Estatales

51.  La conformación de los miembros del Comité de Selección para la l a contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras es: a)  De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación.  b)  De los tres (03) miembros, por lo menos uno (01) debe ser del área usuaria. c)  De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) debe contar con conocimiento en contrataciones con el Estado. d)  De los tres (03) miembros, por lo menos dos (02) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 52.  ¿Quiénes están impedidos de integrar un Comité de Selección? a)  El Jefe de Logística  b)  El servidor que por delegación haya aprobado el expediente de contratación del proceso de contratación. c)  El Administrador, quien está a cargo de la aprobación de los requerimientos. d)  Aquel integrante del área usuaria que tenga intervención directa en la determinación de de las características técnicas. 53.  La certificación presupuestaria debe estar en: a)   b)  c)  d) 

Las Bases El requerimiento Expediente de Contratación Plan Anual de Contrataciones

54.  ¿Qué contrataciones no deben estar previstas en el e l PAC? a)  Las contrataciones que se realicen mediante acuerdo marco, siempre que el monto d la contratación sea superior a 8 UIT.  b)  Las contrataciones que se realicen bajo el ámbito de un régimen legal de contratación que así lo establezca.

 

 

c)  Las contrataciones que realicen otras Entidades como encargadas del procedimiento de selección o de compras corporativas. d)  La contratación de notarios públicos para que ejerzan eje rzan las funciones previstas en la LCE y su Reglamento. 55.  En atención del literal o) del artículo 11 del TUO de la Ley ¿Qué se entiende por "otra circunstancia comprobable" para impedir a un proveedor contratar con el estado? a)  Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es el testaferro de un proveedor impedido.  b)  Cualquier otra situación que no permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de no impedido. c)  Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de un proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor no pretende eludir su condición de impedido. d)  Cualquier otra situación que permita determinar que una persona natural o jurídica es derivación, sucesión o tiene condición de testaferro de proveedor impedido, siendo que, a través de esta, el proveedor pretende eludir su condición de impedido. 56.  “La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada  por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, llaa misma que en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna”, corresponde al principio de:

a)   b)  c)  d) 

Transparencia Honestidad y veracidad Moralidad Integridad

57.  Están sujetos a supervisión del OSCE uno de los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado: a)  Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado.  b)  Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado. c)  La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. d)  La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la  presente norma y su reglamento. reglamento. 58.  Marque la afirmación correcta respecto al Valor Referencial: a)  El valor referencial debe incluir todos los conceptos aplicables que incida en el valor de los bienes y servicios a contratar.  b)  El valor referencial para obras se encuentra establecido en el presupuesto de obra. c)  El valor referencial para una consultoría de obra debe estar suscrito por los consultores y/o servidores que que participan en la elaboración, evaluación y/o aprobación. d)  Para la contratación de obras el área usuaria proporciona los componentes o rubros necesarios para la estructura del presupuesto de obra, el mismo que permite al OEC determinar el valor referencial de la obra. 59.  Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a la determinación del método de contratación que corresponda:

 

 

1. Catalogo Electrónico de Acuerdo Marco 2. Subasta Inversa Electrónica 3. Adjudicación Simplificada a. Adquisición de petróleo por el monto de S/ 150,000.00.  b. Adquisición de azúcar blanca por el monto monto de S/ 35,000.00. c. nacionales por el monto demonto S/ 10,000.00. d. Contratación Contratación de delpasajes servicioaéreos de seguridad y vigilancia por el de S/ 500,000.00. a)   b)  c)  d) 

1c, 2a, 2b, 3d 1a, 2c, 3b, 3d 1a, 1b, 1d, 2c 3a, 3b, 3c, 3d

60.  En un(a) _____________ para la contratación de servicios de elaboración del POI de una Entidad, el comité de selección debe estar conformado por _____________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco. a)  Contratación directa, un (1) miembro del órgano encargado de las contrataciones.  b)  Selección de consultores individuales, un (01) miembro del órgano encargado de las contrataciones. c)  Comparación de precios, dos (2) miembros del órgano encargado de las contrataciones. d)  Consultoría en general, un (1) miembros del órgano encargado de las contrataciones y dos (2) miembros con conocimiento técnico. 61.  No forma parte del formato del Plan Anual Anual de Contrataciones: a)   b)  c)  d) 

Valor referencial Monto estimado de la contratación Tipo de compra o selección Tipo de proceso

62.  La certificación de crédito presupuestario es solicitada por: a)   b)  c)  d) 

Área usuaria Órgano encargado de las contrataciones Oficina de Presupuesto Oficina de Administración

63.  En las Bases del procedimiento de selección para la compra de camionetas 4x4 no se estableció la entrega de adelantos al contratista. Sin embargo, para la firma de contrato se incluye una cláusula donde indica que se otorgara un adelanto del 15% al contratista. Con esta conducta, ¿El comité de Selección ha vulnerado algún principio de la Ley de Contrataciones del Estado? a)   b)  c)  d) 

Libertad de concurrencia Publicidad Equidad Igualdad de trato

64.  El Comité de Selección convoca a una Licitación Pública pero al momento de registrar las Bases en el SEACE se equivoca y considera las Bases de una Adjudicación Simplificada. Al respecto, sírvase indicar que principio de la Ley de Contrataciones del Estado vulnera:

 

 

a)   b)  c)  d) 

Libertad de concurrencia Transparencia Competencia Igualdad de trato

65.  El Ministerio "LOS ANGELITOS" convoca a una Adjudicación Simplificada para la confección uniformes, estableciendo que aquellos cuya fábrica se encuentre ubicada en de determinados distritos de Lima obtendrá postores una bonificación adicional. ¿Esta disposición vulnera algún principio de la Ley de Contrataciones del Estado? a)   b)  c)  d) 

Libertad de concurrencia Transparencia Publicidad Igualdad de trato

66.  Qué principio de la Ley de Contrataciones del Estado se vulnera cuando no se le reconoce un derecho al contratista, por ejemplo: se le niega la ampliación de plazo a pesar que tenga la razón el contratista o no se le reconoce el aumento del precio a pesar del incremento en la Remuneración Mínima Vital? a)   b)  c)  d) 

Libertad de concurrencia Transparencia Equidad Igualdad de trato

67.  Para su aprobación el expediente de contratación debe contener: El requerimiento,_______________________________ requerimiento,__________ _____________________________________ ______________________________ ______________ a)   b)  c)  d) 

La determinación del procedimiento de selección, los requisitos de calificación. La determinación del procedimiento de selección, los factores de evaluación. Los requisitos de calificación, los factores de evaluación. Los requisitos de calificación, el procedimiento pr ocedimiento de selección.

68.  En relación a las veces que una entidad puede modificar su PAC, indique cuál es la alternativa correcta: a)  La normativa de contrataciones del Estado establece que el plan anual de contrataciones solo puede modificarse en el primer semestre del año fiscal.  b)  La normativa de contrataciones del Estado no establece el límite de veces que una entidad puede modificar su plan anual de contrataciones. c)  La normativa de contrataciones del Estado establece que el plan anual de contrataciones  puede modificarse una sola vez por cada mes. d)  La normativa de contrataciones del Estado establece que el plan anual de contrataciones se puede modificar un máximo de 10 veces durante el año fiscal. 69.  En el caso de que una entidad quiere convocar una contratación directa para el arrendamiento de un inmueble, dicho procedimiento ________ estar a cargo de_______________________________________. a)  Puede, un comité de selección.

 

 

 b)  Puede, el órgano encargado de las contrataciones. c ontrataciones. c)  Debe, un comité de selección. d)  Debe, el órgano encargado de las contrataciones c ontrataciones 70.  Una Entidad emite una directiva interna para las contrataciones menores a 8 UIT, y establece que cuando el monto de la contratación sea mayor a 3 UIT, antes de proceder a la contratación deberá verificar que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y quecorrecta: no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. Al respecto, señale la alternativa a)  La directiva emitida por la Entidad debió contemplar la verificación del cumplimiento de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores cuando el monto de la contratación sea mayor a 1 UIT; además de la verificación de que el proveedor no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado para cualquier monto.  b)  La directiva emitida por la Entidad debió contemplar la verificación de que el proveedor no se encuentre inhabilitado cuando el monto de la contratación sea mayor a 1 UIT. c)  La directiva emitida por la Entidad no debió contemplar la verificación de que el  proveedor no se encuentre encuentre inhabilitado para contratar con el Estado. d)  La directiva emitida por la Entidad debió contemplar la verificación de que el proveedor no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, cuando el monto de la la contratación sea mayor a 3 UIT. 71.  El señor Perez, miembro titular de un comité de selección no participar al momento de integrar las Bases de un concurso público para la contratación del servicio de mensajería, sin ninguna justificación; y su suplente, el señor Padilla, actúa en su ausencia, integrando las Bases. A la fecha en que se realiza el acto de presentación de ofertas, el señor Perez quiere retomar sus responsabilidades como miembro titular del Comité de Selección; sin embargo, los demás miembros se oponen a que retome al comité, porque su ausencia fue injustificada. Señale la alternativa correcta: a)  Los miembros de comité de selección no actuaron correctamente, porque debieron  permitir que el señor señor Perez retome sus responsabilidades com comoo miembro suplente, pero no como miembro titular del comité de selección.  b)  Los miembros del comité de selección no actuaron correctamente, porque debieron  permitir que el señor Perez retome sus responsabilidades como miembro titular del comité de selección. c)  Los miembros del comité de selección no actuaron correctamente, porque debieron  permitir que que el señor P Perez erez rretome etome sus responsabilidades como m miembro iembro titular, ni com comoo miembro suplente del comité de selección. d)  Los miembros del comité de selección actuaron correctamente, el no permitir que el señor Perez retome sus responsabilidades como miembro titular del comité de selección,  porque su ausencia fue injustificada. injustificada. 72.  En un plazo máximo de ______, una Entidad debe registrar y publicar en el SEACE, llaa información de sus contrataciones, cuyos montos sean de __________, que hubieran realizado durante el mes. Señale la alternativa correcta: a)   b)  c)  d) 

5 días hábiles del trimestre siguiente, 1 a 8 UIT 5 días hábiles del mes siguiente, 1 a 8 UIT. 10 días hábiles del mes siguiente, 1 a 8 UIT. 10 días hábiles del trimestre siguiente, 1 a 8 UIT.

73.  La Gerencia de Producción de una Entidad, luego l uego de elaborar el requerimiento, indica en un memorando que tendrá a su cargo la custodia del expediente de contratación para la

 

 

adquisición de insumos químicos. Sobre el particular, corresponde cor responde señalar: a)  El expediente de contratación en todo momento debe ser custodiado por el órgano encargado de las contrataciones.  b)  La custodia del expediente de contratación corresponde al titular de la entidad, salvo en el periodo que dicha custodia esté a cargo del comité de selección. c)  La custodia del expediente de contratación corresponde al órgano encargado de las contrataciones, salvo en el periodo que dicha custodia esté a cargo del comité de selección. d)  El comité de selección debe custodiar el expediente de contratación en todo momento. 74.  En el caso de que una entidad quiera llevar a cabo un concurso público para la contratación del servicio de publicación de avisos, dicho procedimiento __________estar a cargo de  ___________. Señale la alternativa correcta: correcta: a)   b)  c)  d) 

Debe, comité de selección Puede, comité de selección. Puede, órgano encargado de las contrataciones. Debe, órgano encargado de las contrataciones.

75.  Una entidad quiere convocar un concurso público para la contratación de un consultor para la contratación de un consultor para formular un proyecto de inversión pública. ¿Cómo debería estar integrado el comité de selección? a)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno de los miembros debe pertenecer al área usuaria.  b)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno de los miembros debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. c)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos de los miembros debe pertenecer al área usuaria. d)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 76.  El catálogo único de bienes, servicios y obras, cuenta con los siguientes niveles:________,_______,______,________e______, para determinar el código que se  puede consignar en el formato del cuadro con consolidado solidado de necesidades. Al respecto señale la alternativa correcta: a)   b)  c)  d) 

Grupo, familia, clase, commodity, ítem. Grupo, segmento, familia, commodity, ítem. Segmento, familia, clase, commodity, ítem. Segmento, categoría, familia, commodity, ítem.

77.  Transcurrido un año de la entrega de un cargador frontal, una entidad inicia una demanda arbitral por vicios ocultos contra la empresa que vendió dicha maquinaria. Dicho proceso arbitral ¿Formará parte del expediente de contratación? a)  Si, porque el expediente de contratación deberá incluir los medios de solución de controversias.  b)   No, porque el expediente de contratación solo contiene las actuaciones que se desarrollan durante un procedimiento de selección. c)   No, porque el expediente de de contratación solo incluye las actuaciones preparatorias. d)   No, porque el expediente de de contratación no incluye procesos arbitrales. arbitrales.

 

 

78.  Cuáles de los siguientes rubros pueden incluirse en el formato del cuadro consolidado de necesidades: a)  Objeto de contratación y los requisitos de calificación.  b)  El código del cátalogo de bienes, servicios y obras, y los requisitos r equisitos de calificación. c)  El código del cátalogo de bienes, servicios y obras, el objeto de contratación y los de calificación. d)  requisitos El código del cátalogo de bienes, servicios y obras, y el objeto de contratación. 79.  En cuál de los siguientes documentos del procedimiento de selección se puede incluir el factor garantía comercial del postor: a)   b)  c)  d) 

Bases para la contratación de servicios y consultoría en general. Bases para la contratación de bienes y consultoría en general. Bases para la contratación de bienes y servicios en general. Bases para la contratación de servicios, servicios en general y consultoría en general.

80.  El señor Mario, miembro titular de un Comité de Selección sale de vacaciones el día en e n que el comité iba a evaluar las ofertas. El Sr. Javier, miembro suplente del Comité, actúa en su ausencia. A la fecha en que se debe otorgar la buena pro, el Señor Mario ya retornó a sus labores. a)  El Sr. Mario debe reincorporarse al comité como miembro titular para otorgar la buena  pro y para las demás etapas, hasta que culmine el procedimiento de selección; y el Sr. Javier puede reincorporarse como miembro suplente del comité.  b)  El Sr. Javier debe continuar siendo miembro titular para otorgar la buena pro y para las demás etapas, hasta que culmine el procedimiento de selección; y el Sr. Mario, puede reincorporarse como miembro suplente. c)  El Sr. Javier debe continuar siendo miembro titular para otorgar la buena pro y para las demás etapas, hasta que culmine el procedimiento de selección; y el Sr. Mario, no puede reincorporarse como miembro suplente. d)  El Sr. Javier puede continuar siendo miembro titular para otorgar la buena pro y para las demás etapas, hasta que culmine el procedimiento de selección; y el Sr. Mario, debe reincorporarse como miembro suplente. 81.  En relación al PAC, indique la alternativa correcta. a)   No es necesario modificar el el PAC para incluir y/o excluir contrataciones.  b)  Para incluir y excluir contrataciones se debe modificar el PAC. c)  Para incluir contrataciones se debe modificar el PAC, pero no para excluir. d)  Para excluir contrataciones se debe modificar el PAC, pero no para incluir. 82.  Cuál de los siguientes datos generales de la contratación, correspondientes al expediente de contratación, se registran en la consola de actos preparatorios del SEACE. a)  La descripción del objeto, la nomenclatura, y el valor estimado o valor referencial.  b)  La descripción del objeto, y el valor estimado o valor referencial, pero no es necesario registrar la nomenclatura. c)  La nomenclatura, el valor estimado o valor referencial, pero no es necesario registrar la descripción del objeto. d)  La descripción del objeto y la nomenclatura, pero no es necesario registrar el valor estimado o valor referencial. 83.  En el plan operativo institucional, se establece como objetivo institucional "mejorar los

 

 

aprendizajes de los estudiantes de la región". Al respecto, el área usuaria requiere en su cuadro de necesidades, la contratación de una empresa consultora para elaborar materiales de comprensión lectora, y la adquisición a dquisición de uniformes escolares. a)  El requerimiento para contratar a la empresa consultora está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para adquirir uniformes escolares no.  b)  Tanto el requerimiento para contratar a la empresa consultora, como el requerimiento adquirir uniformes escolares escolares vinculados. c)   para El requerimiento para contratar a laestán empresa consultora y el requerimiento para adquirir uniformes escolares no están vinculados. d)  El requerimiento para adquirir uniformes escolares está vinculado al objetivo estratégico institucional, pero el requerimiento para contratar a la empresa consultora no está vinculado. 84.  En un contrato de servicio de vigilancia se establece que los operarios ganarán la RMV. A los 3 meses de la ejecución del contrato, el Gobierno aumenta la RMV en un 3%. Ante esta situación, la Entidad rechaza la solicitud del contratista de modificar el contrato para incorporar dicho aumento al contrato. a)  La entidad vulneraría el principio de equidad al rechazar la solicitud del contratista.  b)  La entidad vulneraría el principio de equidad, el principio de competencia y el principio de integridad al rechazar la solicitud del contratista. c)  La Entidad vulneraría el principio de equidad y el principio de competencia al rechazar la solicitud del contratista. d)  La Entidad vulneraría el principio de equidad y el principio de integridad al rechazar la solicitud del contratista. 85.  Un gobierno regional ha colocado en sus términos de referencia para el servicio de mantenimiento preventivo de vehículos que los técnicos deben contar por lo menos de 20 años de experiencia. Al respecto que opina usted. a)  Es un requerimiento no razonable que incumple con las normas sobre contrataciones  públicas.  b)  Es una manera de garantizar garantizar que el contratista brinde un buen servicio de programación y no se perjudique la gestión de la en entidad. tidad. c)  El requerimiento es correcto porque de ese modo se cumple cumple con el principio de Eficacia y eficiencia. d)  El requerimiento es correcto porque el área usuaria tiene el derecho de establecer los términos de referencia de los servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. 86.  Un gobierno regional ha colocado en sus términos de referencia para el servicio de pintado de la sede central, que los pintores deben contar por lo menos de 10 años de experiencia. Al respecto que opina usted. a)  Es un requerimiento no razonable que incumple con las normas sobre contrataciones  públicas.  b)  Es una manera de garantizar que el contratista brinde un buen servicio de programación y no se perjudique la gestión de la entidad. c)  El requerimiento es correcto porque de ese m modo odo se cumple con el princ principio ipio de Eficacia y eficiencia. d)  El requerimiento es correcto porque el área usuario tiene el derecho de establecer los términos de referencia de los servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. 87.  El Ministerio "DEFENSA NACIONAL" requiere el servicio de consultoría para elaboración

 

 

de directivas para lo cual el área usuaria remite el órgano encargado de las contrataciones el requerimiento respectivo. El jefe de dicho órgano deriva y solicito o un servidor realizar la indagación de mercado. Una vez determinado el valor estimado, el servidor remite la indagación de mercado sin contar con la autorización de su jefe, a la oficina de  planeamiento, solicitando la certificación de crédito presupuestario. Al respecto, señale lo alternativa correcta. a)  El servidor no actuó al remitir indagación de mercado, sin contar con la autorización de su correctamente jefe; y al no solicitar a la la oficina de presupuesto la certificación de crédito de crédito presupuestario.  b)  El servidor actuó correctamente al remitir la indagación de mercado, sin la autorización de su jefe; y al solicitar a la oficina de planeamiento la certificación de crédito  presupuestario. c)  El servidor actuó correctamente al remitir la indagación de mercado, sin la autorización de su jefe; pero no debió solicitar ni a la oficina de planeamiento la certificación de crédito presupuestario. d)  El servidor actuó correctamente al solicitar a la oficina de planeamiento la certificación de crédito presupuestario, pero no debió remitir la indagación de mercado sin la autorización de su jefe. 88.  Que rubros se pueden incluir en el cuadro consolidado de necesidades a)   b)  c)  d) 

Unidad de medida Unidad de medida y objeto de contratación La unidad de medida, el objeto de contratación y eell sistema de contratación Objeto de contratación y sistema de contratación

89.  Se requiere contratar la adquisición de 5 camionetas, ¿Cómo debería estar integrado el comité de selección? a)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros debe pertenecer al área usuaria.  b)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (1) de los miembros debe pertenecer al área usuaria. c)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (1) de los miembros debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. d)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 90.  Se requiere contratar el servicio de consultoría para el estudio de impacto ambiental ¿Cómo debería estar integrado el comité de selección? a)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros debe pertenecer al área usuaria.  b)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (1) de los miembros debe pertenecer al área usuaria. c)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (1) de los miembros debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. d)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 91.  Se requiere contratar la construcción de un Hospital ¿Cómo debería estar integrado el comité

 

 

de selección? a)  Un miembro debe pertenecer al óórgano rgano encargado de las contrataciones y por lo m menos enos dos (2) de los miembros debe pertenecer al área usuaria.  b)  Un miembro debe pertenecer al óórgano rgano encargado de las contrataciones y por lo m menos enos uno (1) de los miembros debe pertenecer al área usuaria. c)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos unomiembro (l) de los debe miembros debe tener conocimiento el objeto de la contratación. d)  Un pertenecer al órgano encargadotécnico de las en contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 92.  Se requiere contratar la adquisición de carnes ¿Cómo debería estar integrado el comité de selección? a)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros debe pertenecer al área usuaria.  b)  Un miembro debe pertenecer aall órgano encargado de las contrataciones y por lo m menos enos uno (1) de los miembros debe pertenecer al área usuaria. c)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos uno (1) de los miembros debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. d)  Un miembro debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones y por lo menos dos (2) de los miembros deben tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. 93.  El área usuaria incluye en los términos de referencia para contratar un consultor individual que realice un estudio de tarifas, solicitando como requisito de calificación la presentación de un certificado de estudios de una universidad extranjera, que solo puede ser presentado  por un familiar del jefe del área usuaria. Al resp respecto, ecto, sírvase indicar que principio de la Ley de Contrataciones del Estado vulnera: a)   b)  c)  d) 

Libertad de concurrencia Transparencia Publicidad Igualdad de trato

94.  La Municipalidad "SAN GREGORIO" ha publicado su PAC en el SEACE a los 8 días hábiles de su aprobación. ¿Esta disposición vulnera algún principio de la Ley de Contrataciones del Estado? a)   b)  c)  d) 

Publicidad Libertad de concurrencia Competencia Igualdad de trato

95.  En un Ministerio de declararon desiertos 20 procedimientos de selección, pero no se volvieron a convocar en el año. Cómo debería actuar la Entidad? a)  Se pueden excluir los 20 procedimientos de selección declarados desiertos que no se volvieron a convocar en el año.  b)  Se deberían cancelar los 20 procedimientos de selección declarados desiertos que no se volvieron a convocar el año. c)   No se deberían incluirenningún ningú n procedimiento de selección. d)   No se deberían excluir ningún ningún procedimiento de selección.

 

 

96.  En la Municipalidad “TODOS JUNTOS” se declararon nulos 10 procedimientos de selección retrotrayéndose a la etapa de convocatoria y no se volvieron a convocar en el año. Cómo debería actuar la Entidad? a)  Se pueden incluir los 10 procedimientos de selección declarados nulos y que no se volvieron a convocar en el año.  b) se deberían incluir ningú n procedimiento selección. c)    No Se pueden excluir los ningún 10 procedimientos dede selección declarados nulos y que no se volvieron a convocar en el año. d)   No se deberían excluir ningún ningún procedimiento de selección. 97.  En el PAC se incluyeron 160 procedimientos de selección, de los cuales 120 concluyeron en el perfeccionamiento del contrato. De los 40 restantes, 20 se declararon nulos y se retrotrajeron hasta la elaboración de bases, pero no se convocaron nuevamente. El resto de los procedimientos de selección no se convocaron porque se reprogramaron algunas partidas  presupuestarias. Cómo debería debería actuar la Entidad? a)  Se pueden incluir los 20 procedimientos de selección declarados nulos.  b)   No se deberían incluir ningún ningún procedimiento de selección. c)   No se deberían excluir ningún ningún procedimiento de selección. d)  Se pueden excluir los 20 procedimientos de selección no convocados. 98.  Una Entidad requiere adquirir balanzas, para ello el área usuaria remite las especificaciones técnicas correspondientes. El Jefe de Logística advierte que en dichas especificaciones no se menciona el cumplimiento obligatorio de una norma metrológica y de una norma técnica  peruana, por lo cual solicita al área usuaria reformular su requerimiento para incluir el cumplimiento obligatorio de ambas normas. ¿Estás de acuerdo con esa decisión? a)  Sí, porque la norma metrológica y la norma técnica peruana son de cumplimiento obligatorio.  b)   No, porque la norma metrológica es de cumplimiento facultativo y la norma técnica  peruana es de cumplimiento obligatorio. obligatorio. c)   No, porque la norma metrológica es de cumplimiento obligatorio y la norma técnica  peruana es de cumplimiento facultativo. d)   No, porque la norma metrológica y la norma técnica peruana son de cumplimiento facultativo. 99.  Una Entidad aprueba un expediente de contratación para la elaboración de mapeo de  procesos. Dicho expediente contenía el requerimiento, la certificación de crédito  presupuestario, los l os límites superior e inferior del valor estimado, pero no los factores de evaluación, ni la determinación del procedimiento de selección ¿Qué observaciones deberían formularse? a)   Ninguna, porque todo el contenido contenido del expediente de contratación es correcto.  b)  El expediente de contratación si debe incluir los límites superior e inferior del valor estimado, pero no los factores de evaluación ni la determinación del procedimiento de selección. c)  El expediente de contratación no debe incluir los límites superior e inferior del valor estimado, pero si los factores de evaluación y la determinación del procedimiento de selección. d)  El expediente de contratación no debe incluir superior inferior del valor estimado, ni los factores de evaluación, perolossi límites debe incluir la edeterminación del  procedimiento de selección.

 

 

100.  El hospital Dos de Mayo requiere adquirir jeringas descartables. Al realizar la indagación de mercado solicita cotizaciones a proveedores que venden equipos de rayos X, sin incluir en el requerimiento los requisitos de calificación y los factores de evaluación. ¿Es correcto eso? a)  Si es correcto todo.  b)   No es correcto solicitar cotizaciones a proveedores que no son del rubro, pero si es correcto no incluir en el requerimiento los requisitos de calificación y los factores de evaluación. c)   No es correcto solicitar cotizaciones a proveedores que no son del rubro, así como no incluir en el requerimiento los requisitos de calificación; pero si es correcto no incluir en el requerimiento los factores de evaluación. d)  Si es correcto solicitar cotizaciones a proveedores que no son del rubro, así como no incluir en el requerimiento los requisitos de calificación, pero no es correcto no incluir en el requerimiento los factores de evaluación. 101.  El Jefe de Logística delega a un especialista efectuar la indagación de mercado para la contratación del servicio de limpieza. Al momento de revisar la indagación efectuada y antes de solicitar la certificación de crédito presupuestario, el Jefe de Logística advierte que las cotizaciones que sirvieron de fuente para determinar el valor estimado provienen de proveedores que brindan el servicio de seguridad y vigilancia. Advierte también, que al momento de solicitar cotizaciones, no se remitieron los l os requisitos de calificación a dichos  proveedores, por lo que solicito solicito al especialista efectuar una nueva indagación de mercado mercado ¿Es correcto eso? a)  Si es correcto efectuar una nueva indagación de mercado, porque se debió solicitar cotizaciones a proveedores del rubro, e incluir en el requerimiento los requisitos de calificación.  b)   No es e s correcto efectuar una nueva indagación de mercado, porque está bien solicitar cotizaciones a proveedores que no son del rubro, así como no incluir en el requerimiento los requisitos de calificación. c)  Si es correcto efectuar una nueva indagación de mercado, pero considero que está bien solicitar cotizaciones a proveedores que no son del rubro, y que no se debe incluir en el requerimiento los requisitos de calificación. d)   Ninguna de las anteriores. 102.  La Entidad requiere la compra de equipos de cómputo, el área de tesorería solicita la compra de 10 computadoras que se encuentran en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, y el área de Informática solicita la compra de 9 computadoras que no se encuentran en dicho Catálogo. El OEC puede consolidarlos y convocar un solo procedimiento de selección? a)  Si debería consolidar y convocar un solo procedimiento de selección.  b)   No debería consolidar, debería debería contratar por separado. c)  Si debería consolidar, previa inclusión al PAC. d)   No debería consolidar, previa previa inclusión al PAC. 103.  Una Entidad requiere contratar viene para el Programa de Vaso de Leche, para ello requiere la compra de Hojuelas de Avena y Hojuelas de quinua, el primero se encuentra en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, pero el otro no. Ante ello, el OEC puede consolidarlos y convocar un solo procedimiento de selección? a)  Si debería consolidar y convocar un solo procedimiento de selección.  b)  Si debería consolidar, previa inclusión al PAC.

 

 

c)   No debería consolidar, previa previa inclusión al PAC. d)   No debería consolidar, debería debería contratar por separado. 

 

  COMPETENCIA III: PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

1.  La ________________ establece disposiciones para el proceso de formulación, aprobación,  publicación, modificación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones y la  _____________ establece disposiciones para la aplicación de las normas referidas a la  participación de proveedores en consorcio. consorcio. a)   b)  c)  d) 

Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 00 1-2019-OSCE/CD,, Directiva Nº 004-2017-OSCE/CD Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD 00 2-2019-OSCE/CD,, Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD 00 2-2019-OSCE/CD,, Directiva Nº 005-2019-OSCE/CD Directiva Nº 004-2015-OSCE/CD, Directiva Nº 008-2016-OSCE/CD

2.  Un Gobierno regional convoca un concurso público para la contratación del servicio de internet. Un participante observa las bases debido a que solo se permite que participen  proveedores domiciliados en dicha región, lo que considera que vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de equidad. Al respecto, señale la alternativa correcta. a)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia y el principio de competencia, pero no el principio de equidad.  b)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de equidad y el principio de competencia, pero no el principio de libertad de concurrencia. c)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio libertad de concurrencia y el principio de equidad,  pero no el principio de competencia. d)  La observación del participante debe ser acogida en la medida que en el caso planteado se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el  principio de equidad. 3.  Usted es miembro de un comité de selección que está desarrollando un procedimiento para comprar materiales de construcción, la que fue declarada desierta en una oportunidad porque la empresa adjudicada ganadora no se presentó a suscribir el contrato. ¿Puede incluir en los documentos de procedimiento de selección de una indicación en el sentido que no podrá  presentarse un postor que anteriormente anteriormente no se haya presentado a firmar el contrato? a)  Si es posible porque debe evitarse la posibilidad de generar perjuicio económico a la entidad.  b)   No es pos posible ible pero en caso ssee presentara la empres empresaa que no firm firmóó contrato se le permitirá  participar, pero se le descalifica en la evaluación técnica bajo el supuesto de no haber suscrito el contrato en la primera convocatoria. c)   No es posible. P Pero, ero, en caso se presente al proceso la emp empresa resa que no sus suscribió cribió contrato, el comité especial debe suspender el proceso y esperar la sanción del tribunal del OSCE. d)   No es posible. El comité especial deberá dejarlo participar pues no existe una sanción expresa del tribunal de OSCE que lo inhabilite a participar y contratar con el Estado. 4.  ¿Cuál es el plazo para solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de bases al OSCE en una adjudicación simplificada? a)  Tratándose de obras y consultoría de obras el plazo es de 3 días hábiles.  b)  En la Adjudicación Simplificada no existe la posibilidad de solicitar la elevación de los

 

 

cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de  bases. c)  Tratándose de bienes y servicio en general el plazo es de 3 días hábiles. d)  Tratándose de Adjudicación Simplificada de Subasta Inversa el plazo será de 2 días hábiles. 5.  Las bases de un Concurso Público para Elaboración de Expediente Técnico de Obra no han considerado el factor de evaluación denominado “ precio”. Al respecto corresponde indicar: a)  Si nadie lo observó es válido.  b)   No hay problema pues dicho dicho factor es facultativo para el caso de de servicios en general. c)   No hay problema pues dicho factor es facultativo para el caso de consultoría de servicios. d)  Debería declararse la nulidad. 6.  Es el tipo de procedimiento de selección que se convoca para contratar una persona natural  para que brinde servicios de consultoría en general. Dicha persona natural no requiere de equipos de personal ni apoyo profesional adicional: a)  Licitación Pública.  b)  Concurso Público. c)  Comparación de Precios. d)  Selección de Consultores Individuales. 7.  Para otorgar la buena pro en obras cuyas propuestas excedan el valor referencial, es correcto afirmar: a)  El plazo para otorgar la buena pro no excederá de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el Otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.  b)  El postor que obtuvo el mejor puntaje total puede reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial. c)  En los procedimientos de selección la aceptación de reducir el monto de la propuesta deberá efectuarse en un plazo máximo de 10 días luego de otorgada la buena pro. d)  En los procedimientos de selección en acto privado la aceptación constará en el SEACE. 8.  En la fecha señalada para el acto de presentación de ofertas, solamente se encuentran dos de los tres miembros del comité de selección. Dicho acto se realizó con dos miembros, quienes indicaron que se encuentran presentes la mayoría de los miembros. Al respecto corresponde afirmar lo siguiente: a)  El acto de presentación de ofertas puede continuar si así lo permiten los postores.  b)  Para realizar el acto con dos miembros del comité de selección se requiere autorización del Órgano de Control Institucional para evitar futuras observaciones. c)  Según el enfoque de gestión por resultados, el acto de presentación de ofertas puede ser declarado nulo de oficio. d)  El acto de presentación de ofertas debe ser declarado nulo de oficio puesto que el quórum para sesionar es con la totalidad de los miembros del comité de selección. 9.  ¿Qué procedimiento de selección no se convoca a través del SEACE?   a)   Comparación Licitación Pública.  b) de precios. c)  Concurso Público.

 

 

d)  Adjudicación Simplificada. 10.  Para convocar un procedimiento de selección por regla general, se debe verificar  previamente lo siguiente: a)  Que se publique las Bases al momento de la convocatoria.  b)  Que el procedimiento de selección se encuentre incluido en el PAC. c)  Que se publique el resumen ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el caso de obras. d)  Todas son correctas. 11.  Una Universidad quiere convocar ________________ para la contratación de un consultor que realice un estudio sobre el clima laboral. La secuencia del procedimiento de selección es: _____________, __________________ y ___________. Señale la alternativa correcta  para completar los espacios en blanco: a)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas  b)  Una adjudicación Simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas. c)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas. 12.  La comparación de precios, puede utilizarse en: a)  Bienes  b)  Bienes y servicios en general c)  Bienes, servicios y obras. d)   Ninguna de las anteriores 13.  En la Adjudicación Simplificada hay elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de bases. Señale la alternativa correcta. a)  Verdadero  b)  Falso c)  Falso, solo en bienes d)   Ninguna de las anteriores 14.  Mediante el procedimiento de Selección de Consultores Individuales, se puede contratar  personas naturales para consultoría consultoría de obras. Señale la alternativa correcta. a)  Verdadero  b)  Falso c)  Falso, solo en servicios d)   Ninguna de las anteriores 15.  En bienes y servicios, en caso de empate en una Licitación Pública, corresponde el sorteo. Señale la alternativa correcta. a)  Verdadero  b)  Falso

 

 

c)  Falso, solo en servicios d)   Ninguna de las anteriores 16.  La falta de firma legalizada es subsanable. Señale la alternativa correcta. a)  Verdadero  b)  Falso c)    Ninguna Verdaderodesolo en bienes d) las anteriores 17.  En la oferta económica ante incongruencia entre número y letras, prevalece el número. Señale la alternativa correcta. a)  Verdadero  b)  Falso c)  Falso, solo en consultorías d)   Ninguna de las anteriores 18.  Señalar la alternativa incorrecta, respecto a los elementos que determinan un procedimiento de selección: a)   b)  c)  d) 

Objeto de la contratación Valor estimado o valor referencial Incidencia porcentual El tiempo de demora del proceso

19.  Señale el área que determina la viabilidad técnica, económica y/o administrativa para la contratación por ítems. a)  Órgano encargado de contrataciones  b)  Comité especial c)  Titular de la Entidad d)   Ninguna de las anteriores 20.  En el acto de presentación de ofertas, de ser llamado un participante que no se encuentra  presente, se tiene por desistido. Señale Señale la alternativa correcta: a)  Verdadero  b)  Falso c)  Falso, solo en bienes d)   Ninguna de las anteriores 21.  En caso de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de bases, en Licitación y Concurso Público la Entidad debe registrar en el SEACE los documentos previstos en el TUPA del OSCE, dentro de los 3 días hábiles siguientes de vencido el plazo para solicitar le elevación. Señale la alternativa correcta. a)  Falso  b)  Verdadero c)  Verdadero solo en obras d)   Ninguna de las anteriores

 

 

22.  La determinación del procedimiento de selección se realiza únicamente en atención: a)  Al objeto de la contratación, la cuantía del valor estimado o valor referencial, y las demás condiciones de empleo previstos en la Ley y el Reglamento.  b)  Al objeto de la contratación y a la cuantía del valor referencial o del valor estimado. c)  Al objeto de la contratación, y a las demás condiciones para su empleo previstas en la Ley y el Reglamento. d)  Al sistema la contratación, la cuantía del valor referencial o del valor estimado y al objeto de lade contratación 23.  En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta es posterior a la calificación? a)  La afirmación es correcta toda vez que primero debe calificarse la oferta y después evaluarse.  b)   No es correcto al desarrollarse desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta. c)  La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento. d)  En una licitación pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la calificación de la Oferta. 24.  Son requisitos para convocar a un procedimiento de selección en el caso de obras. a)   No necesariamente nec esariamente la designación del Comité de Selección, ya que el procedimiento  puede estar a cargo del OEC. OEC.  b)  Expediente técnico, pero no necesariamente la disponibilidad física del terreno ya que  puede establecerse en el contrato que la Entidad se compromete a entregarla en determinado plazo. c)   No es necesaria la inclusión en el Plan Anual si el proceso deriva de donaciones realizadas por un organismo internacional. d)  Expediente técnico y disponibilidad física del terreno. 25.  La ________________ establece disposiciones para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias y la _____________ establece disposiciones para el registro y publicación en el SEACE. a)   b)  c)  d) 

Directiva Nº 005-2019-OSCE/CD 00 5-2019-OSCE/CD,, Directiva Nº 007-2019-OSCE/CD Directiva Nº 003-2019-OSCE/CD, Directiva Nº 007-2019-OSCE/CD Directiva Nº 008-2017-OSCE/CD, Directiva Nº 009-2017-OSCE/CD Directiva Nº 004-2015-OSCE/CD, Directiva Nº 008-2016-OSCE/CD

26.  En una licitación pública convocada por una Municipalidad Provincial para la adquisición de armarios, se produce un empate en el e l puntaje total entre tres postores ¿Qué información debe registrar y publicar la municipalidad en el SEACE? a)  La municipalidad debe registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que conste la razón social de los postores que empataron  b)  La municipalidad puede registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo en el que conste la razón social de los postores que empataron c)  La Municipalidad debe registrar y publicar el acta en el que conste la razón social de los  postores que empataron, pero pero no está obligada a registrar el cuadro comparativo. d)  La municipalidad debe registrar y publicar el cuadro comparativo, pero no está obligada a registrar el acta en el que conste la razón social de los postores que empataron.

 

 

27.  Para la adquisición de mamparas de vidrio por un monto de S/. 500,000.00, una Universidad Pú blica debe convocar… convocar…………… …………………… …………., ., y para la adquisición por un monto de S/ 150,000.00 debe convocar…………………Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco: a)  Una adjudicación simplificada, una licitación publica  b)  Una licitación pública, una licitación publica c)   Una Una adjudicación licitación pública, una adjudicación simplificada d) simplificada, una adjudicación simplificada 28.  Para la contratación de servicio de limpieza y fumigación de S/.620,000.00, un Gobierno Regional debe convocar……………………..y para la ejecuci ón de obras, por un monto de S/. 550,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios. a)   b)  c)  d) 

Un concurso público, una adjudicación simplificada Una adjudicación simplificada, un concurso publico Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada Un concurso público, un concurso público.

29.  Una Municipalidad Distrital quiere convocar…………………………………..para la adquisición de frazadas la secuencia correcta de dicho procedimiento de ser…………………………………………..y…………………………Señale la alternativa correcta para completar el espacio en blanco. a)  Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas.  b)  Una licitación pública presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. c)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. 30.  El procedimiento de selección denominado comparación de precios se utiliza para: a)   b)  c)  d) 

La adquisición de módulos de atención al cliente según plano adjunto La elaboración de un expediente técnico La adquisición de tuberías de PVC de 1" para agua fría La compra de cereales que en conjunto contengan 450 calorías por ración

31.  Respecto a los recursos de apelación, marque la alternativa correcta: a)  El Tribunal puede solicitar información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a fin de recabar la documentación necesaria para mejor resolver.  b)  El Tribunal es competente para resolver recursos de apelación interpuestos contra nulidades y cancelaciones, pero solo en procedimientos con valores estimados o referenciales superiores a 65 UIT. c)  Es posible interponer recursos de reconsideración y de revisión contra las decisiones emitidas por el Tribunal d)  La Entidad puede resolver el recurso de apelación sin correr traslado a los postores que tengan interés directo en la resolución del recurso. 32.  ¿Cuál de las siguientes no es un factor de evaluación para la contratación de bienes?

 

 

a)   b)  c)  d) 

Capacitación del Personal Sostenibilidad Social Experiencia del Postor Precio

33.  El procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, se realiza para la: a)  Contratación de bienes y servicios servici os comunes, incluyendo consultorías, salvo consultorías de obras  b)  Contratación de bienes y servicios comunes c)  Contratación de bienes, servicios y obras comunes d)  Contratación de servicios, incluyendo consultorías 34.  En las Contrataciones Directas cuál de los siguientes supuestos no es delegable: a)   b)  c)  d) 

Servicios especializados para la defensa de funcionarios. Proveedor único. Cuando se contrate con otra entidad. Servicios de capacitación.

35.  ¿Cuáles son los factores de evaluación para licitaciones públicas de obras? a)  Precio, sostenibilidad ambiental y social, protección social y desarrollo humano, integridad de la contratación pública, y en el caso de la modalidad de llave en mano, capacitación al personal de la Entidad.  b)  Precio, sostenida ambiental y social, y en el caso de la modalidad de llave en mano, operación asistida. c)  Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor d)  Capacitación, Infraestructura y Precio y experiencia del postor 36.  La elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas, observaciones e integración de bases, para que la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emita  pronunciamiento, procede: a)   b)  c)  d) 

Cuando no fueron acogidas las observaciones presentadas en cualquier procedimiento. Cuando la absolución resulta contraria a las buenas costumbres. Con la nueva normativa no procede la elevación en ningún caso. Sólo en el caso de LP y CP.

37.  Respecto a las Licitaciones Públicas indique la respuesta correcta: a)  En una Licitación Pública el plazo entre la integración de bases y la presentación de ofertas no debe ser menor de cuatro (4) días hábiles  b)  El plazo mínimo para la etapa de consultas y observaciones es de 05 días hábiles c)  En una LP, para contratación de bienes, la secuencia correcta de los actos a cargo del comité de selección es la siguiente: presentación de ofertas, verificación de contenido mínimo, admisión de la propuesta, aplicación de los factores de evaluación, verificación de los requisitos de calificación, y otorgamiento de la buena pro. d)  El plazo para el consentimiento de la Licitación Pública es de 05 días hábiles de notificada la buena pro, si es que se presentan más de una oferta. 38.  En una licitación pública para la ejecución de una obra, ¿La etapa de evaluación de la oferta es posterior a la calificación?

 

 

a)  La afirmación es correcta toda vez que primero debe Calificarse la oferta y después evaluarse  b)   No es correcto al desarrollarse desarrollarse ambas Etapas de manera conjunta c)  La afirmación es correcta en tanto se trate de una obra de Saneamiento d)  En una Licitación Pública para obras, la Etapa de Evaluación es anterior a la Calificación de la Oferta 39.  De la revisión de las Bases se advierte que, el plazo de ejecución indicado en letras dice (ciento veinte) pero en números se ha indicado (180). ¿Qué principio se ha vulnerado? a)   b)  c)  d) 

Principio de Competencia Principio de Libertad de Concurrencia Principio de Transparencia Principio de Equidad

40.  Si una subasta inversa electrónica es declarada desierta por segunda vez, la siguiente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de: a)  Subasta Inversa Electrónica  b)  Licitación Pública c)  Bajo subasta inversa electrónica, salvo que la Entidad como resultado del análisis efectuado en el informe de declaratoria de desierto determine su convocatoria a través de una Adjudicación Simplificada. d)  Comparación de Precios 41.  Señale la respuesta correcta. Durante la adjudicación simplificada, cual es el primer criterio de desempate a)  Sorteo electrónico a través del SEACE.  b)  Al postor que haya obtenido el mejor puntaje total. c)  A favor de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad d)  A favor de las microempresas y pequeñas empresas. 42.  ¿En qué objeto de contratación se puede incluir el Factor de Evaluación calificaciones y/o experiencias del personal clave? a)   b)  c)  d) 

Únicamente en bienes En ejecución de obras Únicamente en consultoría en general Servicios

43.  El OEC tiene a su cargo los procedimientos de: a)   b)  c)  d) 

Concurso Público Licitación Pública Concurso de Precios Adjudicación Simplificada

44.  ¿Es subsanable la legalización de las firmas de la promesa formal de consorcio? a)   No es subsanable  b)  Solo es subsanable cuando la presentación de ofertas se realiza en acto público

 

 

c)  Sí, es subsanable d)  Solo es subsanable las firmas no la legalización 45.  ¿En qué caso corresponde aplicar el supuesto de contratación directa denominado: "Contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo” a)  Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad de culminar con la ejecución de prestaciones derivadas de este. y exista la necesidad urgente de culminar con la  b)  las Cuando se resuelva un contrato ejecución de las prestaciones derivadas de este, pudiéndose contratar con proveedores distintos a los que fueron postores. c)  Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, no debiendo encontrarse la resolución sometida a algún medio de solución de controversias. d)  Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, aun cuando dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los l os medios de solución de controversias. 46.  Para convocar un procedimiento de selección, por regla general, se debe verificar  previamente lo siguiente: a)  Que se publique las Bases Administrativas al momento de la convocatoria.  b)  Que el procedimiento se encuentre incluido en el PAC. c)  Que se publique el Resumen Ejecutivo al momento de la convocatoria, excepto en el caso de obras. d)  Todas son correctas. 47.  ¿Cuáles son los requisitos de calificaciones opcionales en los concursos públicos de consultoría de obras? a)   b)  c)  d) 

Infraestructura Equipamiento Equipamiento y Experiencia del personal clave Equipamiento, Experiencia en la Actividad y Experiencia en la Especialidad

48.  No es un requisito de calificación de de la oferta: a)   b)  c)  d) 

La Capacidad Legal La Capacidad Técnica La Capacidad del Profesional El Plazo de entrega

49.  ¿Cuáles son los factores de evaluación para concurso público de consultoría de obras? a)  Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional, y Experiencia del Postor  b)  Precio, sostenibilidad ambiental y social, y capacitación del personal de la entidad c)  Experiencia del postor en la especialidad; Metodología Propuesta; Conocimiento del  proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución; Sostenibilidad Ambiental y Social, Protección social y desarrollo humano; e Integridad en la contratación pública. d)  Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave y sostenibilidad social y ambiental 50.  El funcionario delegado por el Titular de la Entidad, aprueba el expediente de contratación

 

 

mediante un proveído, sobre el particular corresponde firmar: a)  En todos los casos la aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución.  b)  En todos los casos la aprobación no debió realizarse necesariamente mediante resolución. c)  La aprobación debió realizarse necesariamente mediante resolución del funcionario delegado. d)  La aprobación ha sido correcta 51.  Los procedimientos de selección que presentan las ofertas en un sobre son: a)   b)  c)  d) 

Adjudicación Simplificada para consultoría de obras Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general Comparación de precios Concurso Público para consultoría de obras

52.  Relacione respecto a las competencias para resolver el recurso de apelación: 1. Titular de la Entidad, 2. Tribunal de Contrataciones del estado, a) Declarar nulidad en contratación de servicios en general por un valor estimado de S/. 180,000.00, b) Declarar fundado el recurso de apelación en contratación de servicios de consultoría en general por un valor estimado de S/. 250,000.00, c) Declarar infundado el recurso de apelación en contratación de bienes  por un valor estimado de S/. 80,000.00, d) Declarar improcedente el recurso de apelación en contratación de ejecución de obras por un valor referencial de S/.3,500,000.00 a)   b)  c)  d) 

1-a), 2-b), 1-c), 1-d) 1-d), 2-b), 2-a), 1-c) 1-c), 2-a), 2-b), 1-d) 1-a), 2-b), 1-c), 2-d)

53.  Relacione respecto a la conducción de los procedimientos de selección: 1. Órgano encargado de las contrataciones, 2. Comité de Selección, a) Comparación de precios, b) Selección de Consultores Individuales, c) Licitación Pública, d) Contratación Directa. a)   b)  c)  d) 

1-d), 2-b), 2-a), 1-c) 1-a), 2-b), 1-c), 1-d) 1-a), 2-b), 2-c), 1-d) 1-c), 2-a), 2-b), 1-d)

54.  Relacione respecto a las funciones de los siguientes órganos: 1. Órgano encargado de las contrataciones, 2. Titular de la Entidad, a) Autoriza la nulidad del contrato, b) Aplicación de penalidades, c) Licitación Pública, d) Procedimiento de pago, en lo que corresponda. a)   b)  c)  d) 

1-d), 2-b), 2-a), 1-c) 1-a), 2-b), 1-c), 1-d) 1-a), 2-b), 2-c), 1-d) 1-c), 2-a), 2-b), 1-d)

55.  La ________________ establece disposiciones para la aplicación del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica y la _____________ establece disposiciones para la aplicación del método especial de contratación a través de los catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. a)  Directiva Nº 006-2019-OSCE/CD 006-2019-OSCE/CD,, Directiva Nº 007-2017-OSCE/CD

 

 

 b)  Directiva Nº 005-2017-OSCE/CD, Directiva Nº 007-2016-OSCE/CD c)  Directiva Nº 008-2017-OSCE/CD, Directiva Nº 009-2017-OSCE/CD d)  Directiva Nº 004-2015-OSCE/CD, Directiva Nº 008-2016-OSCE/CD 56.  Relacione respecto a la buena pro: 1. Buena pro consentida, 2. Buena pro administrativamente firme, a) Se publica en el SEACE que el recurso de apelación ha sido declarado como no presentado o improcedente, b) Los postores no ejercieron el derecho de interponer el recurso de apelación, c) Opera la denegatoria ficta del recurso de apelación, d) Se publica en el SEACE la resolución que otorga y/o confirma la buena pro. a)   b)  c)  d) 

1-d), 2-b), 2-a), 1-c) 1-d), 2-a), 2-b), 1-c) 1-b), 2-a), 2-c), 2-d) 1-a), 2-b), 1-c), 2-d)

57.  Relacione respecto a los documentos del procedimiento de selección: 1. Bases, 2. Solicitud de Expresión de Interés, 3. Solicitud de cotización, coti zación, a) Contratación Directa, b) Selección de Consultores Individuales, c) Comparación de Precios, d) Licitación Pública. a)   b)  c)  d) 

1-d), 2-b), 2-a), 1-c) 1-a), 2-b), 1-c), 1-d) 1-a), 2-b), 2-c), 1-d) 1-a), 2-b), 3-c), 1-d)

58.  Una Municipalidad quiere convocar ________________ por un valor estimado de S/ 800,000.00 para la contratación del Servicio de recojo de residuos sólidos. La secuencia del  procedimiento de selección es: _____________, _______________ __________________ ___ y ___________. Señale la alternativa correcta para completar los espacios en blanco: a)  Una adjudicación Simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas.  b)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas técnicas c)  Un concurso público, admisión, presentación de ofertas, calificación y evaluación de ofertas d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas. 59.  Respecto a la Subasta Inversa Electrónica, no es correcto: a)  Los bienes o servicios deben contar con fichas técnicas aprobadas e incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes  b)  Se declara desierto cuando no se cuenta con dos ofertas válidas c)  Se adjudica si existe solo una oferta válida d)   Ninguna de las anteriores 60.  Respecto al Recurso de Apelación es correcto afirmar: a)  La interposición del recurso de apelación no suspende el procedimiento para la incorporación de proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco ni el extensión de vigencia vigencia de dichos catálogos.  b)   procedimiento  No se requiere de garantía c)  Se presenta ante el Tribunal cuando el valor estimado o valor referencial es menor o

 

 

igual a 50 UIT d)   Ninguna de las anteriores 61.  El acto que declara la nulidad de un procedimiento de selección se debe registrar y publicar en la consola de selección del SEACE, con la iindicación ndicación de _____, _______ y _______. a)  Los datos del titular de la entidad o la sala del tribunal de contrataciones, la causal de la nulidad, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento.  b)  Los datos del titular de la entidad o la sala del tribunal de contrataciones, la causal de la nulidad, la fecha de convocatoria del nuevo procedimiento. c)  La causal de nulidad, la fecha de convocatoria del nuevo procedimiento, la fecha de convocatoria del nuevo procedimiento. d)  Los datos del titular ddee la entidad o la ssala ala del tribuna tribunall de contratacio contrataciones, nes, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento, la fecha de convocatoria del nuevo procedimiento. 62.  En __________, el plazo para absolver las consultas y observaciones no puede exceder de  ____________. a)   b)  c)  d) 

Adjudicación Simplificada, 5 días hábiles. Concurso Público, 5 días hábiles. Adjudicación Simplificada, 7 días hábiles Concurso Público, 7 días hábiles

63.  Una Entidad cancela una subasta inversa electrónica cuyo valor estimado asciende a S/. 150,000.00, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Un postor que no está de acuerdo con la cancelación de dicho procedimiento, interpone el recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones. ¿Cómo debería resolverse el recurso de apelación? a)  El recurso de apelación debe ser declarado procedente, porque la cancelación del  procedimiento de selección se llevó acabo acabo correctamente.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones. c)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado, porque no se configuró ninguna causal para cancelar el procedimiento de selección. d)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones. 64.  Para la contratación de servicio de fotocopiado de documentos por un monto de S/. 380,000, una Entidad debe convocar ______________, y para la adquisición de camionetas por un monto de S/. 250,000, debe convocar ____________. a)   b)  c)  d) 

Concurso público, Licitación pública. Adjudicación simplificada, licitación pública. Adjudicación simplificada, adjudicación simplificada. Concurso público, adjudicación simplificada.

65.  En un concurso público para la contratación de un estudio de factibilidad de un área  protegida, convocado por una Entidad, el otorgamiento de la buena pro se realiza en acto  privado. Al verificar esta situación, la Entidad declara la nulidad del procedimiento. Ante ello, un participante interpone un recurso de apelación porque no está de acuerdo con dicha declaratoria. (  

a)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente porque no puede interponer dicho recurso, sino solamente los postores.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la Entidad debió cancelar

 

 

el procedimiento de selección. c)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado porque la Entidad no actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. d)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la Entidad actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. 66.  En la __________ para la contratación de bienes, el plazo entre la integración de bases y la  presentación de ofertas, no puede ser menor de ____________________ ____________________ a)  Adjudicación simplificada, 5 días hábiles.  b)  Licitación pública, 3 días hábiles. c)  Adjudicación simplificada, 2 días hábiles. d)  Licitación pública, 7 días hábiles. 67.  Para la contratación del servicio de digitalización de documentos por un monto de S/. 410,000, una entidad debe convocar ________________, y para la adquisición de materiales  por un monto de S/. 450,000, 450,000, debe convocar _________________ _________________ a)   b)  c)  d) 

Concurso público, licitación pública. Concurso público, adjudicación simplificada. Adjudicación simplificada, adjudicación simplificada adjudicación simplificada, licitación pública

68.  Una Entidad quiere convocar ____________para la adquisición de frazadas. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es: _________, ___________ y  ___________________. a)  Adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas.  b)  Adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. c)  Licitación pública, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d)  Licitación pública, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. 69.  En la aadjudicación djudicación simplificada para la contratación de _______, el plazo para absolver consultas y observaciones no puede exceder de _________. Señale la alternativa correcta  para completar los espacios en blanco. a)   b)  c)  d) 

Bienes, 5 días hábiles Servicios en general, 2 días hábiles. Servicios en general, 5 días hábiles. Consultoría en general, 3 días hábiles.

70.  Una entidad convoca una LP para la adquisición de llantas. Un participante observa las Bases debido a que solo se permite la participación de proveedores domiciliados en dicha región, lo que considera que vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el principio de equidad. Señale la alternativa correcta. a)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado, se vulnera el principio de libertad de concurrencia y el principio de competencia, pero no el principio de equidad.  b)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado, se vulnera el principio de libertad de concurrencia y el principio de

 

 

equidad, pero no el principio de competencia. c)  La observación del participante debe ser acogida en la medida que en el caso planteado, se vulnera el principio de libertad de concurrencia, el principio de competencia y el  principio de equidad. d)  La observación del participante debe ser acogida parcialmente en la medida que en el caso planteado, se vulnera el principio de equidad y el principio de competencia, pero no el principio de libertad de concurrencia 71.  Una Entidad declara la nulidad de un CP antes de otorgar la buena pro porque verificó que se había convocado dicho procedimiento sin contar con la certificación presupuestal. Un  participante interpone un recurso de apelación porque no está de acuerdo con dicha declaratoria. ¿Cómo deberla resolverse el recurso de apelación? apelaci ón? a)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la entidad debió cancelar el procedimiento de selección porque todavía no se había otorgado la buena pro.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado porque la Entidad no actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. c)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente porque un participante no  puede interponer dicho recurso, sino solamente los postores. d)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la entidad actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. 72.  Una entidad quieredeconvocar __________________ paraes:_________, el servicio de____________ fotocopiado. La secuencia correcta dicho procedimiento de selección y  _______________ a)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas.  b)  Una Adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. c)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. 73.  Una entidad declara nulo una SIE antes de otorgar la buena pro, porque verifico que los  bienes que se estaban adquiriendo no se encontraban en el listado de bienes y servicios comunes. Un participante interpone un recurso de apelación porque no está de acuerdo con dicha declaratoria. ¿Cómo debería resolverse el recurso de apelación? a)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente i mprocedente porque no se puede impugnar una SIE.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado porque la entidad no actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. c)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la entidad debió cancelar el procedimiento de selección porque todavía no se había otorgado la buena pro. d)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la entidad actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. 74.  En la __________________para la contratación de _________________,el plazo entre la integración de las bases y la presentación de ofertas, no puede ser menor de ____________ a)  AS- bienes y servicios en general-3 días calendario.

   b) bienes y servicios en general-5 días calendario. c)  ASCP-consultoría en general-5 días hábiles. d)  AS- bienes y servicios en general-3 días hábiles.

 

 

75.  Una Entidad quiere convocar _________________para la supervisión de la obra "Manantial". La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es:  _____________________________________  _____________________ ________________________________ ____________________ ____ a)   b)  c)  d) 

Un LP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un CP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un LP, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación cali ficación de ofertas. Un AS, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de oferta.

76.  Servicios de Saneamiento quiere convocar ____________________ para la toma de inventario físico de bienes patrimoniales. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es:_________________________________________. Señale la alternativa correcta: a)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas.  b)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, evaluación y pre calificación de ofertas. c)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas técnicas. 77.  Una Sociedad de Beneficencia convoca una Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de combustible por el monto de S/. 390,000.00 y realiza una comparación de precios para adquirir bidones de agua por el monto de S/. 44,000.00 ¿Cuál es el plazo máximo que tendrían los postores para interponer apelación contra la declaración de nulidad de ambos  procedimientos de selección? a)  En el caso de la Subasta Inversa Electrónica y en el caso de Comparación de Precios el  plazo seria de cinco (5) días hábiles. hábiles.  b)  En el caso de la Subasta Inversa Electrónica el plazo seria de cinco (5) días hábiles y en caso de Comparación de Precios seria el plazo seria de ocho (8) días hábiles. c)  En el caso de la Subasta Inversa Electrónica el plazo seria de ocho (8) días hábiles y en el caso de Comparación de Precios seria de cinco (5) días hábiles. d)  En el caso de la Subasta Inversa Electrónica y en el caso de Comparación de Precios el  plazo seria de ocho (8) días hábiles. 78.  ¿En cuáles de los siguientes procedimientos de selección es aplicable la siguiente secuencia? 1. Convocatoria, 2. Registro de participantes, 3. Formulación de consultas y observaciones, 4. Absolución de consultas y observaciones e Integración de bases, 5. Presentación de ofertas, 6. Apertura de ofertas técnicas, 7. Admisión de ofertas técnicas, 8.Calificacion de ofertas técnicas, 9. Evaluación de ofertas técnicas, 10. Apertura de ofertas económicas, 11. Otorgamiento de la buena pro. a)  La secuencia es aplicable para los concursos públicos y adjudicaciones simplificadas, tanto para la contratación de consultoría en general y consultoría de obras.  b)  La secuencia es aplicable para los concursos públicos para la contratación de servicios en general y consultoría de obras; así como de las adjudicaciones simplificadas para la contratación de consultoría en general y servicio en general. c)  La secuencia es aplicable para los concursos públicos para la contratación de consultoría de obras y modalidad mixta; así como de las adjudicaciones simplificadas para la contratación de consultoría en general.

 

 

d)  La secuencia es aplicable para los concursos públicos para la contratación de consultoría en general y modalidad mixta; así como de las adjudicaciones simplificadas para la contratación de consultoría de obras. 79.  Establezca la relación correcta entre el número y la letra respecto a los factores de evaluación y los documentos que sirven para acreditarlos. 1. Sistema de Gestión Ambiental, 2.Sistema de Gestión Calidad, 3. Capacitación del personal de la Entidad, 4.- Mejoras a los términos de referencia, a. Certificado ISO 14001, b. Certificado ISO 9001, c. Declaración Jurada. a)   b)  c)  d) 

1a,2b,3c,4c 1b, 2a, 3c,4c 1e, 2c, 3c, 4a 1e, 2c, 3c, 4b

80.  Quién es competente para conocer y resolver un recurso de apelación cuando en una licitación pública de ejecución de obras según relación de ítems, cuyo valor referencial es mayor a 50 UIT, se impugna un ítem cuyo valor referencial es igual o menor a 50 UIT a)   b)  c)  d) 

Tribunal de contrataciones. Tribunal arbitral. Titular de la Entidad, siendo facultad indelegable. Titular de la Entidad, siendo facultad delegable.

81.  La interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección. Señale la alternativa correcta: a)  En todos los casos, salvo en el caso de un procedimiento para la incorporación de  proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Acuerdo Marco o de un procedimiento de extensión de vigencia de dichos catálogos.  b)  En todos los casos sin excepción. c)  En todos los casos, salvo en el caso de un procedimiento para la incorporación de  proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Acuerdo Marco o de un procedimiento de extensión de vigencia de dichos catálogos y en un procedimiento por encargo. d)  En todos los casos, salvo en el caso de un procedimiento para la incorporación de  proveedores a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Acuerdo Marco o de un procedimiento de extensión de vigencia de dichos catálogos y de una compra corporativa obligatoria 82.  Un Gobierno regional convoco una adjudicación simplificada para la l a elaboración de un Plan de desarrollo de parques industriales. Al momento de revisar las ofertas presentadas por los  postores, el comité comité de selección no admitió la ooferta ferta de uno (1) de los postores que presento la promesa de consorcio sin consignar el porcentaje de las obligaciones de los integrantes del consorcio. Asimismo, el comité no admitió la oferta de otro postor, porque en la declaración jurada de datos no consigno correctamente su correo electrónico. Señale la alternativa correcta respecto a la verificación de los requisitos de admisibilidad de las ofertas. a)  El comité de selección actuó correctamente al no admitir la oferta del postor que  presento la promesa de consorcio sin consignar el porcentaje de obligaciones de los integrantes del consorcio, pero debió otorgar un plazo para que el otro postor consigne el correo electrónico en la declaración jurada.  b)  El comitéeldecorreo selección actuó correctamente al nojurada, admitirpero la oferta postorunque no consigno electrónico en su declaración debiódel otorgar plazo  para que el otro postor postor presente la promesa consorcio con el porcentaje ddee obligaciones

 

 

de los integrantes del consorcio. c)  El comité de selección no actuó correctamente al no admitir la oferta del postor que no consigno el correo electrónico en su declaración jurada y al no admitir la oferta del  postor que que presento la promesa de conso consorcio rcio sin consignar el porcentaje de obligaciones de los integrantes del consorcio. d)  El comité de selección actuó correctamente al no admitir la oferta del postor que no consigno el correo electrónico en su declaración jurada, y al no admitir la oferta del  postor que presento la promesa de consorcio sin consignar el porcentaje de las obligaciones de los integrantes del consorcio. 83.  En el supuesto que dos (2) o más ofertas que empaten en el puntaje total en el caso de  __________________ la determinación determinación del orden de prelación se efectúa _____________, y en el caso de _______________ la determinación del orden de prelación se efectúa__________. Señale la alternativa correcta. a)  Concurso público para servicios en general, por sorteo, concurso público para consultoría, al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico.  b)  Concurso público para servicios de consultoría, por sorteo, concurso público para consultoría, al postor que haya obtenido el mejor puntaje económico. c)  Concurso público para servicios en general, por sorteo, concurso público para consultoría, por sorteo. d)  Concurso público para servicios en general, al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, concurso público para servicios en general, por sorteo 84.  Establezca la relación correcta entre el número y la letra en relación a la competencia para resolver un recurso de apelación: 1. Titular de la Entidad, 2. Tribunal de Contrataciones del Estado, a) Cancelación de una comparación de precios por el monto de S/. 40,000.00, b)  Nulidad de una subasta inversa electrónica por el monto de S/. 100,000.00, c) Declaración de desierto de una selección de consultores individuales por el monto de S/. 38,000.00, d) Otorgamiento de la buena por la adjudicación simplificada por el monto de S/. 190,000.00 a)   b)  c)  d) 

1c, 1d, 2a, 2b 1a, 1d, 2b, 2c 1a, 1c, 2b, 2d 1a, 1c, 1d, 2b

 

85. El gobierno regional "VERANO ETERNO" requiere adquirir camionetas el área de Defensa Civil. Asimismo, el comité de selección ha contemplado el factorpara de evaluación "Disponibilidad de servicios y repuestos" con un puntaje de 50 puntos. a)  El factor de evaluación esta incorrecto porque el puntaje máximo es de 10 puntos.  b)  Es correcto el factor de evaluación porque no supera los 50 puntos. c)  Es incorrecto porque el factor de evaluación de disponibilidad de servicios y repuestos no existe para bienes. d)  Es incorrecto el factor de evaluación porque debió ser requisito de calificación. 86.  El Ministerio "EDUCACIÓN TRANSPARENTE" ha convocado una SCI para contratar a un consultor para la elaboración de la curricula pedagógica. Asimismo, el Comité de Selección ha incluido como factor de evaluación evaluación "Experiencia del Postor" con 60 puntos. a)  Es incorrecto ya que experiencia del postor es un requisito de calificación.  b) Es incorrecto quee el c)   Es incorrecto ya porqu porque el puntaje puntaje máximo m máximo áximo debe debe ser ser 50 10puntos. puntos. d)  Es correcto.

 

 

87.  El Ministerio "SIN DELINCUENCIA" ha convocado una AS para el servicio de mantenimiento de vehículos. Asimismo, el Comité de Selección ha incluido como factor de evaluación "Mejoras" con un puntaje de 10 puntos. a)   b)  c)  d) 

Es correcto. Es incorrecto porque el factor "Mejoras" no existe para el caso de servicios. Es incorrecto porque el factor "Mejoras" no existe para la AS. Es correcto porque no supera los 10 puntos.

88.  El gobierno regional "LOS SANTOS" en el SEACE han rectificado las bases y el resumen ejecutivo, corrigiendo los datos erróneos. Señale la alternativa correcta. a)  La entidad no actuó correctamente porque no se puede rectificar el contenido de las  bases ni del resumen ejecutivo. ejecutivo.  b)  La Entidad actuó correctamente po porque rque se puede rectificar la información registrada en el SEACE, siempre y cuando lo realice antes del inicio de la presentación de ofertas c)  La entidad no actuó correctamente porque no se puede rectificar ninguna información del procedimiento de selección registrada en el SEACE. d)  La Entidad no actuó correctamente porque no se puede rectificar la información registrada en el SEACE, siempre y cuando lo realice antes del inicio de la integración de bases. 89.  Para la contratación del servicio de Internet, el Titular de la Entidad declaró la nulidad del  procedimiento porque el comité de selección incluyó en las bases como factores de evaluación la disponibilidad de servicio y repuestos. Al respecto, señale la alternativa correcta. a)  Se vulneró el principio ético de eficiencia del servidor público al establecer e stablecer como factor de evaluación la disponibilidad de servicio y repuestos.  b)   No se vulneró ningún principio ético del servidor público c)  Se vulneró el principio ético de idoneidad del servidor público al establecer como factor de evaluación la experiencia del postor. d)  Se vulneró el principio ético de veracidad del servidor público al establecer como factor de evaluación la disponibilidad de servicio y repuestos. 90.  Con relación a las del opiniones pronunciamientos OSCE, y las resoluciones del T Tribunal ribunal de contrataciones Estado,yseñale la alternativadel correcta. a)  Las opiniones emitidas por el OSCE son de carácter vinculante para todos los  procedimientos de selección.  b)  Las resoluciones del Tribunal y las opiniones emitidas por el OSCE son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección. c)  Las opiniones y los pronunciamientos emitidos por el OSCE son de carácter vinculante  para todos los procedimientos procedimientos de selección. d)  Los pronunciamientos y las opiniones emitidas por el OSCE y las resoluciones del Tribunal son de carácter vinculante para todos los procedimientos de selección. 91.  Una Municipalidad provincial declara la nulidad de una licitación pública antes de otorgar la buena pro, debido a que el objeto de la contratación correspondía a un servicio en general. Un participante interpone un recurso de apelación porque no está de acuerdo con dicha declaratoria. ¿Cómo debería resolverse el recurso de apelación? apelaci ón? a)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado porque la Entidad no actuó

 

 

correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la Entidad debió cancelar el procedimiento de selección porque todavía no se había otorgado la buena pro. pro . c)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado porque la Entidad actuó correctamente al declarar la nulidad del procedimiento de selección. d)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente porque un participante no  puede interponer dicho recurso, sino solamente los postores. 92.  Una Universidad quiere convocar ______________ para la contratación de seguridad y vigilancia. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es: ____________,  ________________ y ________________ a)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas.  b)  Un concurso público, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. c)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. 93.  Una Universidad quiere convocar _______________________ para la contratación de una adquisición de uniformes. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es:  ____________, ________________ ________________ y _______________ _________________ a)  Una Licitación Pública, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas.  b)  Una Licitación Pública, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. c)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas. d)  Una adjudicación simplificada, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de ofertas. 94.  En _________el plazo para absolver las consultas y observaciones no puede exceder de  ___________   a)   CP, AS, 5 días hábiles  b) c)  AS, 7 días hábiles d)  CP, 7 días hábiles 95.  Qué datos se debe registrar y publicar en la consola de selección del SEACE al realizar la

cancelación total o parcial de un procedimiento de selección

a)   b)  c)  d) 

Se puede adjuntar el archivo de la resolución o el acuerdo cancelatorio. Se puede adjuntar el archivo de la resolución y se debe registrar el acuerdo cancelatorio. Se debe adjuntar el archivo de la resolución o el acuerdo cancelatorio. Se debe adjuntar el archivo de la resolución y se puede adjuntar el acuerdo a cuerdo cancelatorio.

96.  Una Entidad cancela una adjudicación simplificada cuyo valor estimado es S/. 100,000, por desaparecer la necesidad. Un postor que no está de acuerdo con la cancelación interpone un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones. ¿Cómo debería resolverse dicho recurso? a)  El recurso de apelación debe ser declarado fundado, porque no se configuro ninguna

 

 

causal para cancelar el procedimiento de selección.  b)  El recurso de apelación debe ser declarado improcedente por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones. c)  El recurso de apelación debe ser declarado procedente porque la cancelación del  procedimiento de selección se llevó a cabo cabo correctamente. d)  El recurso de apelación debe ser declarado infundado por haberse interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones. 97.  Si una Entidad contrata una supervisión de obra por un valor referencial de S/. 700,000.00 ¿Qué procedimiento de selección debe convocar? a)   b)  c)  d) 

Licitación Pública. Concurso Público. Comparación de precios. Adjudicación simplificada.

98.  Si una Entidad contrata la construcción de un colegio por un valor referencial de S/. 800,000.00 ¿Qué procedimiento de selección debe convocar? a)   b)  c)  d) 

Licitación Pública. Concurso Público. Comparación de precios. Adjudicación simplificada.

99.  Si una Entidad contrata el servicio de pintado por un valor estimado de S/. 400,000.00 ¿Qué procedimiento de selección debe convocar? a)   b)  c)  d) 

Licitación Pública. Comparación de precios. Concurso Público. Adjudicación simplificada.

100.  Si una Entidad contrata la construcción de un puente por un valor referencial de S/. 1,800,000.00 ¿Qué procedimiento de selección debe convocar? a)  Licitación Pública.  

 b) Público. c)  Concurso Comparación de precios. d)  Adjudicación simplificada. 101.  En la AS para la contratación de bienes y servicios en general, el plazo entre la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases, y la presentación de ofertas, no debe ser menor a ………………….  a)   b)  c)  d) 

5 días hábiles. 3 días hábiles. 7 días hábiles. 10 días hábiles.

102.  En el CP para la contratación de consultorías, el plazo para formular consultas y observaciones, no debe ser menor a ………………….  a)  5 días hábiles.  b)  3 días hábiles.

 

 

c)  7 días hábiles. d)  10 días hábiles. 103.  En la AS para la contratación de ejecución de obras, el plazo para absolver consultas y observaciones e integrar las bases, no debe ser mayor a ………………….   a)   b)  c)  d) 

5 días hábiles. 3 días hábiles. 7 días hábiles. 10 días hábiles.

104.  Una Entidad quiere convocar _________________para la elaboración de un estudio de impacto ambiental. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es:  _____________________________________  _____________________ ________________________________ ____________________ ____ a)   b)  c)  d) 

Un LP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un LP, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Un CP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un AS, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación cal ificación de oferta.

105.  Una Entidad quiere convocar _________________para la adquisición de productos para el programa de vaso de leche. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es: _________________________________________________________ a)   b)  c)  d) 

Un LP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un LP, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. Un CP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. téc nicas. Un AS, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de oferta.

106.  Una Entidad quiere convocar _________________para la construcción de un colegio. La secuencia correcta de dicho procedimiento de selección es:  _____________________________________  _____________________ _________________________________ ____________________ ___ a)  Un LP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas.  b)  Un CP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. c)  Un AS, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación cal ificación de oferta.  

d) Un LP, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas. 107.  Una Entidad quiere convocar _________________para la supervisión de la obra mejoramiento de la infraestructura de riesgo. La secuencia correcta de dicho  procedimiento de selección es:  _____________________________________  _____________________ ________________________________ ____________________ ____ a)   b)  c)  d) 

Un LP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un CP, presentación de ofertas, admisión, calificación y evaluación de ofertas técnicas. Un AS, presentación de ofertas, evaluación, admisión y calificación de oferta. Un LP, presentación de ofertas, admisión, evaluación y calificación de ofertas.

108.  Para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia por un monto de S/520,000.00, una Municipalidad debe convocar……………………..y para la adquisición de materiales de construcción para la ejecución de la obra ejecución de obras por un monto de S/. convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para 220,000.00losdebe completar espacios.

 

 

a)   b)  c)  d) 

Un concurso público, una adjudicación simplificada Una adjudicación simplificada, un concurso publico Una adjudicación simplificada, una adjudicación simplificada Un concurso público, un concurso público.

109.  Para la elaboración de expediente técnico del proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable por un monto de S/520,000.00, una Municipalidad debe convocar……………………..y para la adquisición de combustible por un monto de S/. 6,000,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios. a)   b)  c)  d) 

Un concurso público, una Licitación Pública Una adjudicación simplificada, un concurso publico Un concurso público, una Subasta Inversa Electrónica Un concurso público, un concurso público.

110.  Para la adquisición de vales de consumo de alimentos por un monto de S/ 750,000.00, una Municipalidad debe convocar……………………..y para la renovación de licencias de seguridad por un monto de S/. 84,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios. a)   b)  c)  d) 

Un concurso público, una Licitación Pública Una Licitación Pública, una adjudicación simplificada Un concurso público, una Subasta Inversa Electrónica Un concurso público, un concurso público.

111.  Para el alquiler de cargadores frontales por un monto de S/ 420,000.00, una Municipalidad debe convocar……………………..y para la construcción de loza deportiva multiuso por un monto de S/. 400,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios. a)   b)  c)  d) 

Un concurso público, una Licitación Pública Un concurso público, una Subasta Inversa Electrónica Un concurso público, un concurso público Un concurso público, una adjudicación simplificada

 

ón convocar……………………..y del proyecto “agua para todos”  por 112. monto Para lade elaboración de ununa estudio de preinversi S/ 380,000.00, Municipalidad debe paraun la realización de estudios de tomografía por un monto de S/. 480,000.00 debe convocar…………………………..Señale la alternativa correcta para completar los espacios.

a)   b)  c)  d) 

Una adjudicación simplificada, una Licitación Pública Un concurso público, una Subasta Inversa Electrónica Una adjudicación simplificada, un concurso público Un concurso público, un concurso público

113.  ¿Qué proveedores pueden presentar Recurso de Apelación? a)  Contratistas  b)  Postores c)  Participantes d) Participantes y postores

 

 

114.  ¿Quiénes pueden tener acceso al expediente de contratación luego de otorgada la buena  pro? a)   b)  c)  d) 

Contratistas Participantes y postores Postores Participantes

115.  ¿Cuál es el plazo para tener acceso al expediente de contratación? a)  A los 8 días hábiles, antes de haberse otorgado la buena pro.  b)  Dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito, antes de haberse otorgado la  buena pro. c)  Dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito, luego de haberse otorgado la  buena pro. d)  A los 8 días hábiles, luego l uego de haberse otorgado la buena pro. 116.  ¿En qué supuestos se presenta el recurso de apelación al Tribunal de Contrataciones del Estado, independientemente del monto? a)   Nulidad de oficio y cancelación del procedimiento procedimiento de selección.  b)  Cuando el valor estimado o valor referencial es mayor a 50 UIT. c)  Cuando el valor estimado o valor referencial es igual o menor a 50 UIT. d)  Solo cancelación.

 

  COMPETENCIA IV: EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1.  En un contrato periódico de suministro de bienes por S/. 1´200,00.00 (Un millón doscientos mil con 00/100 Soles) que se ejecutará en 12 meses, al tratarse de entregas mensuales, una micro y pequeña empresa solicitó el beneficio de la retención de la garantía de fiel cumplimiento ¿Cuánto deberá retener la Entidad? a)  S/. 20,000.00 en meses alternados, durante la vigencia del contrato.  b)  S/. 120,000.00 únicamente en el primer pago. c)   No corresponde efectuar ninguna retención por cuanto cada entrega asciende a S/. 100,000.00. d)  S/. 20,000.00 durante los seis (6) primeros pagos. 2.  Se suscribió un contrato por el monto total de S/ 800,000.00. La empresa cumplió con los entregables 1 y 2, recibiendo la conformidad de la entidad. El entregable 3 (plazo de entrega: 60 dc / porcentaje de pago: 60%), lo presentó con 30 días de retraso injustificado. La entidad debe aplicar una penalidad. Realice el cálculo de la penalidad ¿Cuál es el monto total aplicable? a)   b)  c)  d) 

S/. 80,000.00. S/. 100,000.00. S/. 120,000.00. S/. 400,000.00

3.  Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la respuesta correcta: a)  El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor estimado supere los l os cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00), en el caso de subasta inversa.  b)  En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem corresponda a la adjudicación simplificada. c)  En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para  bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con llaa recepción de la orden desoles compra de servicios, siempre que el monto del valor estimado no supere los cien mil (S/ o100,000.00). d)  El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor estimado supere los l os cien mil Nuevos Soles (S/. 100,000.00), en el caso de subasta inversa. 4.  Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven mediante: a)   b)  c)  d) 

Solo Conciliación. Solo Arbitraje. Conciliación o Arbitraje. Recurso de Apelación.

5.  Sobre una contratación complementaria, identifique la respuesta r espuesta correcta: a)   No caben contrataciones complementarias únicamente en los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras.

 

 

 b)  Para formalizar un contrato complementario se debe suscribir la adenda correspondiente. c)  Se puede contratar complementariamente hasta el 30% del monto del contrato vigente. d)  Esta procede dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. 6.  Luego de seis (6) meses de otorgada la conformidad y efectuado el pago, por los 100 colchones de asistencia humanitaria brindados por la empresa MI HOGAR S.A., la Entidad advierte que los bienes no están rellenos del material solicitado, por lo cual, gestiona iniciar un proceso arbitral. ¿Cuál es su posición al respecto? a)   No es posible, al haber culminado culminado el contrato.  b)   No es posible, al haber otorgado otorgado la conformidad. c)  Es posible sólo si se ha consignado textualmente un convenio arbitral en el contrato. d)  Es posible en la medida que se trate de vicios ocultos. 7.  ¿De qué forma se notifica al contratista de su incumplimiento que amerita la resolución del contrato, en la modalidad de Acuerdo Marco? a)   b)  c)  d) 

Por fax. Por correo electrónico. Por carta notarial. Por el SEACE.

8.  ¿Quién es el responsable de la aplicación de penalidades por incumplimiento del contratista? a)   b)  c)  d) 

La Oficina de Tesorería. El Área Usuaria. El Titular de la Entidad. El Órgano Encargado de las Contrataciones.

9.  ¿Cuál de los siguientes documentos forman parte integrante i ntegrante del contrato? a)  Sólo el documento que lo contiene y el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas.  b)  El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y la indagación de mercado. c)  El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y el resumen ejecutivo. d)  El documento que lo contiene, el documento del procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, la oferta ganadora y los documentos derivados del  procedimiento de selección que establezcan establezcan obligaciones para las partes. 10.  Durante la ejecución del Contrato Nº 005-2017-APORTE PERÚ, se origina una controversia en su interpretación, sobre la cual, la Entidad estima oportuno aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. Al respecto, cuál es su posición sobre la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en la Ley 27444, sobre las relaciones  jurídicas originadas en los contratos celebrados ba bajo jo el ámbito de la Ley de Contrataciones. a)  Si son de aplicación supletoria.  b)   No son de aplicación supletoria. supletoria. c)  Son de aplicación supletoria sólo en la sección correspondiente al Silencio Administrativo. d)   No son de aplicación supletoria, por el contrario, deben ser aplicadas en el primer orden de prelación.

 

 

11.  Durante la ejecución de un contrato suscrito por un Ministerio para el servicio de impresión de textos, un contratista presenta para renovación, una garantía de fiel cumplimiento. Posteriormente, el Ministerio verifica que dicha garantía es falsa. En este caso ¿Se configura un delito y un supuesto de aplicación de penalidad? a)  En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa. Pero no constituye un supuesto de aplicación de penalidades.  b)  En este caso se configuro un delito por presentar documentación falsa y constituye un supuesto de aplicación de penalidades. c)  En este caso se constituye un supuesto de aplicación de penalidades, pero no se configuro un delito. d)  En este caso no se configuro un delito por presentar documentación falsa y tampoco constituye un supuesto de aplicación de penalidades. 12.  ¿Cuál de los siguientes casos es causal para que la Entidad declare la nulidad de una orden de compra que perfeccione el contrato por un monto menor a S/. 100,000.00? a)  Cuando se acredite que el contratista ha intentado pagar un soborno en el procedimiento de selección.  b)  Cuando el contratista incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales a su cargo pese a ser requerido para ello.   c)   Cuando elelcontratista cumplido la cláusula del contrato d) contratistahaya paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la

 prestación, pese a ser requerido requerido para corregir tal situación

13.  Las prestaciones pendientes en caso de resolución del contrato se ejecutan. a)  Declarando desierto el procedimiento de selección y convocando uno nuevo para contratar.  b)  Contratando a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. c)  Contratando al proveedor mediante contratación directa por causa de desabastecimiento. d)  Se contrata obligatoriamente con el que quedo en segundo lugar, estando obligado a contratar. 14.  Respecto de la subcontratación, se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas alternativa correcta. a los aspectos que determinaron la selección del contratista. Señale la a)  Verdadero  b)  Falso c)  Verdadero sólo en bienes d)   Ninguna de las anteriores 15.  El cómputo del plazo para la suscripción del contrato, será desde el día siguiente a la  publicación del consentimiento de la buena pro. pro. Señale la alternativa correcta: a)  Verdadero  b)  Falso c)  Verdadero sólo en órdenes de compra d)   Ninguna de las anteriores. 16.  Cuando se resuelva el contrato y la Entidad tenga la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones pendientes, sin perjuicio de que dicha resolución se encuentre

 

 

sometida a los medios de solución de controversias que correspondan, esta puede invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección, a fin de suscribir contrato  para la ejecución de dichas prestaciones. prestaciones. Señale la alternativa correcta: a)  Verdadero  b)  Falso c)  Falso, sólo en bienes d)   Ninguna de las anteriores 17.  Marque la afirmación correcta, sobre las prestaciones adicionales, las reducciones, subcontratación y la cesión de derechos y de posición contractual. a)  El contratista puede ceder a favor de terceros únicamente su derecho de pago.  b)  El límite cuantitativo para la contratación de prestaciones adicionales o para la reducción de prestaciones es el 20% del monto del contrato vigente a la fecha de dicha decisión. c)  Cuando se contraten las prestaciones adicionales y/o se reduzcan prestaciones, el contratista puede aumentar o reducir proporcionalmente la garantía de fiel cumplimiento. d)  Únicamente se podrá subcontratar hasta el 40% del monto del contrato original, independientemente de que se traten de prestaciones esenciales del contrato vinculados a los aspectos por los que se seleccionó al contratista. 18.  Respecto a la excepción de presentar garantía de fiel cumplimiento, no es verdad que: a)   No se presenta en los contratos contratos de arrendamiento de bienes muebles. muebles.  b)   No se presenta presenta en los contratos de ejecución y consultorías consultorías de obras cuyos montos sean menores a S/100,000 c)   No se presenta en los contratos de bie bienes nes y serv servicios, icios, distintos a la consultoría ddee obras, cuyos montos sean menores a S/ 100,000 d)   No se presenta en la adquisición adquisición de bienes inmuebles. 19.  ¿La Entidad Ayuda Perú tiene contratado el servicio de limpieza para sus almacenes nacionales en todo el Perú, con la empresa “La Escobita SA”?, siendo que su plazo de ejecución está próximo a vencer. ¿Al respecto, el Jefe del Área Usuaria le consulta si es  posible suscribir una Adenda Adenda a fin de contar con dicho sservicio ervicio por un año más? a)  Si, por el Principio de Economía y Eficiencia.  b)  Si, en la medida que el Código Civil señala que se puede hacer todo lo que la ley no  prohíba, considerando que la Ley de Contrataciones del Estado no prohíbe la suscripción de dicha adenda. c)   No, por cuanto llas as Entidades Públicas solo pueden contratar los servicios de carácter  permanente por el plazo de un año, como máximo. d)   No, por cuanto, bajo el Principio de Legalidad, el servidor público desarrolla sus funciones dentro de las facultades que le son conferidas, siendo que la suscripción de dicha adenda no se encuentra recogida en la normativa de contratación estatal. 20.  Con relación a la conformidad, identifique el enunciado incorrecto. a)  La recepción y la conformidad es responsabilidad del área usuaria.

   b) La conformidad requiereladerecepción un informeesderesponsabilidad funcionario responsable usuaria. c)  En el caso de bienes, del áreadel deárea almacén y la

conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del

 

 

 procedimiento de selección. d)  La conformidad de la prestación es responsabilidad del órgano de administración o del funcionario designado expresamente por la Entidad, quien es el único autorizado a otorgarla al contratista. 21.  Acerca de la Contratación Complementaria se puede afirmar. a)   No es un nuevo contrato contrato en la medida que depende del contrato original. original.  b)  Puede contratarse prestaciones hasta por un 25%. c)  El contratista está obligado a suscribir dicho contrato. d)   N.A. 22.  Marque la afirmación verdadera respecto a la modificación de contrato: a)  Las reducciones no son modificaciones de contrato.  b)  Cuando la modificación implique variación del precio, debe ser aprobado por el Titular de la Entidad. c)  Siempre que haya modificación de contrato se debe efectuar una adenda al mismo. d)  La modificación del contrato solo es procedente en virtud de adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo. 23.  Sobre la formalidad y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, identifique la respuesta correcta: a)  El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor supere los cien mil nuevos soles (S/100,000.00) en el caso de subasta inversa.  b)  En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor del ítem corresponda a la adjudicación simplificada. c)  En los procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para  bienes y servicios en general, el contrato se puede perfeccionar con llaa recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el monto del valor no supere los cien mil soles (100,000.00) d)  El contrato se puede perfeccionar también con la recepción de la orden de compra o de servicios, cuando el valor supere los cien ml Nuevos Soles (S/ 100,000.00), en el caso de subasta inversa. 24.  ¿La decisión de la entidad de aprobar prestaciones adicionales en un contrato de bienes, es susceptible de ser sometida a arbitraje? a)   No, las decisiones de la Entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no pueden ser sometidas a arbitraje.  b)  Sí se puede someter a arbitraje, siempre que previamente se haya seguido un  procedimiento de conciliación, que haya concluido sin acuerdo total o un acuerdo  parcial. c)  Sí, resulta arbitraje, aunque tendrá que sustentar dicha situación ante el Tribunal arbitral. d)   No, no puede someterse a arbitraje, solo son suscep susceptibles tibles de conciliarse. 25.  Para la ejecución de un saldo de obra de un contrato resuelto a causa de un contratista. a)  La Entidad deberá efectuar la liquidación y pago del contrato resuelto antes de la ejecución del saldo de la obra.

 

 

 b)  La Entidad deberá recurrir a un contrato complementario. c)  La Entidad deberá seguir el procedimiento previsto en la normativa vigente para iniciar la contratación que tenga por objeto la ejecución de dicho saldo. d)  La Entidad deberá convocar algún procedimiento de selección. 26.  Cuando existe la necesidad urgente de culminar las prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato, identifique la respuesta correcta: a)  Se puede contratar a alguno de los postores que participaron el procedimiento de selección, siempre que no haya sometido a arbitraje de resolución del contrato.  b)  La Entidad debe obligatoriamente realizar un nuevo procedimiento de selección por las  prestaciones pendientes de ejecutar. c)  Se debe invitar al quedó segundo en el orden de prelación del procedimiento de selección para suscribir contrato, considerado el mismo precio de su oferta. d)  La Entidad invita a los postores que participaron en el procedimiento de selección, para que manifiesten su intención de ejecutar las prestaciones pendientes por el precio y condiciones establecidas en la invitación. 27.  Sobre la resolución de contrato, identifique la l a respuesta correcta: a)  La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando este haya acumulado el monto máximo de la penalidad.  b)  Los contratos suscritos en el marco de la normativa de contrataciones no se pueden resolver por caso fortuito o fuerza mayor imposibilite i mposibilite la continuación del contrato. c)  El contratista no puede requerir la resolución del contrato en los casos que la Entidad incumpla injustificadamente el pago. d)  Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir que las ejecute mediante carta simple. 28.  El límite cuantitativo para los adicionales en bienes y servicios es de: a)   b)  c)  d) 

El 15% del monto del contrato original. El 15% del monto del contrato vigente. El 50% del monto del contrato original. El 25% del monto del contrato original.

29.  Un contratista no cumple dentro del plazo otorgado por una Municipalidad provincial con subsanar tres (3) de las quince (15) observaciones que la Entidad formulo al inventario de  bienes patrimoniales que presento. Ante esta situación la Entidad procede a otorgar la conformidad porque necesita con urgencia enviar con dicho inventario. Señale la alternativa correcta: a)  La Entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas.  b)  La Entidad no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo adicional para subsanar las observaciones que faltaban, pero no aplica ninguna ni nguna penalidad. c)  La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia enviar con dicho inventario, pero después aplicar las penalidades legales. d)  La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque el contratista no subsano la quinta parte de las observaciones formuladas por la Entidad.  

30. En contrato de servicio de transporte de de material plazo de ya ejecución es de 5undías, el contratista solicita ampliación plazo didáctico, de 3 días, cuyo debido a que no cuenta con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión

 

 

técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la l a resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta: a)  La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de  plazo.  b)  Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo ca uso un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe  pagar al contratista gastos generales. generales. c)  Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente acreditados, pero no debe aplicar penalidades. d)  Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades. 31.  Las controversias en relación a los l os pagos a cuenta o pagos finales pueden ser sometidas a: a)   b)  c)  d) 

Recurso de Apelación. Junta de Resolución de Disputas. Conciliación Conciliación y Arbitraje

32.  Respecto del registro de la ejecución contractual en el SEACE seleccione la alternativa incorrecta a)   b)  c)  d) 

Se registran los adicionales de los contratos. Se registran los contratos complementarios. Todos los contratos de procedimientos de selección deben ser registrados en el SEACE. Los contratos y las órdenes de compra o de servicios se debe realizar en un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes si guientes a su perfeccionamiento.

33.  En un contrato para la adquisición de escritorios, cuyo plazo de ejecución es de 30 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 10 días, debido a que no tuvo tiempo para fabricarlos. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta: a)  económico Al demorar al la Entidad en resolver la solicitud ampliación de plazo, causodebidamente un perjuicio Estado porque se debe pagar alde contratista gastos generales acreditados y perdió la potestad de aplicarle penalidades.  b)  Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe  pagar al contratista gastos generales. generales. c)  Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades. d)  La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de  plazo. 34.  En un contrato de servicio de transporte de material didáctico, cuyo plazo de ejecución es de 5 días, el contratista solicita ampliación de plazo de 3 días, debido a que ya no cuenta con los vehículos para transportar el material didáctico, por encontrarse vencida, la revisión técnica. La entidad se tarda más de 10 días hábiles en resolver y notificar la l a resolución que deniega dicha ampliación de plazo. Señala la alternativa correcta:

 

 

a)  La entidad no generó perjuicio económico al estado porque denegó la ampliación de  plazo.  b)  Al demorar la entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al estado, porque perdió la potestad de aplicar penalidades pero no debe  pagar al contratista gastos generales. c)  Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico al Estado porque se debe pagar al contratista gastos generales debidamente acreditados, pero no debe aplicar penalidades. d)  Al demorar la Entidad en resolver la solicitud de ampliación de plazo, causo un perjuicio económico porque debe pagar al contratista gastos generales y perdió la potestad de aplicarse penalidades. 35.  El contrato incluye, bajo responsabilidad, clausulas referida a: a)  Garantías, anticorrupción, penalidades, solución de controversias y resolución por incumplimiento.  b)  Garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. c)  Garantías, anticorrupción, ampliación de plazo y resolución por incumplimiento. d)  Garantías, prestaciones adicionales, solución de controversias y reducción de  prestaciones. 36.  Un Gobierno Regional suscribió un contrato por S/. 350,000.00, posteriormente se suscribe una reducción por un monto de S/. 50,000.00. Hasta cuanto se aplicaría la penalidad máxima: a)   b)  c)  d) 

S/. 35,000.00 S/. 70,000.00 S/. 30,000.00 S/. 50,000.00

37.  Se puede perfeccionar el contrato mediante la recepción de la orden de compra o de servicios, ___________ , por un valor estimado _____________ a)  En el caso de la contratación de bienes y servicios en general, mayor a S/. 100,000  b)  En todo objeto de contratación, no mayor a S/. 100,000 c)  En el caso de contratación de bienes y servicios en general, no mayor a S/. 100,000  

d) En el caso de contratación de bienes, servicios en general y consultoría, no mayor a S/.100,000 38.  El postor ganador ___________ cuando no cumple con subsanar las observaciones formuladas y notificadas por la Entidad respecto a los documentos presentados, dentro del  plazo previsto, ______________________. ______________________. Señale la alternativa correcta: correcta: a)   No pierde la buena pro, porque la Entidad puede otorgarle un plazo adicional siempre que el contrato se perfeccione a través de una orden de compra o de servicio.  b)  Pierde automáticamente la buena pro, porque la Entidad no puede otorgarle un plazo adicional. c)   No pierde la buena pro, porque porque la Entidad puede otorgarle un plazo plazo adicional. d)   No pierde la buena pro, si es que el postor ganado ganadorr al día siguiente pres presenta enta la totalidad de los documentos correctamente.  

39. Un contratista que no cumple dentro del aplazo otorgado con subsanar unaX.(1) de ello, las 10 observaciones la Entidad formuló la entrega de equipos de rayos Ante la Entidad procede a otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia contar con dichos

 

 

equipos. Señale la alternativa correcta: a)  La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia contar con dichos equipos, pero después debió aplicar las penalidades hasta que el contratista cumpla con subsanar las obervac1ones.  b)  La Entidad no no actuó cor correctamente rectamente porque nnoo debió otorgar otorgar la conformidad hasta que el contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas por la Entidad. c)  La Entidadnoactuó correctamente porqueformuladas no debió otorgar la conformidad porque el contratista subsano las observaciones por la Entidad. d)  La Entidad no actuó correctamente porque debió otorgarle un plazo adicional para subsanar las observaciones que faltaban, pero sin aplicar ninguna penalidad. 40.  Una Entidad suscribe un contrato para el estudio sobre logros de aprendizaje por un monto de S/200,000; luego se aprueba un adicional por S/. 10,000. ¿Cuál es el monto máximo de  penalidad por mora? a)   b)  c)  d) 

S/. 21,000 S/. 42,000 S/. 20,000 S/. 19,000

41.  Cuál de los siguientes supuestos es una causal para que una Entidad resuelva el contrato: a)  Cuando en el contrato no se ha incluido una cláusula de no participación en prácticas corruptas.  b)  Cuando se realice la contratación de bienes, servicios u obras sin el previo  procedimiento de selección que corresponde. corresponde. c)  Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. d)  Cuando el contratista haya acumulado el monto máximo por otras penalidades distintas a la penalidad por mora. 42.  Una Entidad suscribe un contrato y después de haberse ejecutado más de la mitad de las  prestaciones, verifica que el contratista falsificó la carta fianza que presentó como garantía de adelantos. Señale la alternativa correcta: a)  Se configura una causal para que se resuelva parcialmente el contrato, porque se ha transgredido el principio de presunción de veracidad.  b)  Se configura una causal para que se resuelva totalmente el contrato, porque se ha transgredido el principio de presunción de veracidad. c)  Se configura una causal para declarar la nulidad del contrato, porque se ha transgredido el principio de presunción de veracidad. d)   No es causal causal para resolver el contrato ni pa para ra declarar la nu nulidad, lidad, porque el pprincipio rincipio de  presunción de veracidad no se transgredió durante el procedimiento procedimiento de selección. 43.  Cuál de los siguientes supuestos es causal para que una Entidad resuelva la orden de servicio que perfecciono el contrato. a)  Cuando se haya suscrito la orden de servicio no obstante de encontrarse en trámite un recurso de apelación.  b)  Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito. c)  Cuando se realiza la contratación de servicios sin en el previo procedimiento de selección que corresponde.

 

 

d)  Cuando el contratista haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora. 44.  El postor ganador de una LP, cuenta con un plazo máximo de _____________ siguientes al  ___________________ para presentar la totalidad de la documentación para suscribir el contrato. Señale la alternativa correcta: a)  8 días calendario, consentimiento de la buena pro.  b) en el SEACE del consentimiento de la buena pro. c)   88 días días hábiles, hábiles, registro consentimiento de la buena pro. d)  8 días calendario, registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro 45.  Una Entidad para suscribir el contrato de una LP desarrolla la siguiente secuencia: a)  Consentimiento de la buena pro, presentación de documentos, otorgamiento de la buena  pro, suscripción del contrato. contrato.  b)  Consentimiento de la buena pro, otorgamiento de la buena pro, presentación de documentos, suscripción de contrato. c)  Otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena pro, presentación de documentos, suscripción de contrato. d)  Otorgamiento de la buena pro, presentación de documentos, consentimiento de la buena  pro, suscripción del contrato. contrato. 46.  Una entidad contrata el servicio de pintado 2 escuelas públicas,del decontrato, las cualesdicha una de ellas se encuentra construida en la ribera del río. de Durante la ejecución escuela es destruida por la crecida del río. a)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva totalmente.  b)   No se configura ninguna causal para que el contrato se resuelva o se declare nulo. c)  Se configura una causal para que se declare la nulidad del contrato. d)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva parcialmente. 47.  Cuál es el monto máximo por otras penalidades distintas a la mora que una entidad puede aplicar en el contrato de fumigación suscrito por un monto de S/. 200,000; y luego se aprueba la reducción de prestaciones por S/. 20,000. a)  S/. 22,000.00  b)  S/. 20,000.00 c) S/. 18,000.00 d)   S/. 36,000.00 48.  Cuál de las siguientes características debería tener la garantía de fiel cumplimiento que debe  presentar el postor ganador para el perfeccionamiento de un contrato. a)   b)  c)  d) 

Irrevocable y de realización automática, pero no incondicional. De realización automática e incondicional, pero no irrevocable. Incondicional e irrevocable, pero no de realización automática. Irrevocable, de realización automática e incondicional.

49.  Es un elemento que no constituye uno de los requisitos para efectuar modificaciones convencionales al contrato: a)  Que derive de un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que solo sea a la Entidad.  b)  imputable Sustentar que la modificación permita alcanzar la finalidad del contrato de manera eficiente.

 

 

c)  Que derive de un hecho sobreviniente a la presentación de ofertas que no sea imputable i mputable a ninguna de las partes. d)  Sustentar que la modificación permita alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna. 50.  Durante la ejecución del contrato suscrito por una entidad para el servicio de impresión de textos, un contratista presenta para renovación, una garantía de fiel cumplimiento. Posteriormente, la entidad verifica que dicho documento era falsa. ¿En este caso se configura un delito y una causa para aplicar penalidad? a)  Se configuró un delito por presentar documentación falsa y constituye un supuesto de aplicación de penalidades.  b)   No se configuró un delito por presentar documentación falsa y tampoco constituye un supuesto de aplicación de penalidades. c)  Constituye un supuesto de aplicación de penalidades, pero no se configuró un delito. d)  Se configuró un delito por presentar documentación falsa, pero no constituye un supuesto de aplicación de penalidades. 51.  Cuál de los siguientes supuestos es una causal para que una entidad resuelva el contrato. a)  Por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que sea imputable a la  b)  entidad. Por hecho sobreviniente que imposibilite de manera temporal la continuación de la ejecución del contrato. c)  Por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. d)  Por hecho anterior al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes 52.  Por cuál de las causales el contratista no puede recurrir al arbitraje para solucionar controversias durante la ejecución del contrato. a)   b)  c)  d) 

Aplicación de penalidades. La decisión de la Entidad o de la Contraloría de aprobar o no prestaciones adicionales. Resolución del contrato. Obligaciones previstas en el contrato que deban cumplir con posterioridad al pago final

53.  Qué sucede cuándo el postor ganador habiendo presentado los documentos correctamente, no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo previsto. a)   No pierde pierde la buena pro pro,, si es que el postor ganador de dell día siguiente pre presenta senta la totalidad de los documentos correctamente.  b)   No pierde la buena pro, porque porque la Entidad puede otorgarle un plazo plazo adicional. c)   No pierde la buena pro, porque la Entidad puede otorgarle un plazo adicional siempre que el contrato se perfeccione a través de una orden de compra o de servicio. d)  Pierde automáticamente la buena pro, porque la Entidad no puede otorgarle un plazo adicional. 54.  El conviviente de la Alcaldesa de una Municipalidad suscribe un contrato con dicha municipalidad por el monto de S/. 60,000, para suministrar alimentos para un programa social. a)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva parcialmente porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con la Municipalidad.

 

 

 b)  Se configura una causal para que el contrato se declare nulo, porque fue suscrito por una persona que estaba impedida de contratar con la Municipalidad. c)  Se configura una causal para que el contrato se resuelva totalmente porque fue suscrito  por una persona que estaba estaba impedida de contratar con la Municipalidad. d)   No se configura causal para que el contrato se resuelva o se declare nulo porque el conviviente de la alcaldesa no está impedido de contratar con la municipalidad 55.  ¿Cuál de las siguientes causales es un supuesto por el cual el contratista no puede solicitar el arbitraje para solucionar las controversias que se presenten durante la ejecución de un contrato? a)  En el caso de la aprobación o no de la ejecución de prestaciones adicionales, se puede someter a arbitraje la decisión de la entidad y la decisión de la Controlaría General de la República, al respecto.  b)  En el caso de la aprobación o no de la ejecución de prestaciones adicionales, no se puede someter a arbitraje la decisión de la Controlaría General de la República, pero si la decisión de la Entidad. c)  En el caso de la aprobación o no de la ejecución de prestaciones adicionales, no se puede someter a arbitraje la decisión de la entidad, pero si la decisión de la Controlaría General de la República. d)  En el caso de la aprobación o no de la ejecución de prestaciones adicionales, no se puede someter a arbitraje la decisión de la entidad ni la decisión de la Controlaría General de la República. 56.  Un contratista no cumple dentro del plazo otorgado por una Entidad, con subsanar 3 de las 15 observaciones que la Entidad formuló al inventario de bienes patrimoniales que presentó. Ante esta situación, la Entidad procede a otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia contar con dicho inventario. Señale la alternativa correcta. a)  La Entidad no actuó correctamente porque no debió otorgar la conformidad hasta que el contratista haya subsanado todas las observaciones formuladas.  b)  La Entidad no actuó correctamente porque debió otorgar un plazo adicional para subsanar las observaciones que faltaban, pero sin aplicar ninguna penalidad. c)  La Entidad actuó correctamente al otorgar la conformidad porque necesitaba con urgencia contar con dicho inventario, pero después debió aplicar las penalidades hasta que el contratista cumpla con subsanar las observaciones.  

d) subsanó La Entidad actuóparte correctamente al otorgar formuladas la conformidad el contratista no la quinta de las observaciones por laporque Entidad. 57.  En las bases para la adquisición de instrumental médico, se prohíbe expresamente que el contratista subcontrate. A la semana de haber entrado en vigencia el contrato, la Entidad y el contratista acuerdan modificar el contrato para permitir la subcontratación sin variar el  precio. a)  Las partes tienen la libertad de modificar el contrato siempre y cuando dicha modificación permita alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.  b)  La modificación del contrato se realizó correctamente debido a que la subcontratación constituye un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. c)  La modificación del contrato se realizó correctamente porque la subcontratación no implica la variación en el precio. d)   No debió m modificarse odificarse el con contrato trato po porque rque la su subcontratación bcontratación es un elemento ddeterminante eterminante de las condiciones contractuales previstas. 58.  En una adquisición de furgonetas el contratista solicita una ampliación de plazo de 10 días

 

 

debido a que no cuenta con los l os camiones para trasladarlos; sin embargo, la entidad demora más de 10 días en responder dicha solicitud. a)  La entidad no generó ningún perjuicio económico  b)  Causo perjuicio económico porque se debe pagar gastos generales y no se le aplicara  penalidades c)  Causo perjuicio económico porque se debe pagar gastos generales debidamente acreditados y perdió la potestad de aplicar penalidades d)  Causo perjuicio económico económico porque perdió la potestad de aplicar penalidades, pero no debe pagar gastos generales. 59.  Una entidad en un mismo contrato, contrata el servicio de mantenimiento de treinta (30) impresoras. Luego de verificar el incumplimiento de los términos de referencia, la Entidad formula observaciones al servicio de mantenimiento de tres (3) impresoras. Ante esta situación, la Entidad decide resolver parcialmente el contrato. a)  La entidad actuó correctamente al resolver parcialmente el contrato, porque el contratista no cumplió los términos de referencia del servicio.  b)  La Entidad debió otorgar un plazo no menor de dos (2) días, ni mayor de diez di ez (10) días calendario para que el contratista pueda subsanar las observaciones formuladas. c)  La Entidad debió otorgar la conformidad debido a que solamente se formuló observaciones al servicio de mantenimiento de la décima parte de las impresoras. i mpresoras. d)  La entidad debió otorgar un plazo no menor de cinco (5) días, ni mayor de veinte (20) días calendario. 60.  Cuál es el monto máximo por otras penalidades distintas a la mora que puede aplicar en el contrato de la adquisición de instrumentos de laboratorio, suscrito por un monto de S/. 100,000.00 y luego se aprueba una reducción de prestaciones por S/. 10,000.00 a)   b)  c)  d) 

S/. 10,000 S/. 9,000 S/. 11,000 S/. 8,000

61.  Se convoca una AS para la contratación del servicio de pintado de una escuela pública. Durante el plazo para perfeccionar el contrato, se produce un terremoto que destruye el colegio. ¿Qué debería hacer la Entidad? a)  Suscribir el contrato porque si no lo hace habría responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad.  b)  Cancelar el concurso público porque ha desaparecido la necesidad de realizar la contratación del servicio. c)   Negarse a suscribir el contrato porque ha desaparecido la necesidad de realizar la contratación del servicio. d)  Declarar la nulidad del concurso público porque ha desaparecido la necesidad de realizar la contratación del servicio. 62.  Cuando el valor estimado es ________________________se ________________________se puede perfeccionar el contrato mediante la recepción de la orden de compra o de servicios,  __________________________.  _____________________ _____. Señale la alternativa correcta correcta a)    No Mayor a S/.a100,000.00, en el en casoeldecaso la contratación de bienes servicios en general.  b) mayor S/. 100,000.00, de la contratación deybienes y servicios en general.

 

 

c)   No mayor mayor a S/. 100,0 100,000.00, 00.00, en el caso de la contra contratación tación de bienes y servicios en general y consultoría. d)   No mayor a S/. 100,000.00, 100,000.00, en todo objeto de contra contratación. tación. 63.  Que sucede cuándo el postor ganador no presenta ningún requisito exigido en las bases del  procedimiento de selección para perfeccionar el contrato dentro del plazo previsto a)   No pierde la buena pro, si es que el postor ganado ganadorr al día siguiente pres presenta enta la totalidad de los documentos correctamente.  b)  Pierde automáticamente la buena pro, porque la Entidad no puede otorgarle un plazo adicional. c)   No pierde la buena pro, porque la entidad puede otorgarle un plazo adicional siempre que el contrato se perfeccione a través de una orden de compra o servicio. d)   No pierde la bueno pro, porque porque la entidad puede otorgarle un un plazo adicional. 64.  Señale ¿Por cuál de las siguientes causales un contratista puede solicitar el arbitraje, pero no la conciliación para solucionar las controversias que se presentan durante la l a ejecución de un contrato? a)   Nulidad de contrato  b)   Nulidad de contrato y reducción reducción de plazo

  c)   Resolución Ampliaciónde decontrato plazo y nulidad de contrato d)

65.  Transcurrido un (1) año de la entrega de un vehículo, una entidad inicia una demanda arbitral por vicios ocultos contra la empresa que vendió el vehículo. Dicho proceso arbitral ¿formara parte del expediente de contratación del vehículo? a)   No, porque el expediente de de contratación solo incluye las actuaciones preparatorias.  b)  Si, porque el expediente de contratación deberá incluir los medios de solución de controversias. c)   No, porque el expediente de de contratación no incluye procesos arbitrales. d)   No, porque el expediente de contratación solo contiene las actuaciones que se desarrollan durante un procedimiento de selección. 66.  Se convoca una adjudicación simplificada para bienes por un valor estimado de S/. la buena pro con el postor “Industrias S.A.C.” por un 80,000.00; embargo,¿En se adjudica valor de S/ sin 120,000.00 ese supuesto el contrato se puede perfeccionar mediante orden de compra?

a)   No, se puede perfeccionar con con contrato.  b)  Se puede perfeccionar con orden de compra o con contrato. c)  Si, se puede perfeccionar con orden de compra. d)   No, se debe perfeccionar con con contrato. 67.  Se convoca una adjudicación simplificada para bienes por un valor estimado de S/. 80,000.00; sin embargo, se adjudica la buena pro con el postor “Industrias S.A.C.” por un

valor de S/ 120,000.00 ¿En ese supuesto el contrato se puede perfeccionar mediante orden de compra? a)   No, se puede perfeccionar con con contrato.  b)  Se puede perfeccionar con orden de compra o con contrato. c)  Si, se puede perfeccionar con orden de compra. d)   No, se debe perfeccionar con con contrato.

 

 

68.  El procedimiento de Selección de consultores individuales  –  SCI  SCI se adjudica por un valor de S/. 38,000.00 ¿El contrato se perfecciona mediante orden de servicio? a)   No se puede  b)  Si se puede c)  Se puede perfeccionar con orden de servicio o con contrato. d)  Siempre se debe perfeccionar con orden de servicio. 69.  Cuál es el orden correcto: a)  Subsanación de documentos - presentación de documentos  –   emisión de la O/C  –   recepción de la O/C  b)  Presentación de documentos - subsanación de documentos - emisión de la O/C  –   recepción de la O/C c)  Emisión de la O/C  –  recepción  recepción de la O/C - subsanación de documentos - presentación de documentos d)  Emisión de la O/C - subsanación de documentos - recepción de la O/C - presentación de documentos 70.  Se puede modificar el contrato para variar el precio, siempre que dicha modificación  ________________________  _____________________ ___ a)  Sea aprobada por el Titular de la Entidad o por el funcionario que le hayan delegado la facultad, pero no es necesario un informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente.  b)  Sea aprobada por el Titular de la Entidad y exista un informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente. c)  Sea aprobada por el Titular de la Entidad, pero no es necesario un informe del área de  presupuesto con la certificación correspondiente. d)  Sea aprobada por el Titular de la Entidad o por el funcionario que le hayan delegado la facultad, debiendo existir un informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente. 71.  Una Entidad suscribe un contrato para el estudio sobre el logro de aprendizaje por un monto de S/ 200,000; y luego se prueba un adicional a dicional de S/ 10,000 ¿A cuánto ascendería un nuevo adicional del 10%? a)   b)  c)  d) 

S/ 21.000 S/ 19.000 S/ 20.000 S/ 22.000

72.  Una Entidad para suscribir el contrato de una licitación pública para la adquisición de implementos deportivos, desarrolla la siguiente secuencia: a)  Otorgamiento de la buena pro, presentación de documentos, consentimiento de la l a buena  pro, suscripción del contrato. contrato.  b)  Otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena pro, presentación de documentos, suscripción del contrato. c)  Consentimiento de la buena pro, otorgamiento de la buena pro, presentación de documentos, suscripción del contrato. d)  Consentimiento de la buena pro, presentación de documentos, otorgamiento de la buena  pro, suscripción del contrato. contrato.